關(guān)于承攬加工合同范本【精品】
隨著人們法律觀念的日益增強(qiáng),越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關(guān)系。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫呢?下面是小編幫大家整理的關(guān)于承攬加工合同范本,歡迎閱讀與收藏。

關(guān)于承攬加工合同范本1
定作人:
簽訂地點(diǎn):
承攬人:
簽訂時間:年月日
第一條 加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規(guī)格
計量
數(shù)量質(zhì)量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限:
第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第六條 加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的.交付方式及地點(diǎn):
第十一條 加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限:
第十二條 報酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條 定作人在年月日前交定金(大寫)元。
第十四條 本合同解除的條件:
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責(zé)任:
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項:
定作人(章):
承攬人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
賬號:
賬號:
經(jīng)辦人:
郵政編碼:
郵政編碼:
監(jiān)制部門:
印制單位:
關(guān)于承攬加工合同范本2
甲方:_________國________公司,地址:________電話:________電傳:________法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
乙方:__________國________公司,地址:________電話:________電傳:________法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
雙方為開展來料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
第一條_加工內(nèi)容
乙方向甲方提供加工________________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條_交貨
乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,并負(fù)責(zé)運(yùn)至________車站交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運(yùn)至________港口交付乙方。
第三條_來料數(shù)量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含_____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負(fù)責(zé)外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。
第四條_加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條_加工費(fèi)
甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費(fèi),在本合同訂立時的________年為每套________幣_________元;合同訂立第二年起的加工費(fèi)雙方另議,但不得低于每套____幣_____元;該加工費(fèi)是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費(fèi)用而確定的,故在中國國內(nèi)勞務(wù)費(fèi)用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條_付款方式
乙方將不作價的原材料運(yùn)交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前_______個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費(fèi)。
第七條_運(yùn)輸與保險
乙方將原材料運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
第八條_不可抗力
由于戰(zhàn)爭和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應(yīng)盡快將事故通知對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條_仲裁
本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請中國________仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規(guī)定時,適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決,仲裁費(fèi)用由敗訴一方承擔(dān)。
第十條_合同有效期
本合同自簽字_日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的.成品交付乙方,并收到乙方含加工費(fèi)在內(nèi)的全部應(yīng)付費(fèi)用時終止。
第十一條_合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前________月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
第十二條_合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條_其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運(yùn)輸及保險等項開支,在加工費(fèi)以外收取,但這些費(fèi)用不超過每套合同產(chǎn)品的_____%.
2.甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn),或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。
第十四條_合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補(bǔ)充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方:________________
______年____月_____日
乙方:________________
______年____月_____日
關(guān)于承攬加工合同范本3
承攬方:____________________________________
定作方:____________________________________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品__________________________________________
第二條加工成品質(zhì)量要求________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品_日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定_日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點(diǎn)
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物_日期計算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記_日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記_日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取_日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)__________________________________________________________
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)__________________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限__________________________________________________________
第十一條其他約定__________________________________________________________
第十二條承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的`規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10_%~30_%)或酬金總額的_____%(20_%~60_%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
7、實行代運(yùn)或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_____%(10_%~30_%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_____%(20_%~60_%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的_日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定_日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:
1.向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月_____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
______年____月_____日
承攬方:________________________
______年____月_____日
關(guān)于承攬加工合同范本4
定作方:____________________
承攬方:____________________
簽訂地點(diǎn):____________________
簽訂時間:____________________
一、加工標(biāo)的
貨物名稱:____________________型號:____________________
面料:____________________顏色:____________________
單位數(shù)量:____________________單價:____________________
總金額:____________________交貨地點(diǎn)及期限:____________________
交期:_____________________出口國:____________________
合計人民幣____________________,(大寫)____________________,按實際金額結(jié)算(_單價含線、稅_、封箱帶)
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料質(zhì)量:____________________數(shù)量:____________________
提供_日期:____________________定額:____________________ (面料,里料一律按定單數(shù)量到位。)
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé),應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。
四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649_的標(biāo)準(zhǔn)驗收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在3_