產品承攬加工合同范本
在當今不斷發(fā)展的世界，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編幫大家整理的產品承攬加工合同范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
產品承攬加工合同范本1
委托方：____________________(以下簡稱甲方)
加工方：____________________(以下簡稱乙方)
依據(jù)《_____________》的有關規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程設計圖，乙方負責施工及材料采購。
二、加工內容
本合同涉及的加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構加工制作（含拋丸除銹及涂刷紅丹防銹底漆一遍）。
三、加工工期
從收到甲方第一筆預付款（或定金）之日開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均依據(jù)《鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范》(GB-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按照圖紙要求進行加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單及理論重量加0%損耗計算。本合同自生效之日起，合同單價不受市場價格變動影響。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式：需方自提，運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金，____________________萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)質量問題，應立即通知乙方，乙方須在12小時內趕到現(xiàn)場處理。
七、雙方責任甲方責任
1、甲方應在合同簽訂時向乙方提供一套完整的工程設計圖紙。
2、甲方應按照本合同約定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款并辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的，按照下
乙方責任
1、乙方負責本合同項下的鋼結構構件的材料采購與加工制作。乙方需嚴格按照甲方提供的施工圖紙中的技術要求、質量、數(shù)量、包裝等具體標準進行生產，并自行檢查，確保質量和進度。完工后，須妥善保管甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明、產品的檢驗報告及合格證明等技術資料一式四份（注：不包括帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費用）。
4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，_________年_______月________日前全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，因運輸原因導致的'產品質量問題由甲方承擔，乙方加工引起的產品質量問題則由乙方負責，并需在48小時內予以解決。
2、質量異議期限：甲方收到產品后如發(fā)現(xiàn)存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提交書面異議。乙方接到甲方書面異議后應派人至現(xiàn)場核查并協(xié)商解決。若甲方未在此期限內提出書面異議，或收貨后一個月內未提出書面異議，視為乙方所供產品質量完全符合要求，甲方不得再因產品質量問題要求乙方承擔責任。
3、甲乙雙方約定，若乙方所提供貨物存在質量問題，乙方僅對有質量問題的貨物本身的價值損失負責，不對因產品質量問題引發(fā)的任何直接或間接損失承擔責任。
九、違約責任
2、因甲方原因導致乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，甲方應賠償乙方由此產生的直接經濟損失。
3、乙方無故延期交貨的，需賠償由此給甲方造成的實際損失。
4、本合同自生效之日起至履行完畢前，任何一方不得擅自毀約或解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所述之法定代表人及經辦人對合同項下的債權債務承擔連帶保證責任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽署補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有相同法律效力。
3、雙方如對本合同有爭議，應首先協(xié)商解決，協(xié)商未果時，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同自雙方簽字蓋章并收到甲方定金后生效，至構件交付完畢且貨款結清后自動終止。
5、本合同一式四份，各方各執(zhí)兩份，具有相同法律效力。(以下無正文)
甲方：_______________________
_______年_______月_______日
乙方：_______________________
_______年_______月_______日
產品承攬加工合同范本2
訂立合同雙方：
承攬方：____縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：____縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方制作柜臺與貨架，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三，嚴格控制木制品的木材干燥度，榫縫、肩角結構必須緊密、牢固，表面需平整光滑，木材不得有變形、翹曲、裂縫、松動榫卯現(xiàn)象；塑料面要求平整、規(guī)整，邊緣不得有翹起、脫膠現(xiàn)象；玻璃位置按照圖紙標注為準，確保方正、平直，便于安裝。
四，甲方根據(jù)乙方的質量要求和圖紙制作規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的標準。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于___前送交甲方。甲方在按乙方要求進行工作期間，如發(fā)現(xiàn)圖紙不合理，應及時通知乙方；乙方應在規(guī)定時間內回復并提出修改意見。若甲方在規(guī)定時間內未收到答復，有權暫停工作并通知乙方。由此造成的損失，由乙方負責賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款________元。
第六條本加工成品全部完工后，甲方通知乙方進行驗收，乙方須在接到通知后的三天內到廠驗收。驗收標準依據(jù)合同規(guī)定的技術要求、圖紙及樣品，數(shù)量則按照合同約定為準。雙方在檢驗過程中如產生爭議，可由縣物價局出具檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：____至____全部交貨。任何一方如要求提前或延期交貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，確保定作物完好無損；每件包裝費均按____元計算，共計____元，全部費用由甲方承擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按____元計算，共計____元，全部費用由甲方承擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方支付預付款____元。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，將預付款抵作違約金和賠償金，如有剩余則應退還。
第十一條乙方在驗收合格后接收全部定作物，隨即辦理移交手續(xù)并完成結算，在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規(guī)定的“質量交付定作物”，乙方同意使用的，應按質論價；不同意使用的，甲方需負責修理或更換，并承擔逾期交付的責任；經修復或更換后，仍不符合合同要求的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同約定的'，乙方若仍需該部分，甲方應按數(shù)補齊，并視補交為逾期交付處理；若乙方不再需要，有權解除合同，由此造成的損失由甲方承擔。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五，甲方若無法交付定制產品，需向乙方支付未交付部分價款總額%的違約金。
六，由甲方負責送貨的，若運輸過程中造成定作物損壞，甲方應負責修復，確保符合合同規(guī)定的要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一，乙方若中途更改定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應賠償甲方由此產生的損失。
二，乙方如提前解除合同，應支付甲方未完成部分定作物價款總值____%的違約金。
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期順延外，乙方應賠償甲方因停工待料造成的損失。
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應按中國人民銀行關于延期付款的相關規(guī)定，向甲方支付違約金。
五，乙方若無故拒收定作物，應賠償甲方由此產生的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于___經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：____縣木具廠
代表人：________________
地址：________________
電話：________________
開戶銀行：____縣支行營業(yè)所
賬號：________________
乙方：____縣百貨公司
代表人：
地址：________________
電話：________________
開戶銀行：____縣支行
賬號：________________
日期：_______________年_______________月_______________日
產品承攬加工合同范本3
委托方：(甲方)________________________
承攬方：(乙方)________________________
1、加工的項目、產品名稱、規(guī)格數(shù)量價格、交貨期：________________________
2、質量標準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的`技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之____________，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式：通過銀行托收。
7、違約責任：甲方委托乙方加工，乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之____________交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：________________________
乙方：________________________
法定代表人：________________________
法定代表人：________________________
地址：________________________
地址：________________________
銀行帳號：________________________
銀行帳號：________________________
____________年____________月____________日
產品承攬加工合同范本4
甲方：
乙方
附加身份證復印件
雙方秉持合作共贏、協(xié)商一致的精神，達成以下合同條款：
一、甲方權利和義務
1、合同簽訂后，甲方為乙方免費提供產品樣品圖冊。
天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。
如在本廠采購材料，因乙方個人原因無法繼續(xù)履行合同，為確保產品質量，所購材料不予退貨。
2、甲方應負責回收乙方產品，并以現(xiàn)金支付加工費用，任何原因導致的.半成品及不合格產品均不予接收。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后，自愿購買材料。
如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按照甲方提供的樣品自行制作，不得私自組織人員加工或進行技術轉讓，如有需要，須事先獲得廠方同意，否則視為違約。
二、違約條款
1、甲方違反合同第一條時需按倍數(shù)支付乙方違約金。
2、乙方外購材料以次充好，私自技術轉讓時，按每平方米的倍數(shù)支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月， 年 月 日起至 年 月 日止。
本合同期滿后，乙方提出申請，甲方有權根據(jù)生產訂單決定續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，附有驗收標準作為合同附件，甲、乙雙方各持一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方
乙方：
年 月 日
【產品承攬加工合同】相關文章：
產品加工承攬合同11-06
產品加工承攬合同通用樣書05-07
產品加工承攬合同范本04-21
產品承攬加工合同書02-29
[推薦]產品承攬加工合同書06-03
產品承攬加工合同書[精]04-29
(精品)產品承攬加工合同書10-23
委托加工工業(yè)產品承攬合同06-05
產品承攬加工合同書大全6篇07-25
承攬加工的合同05-19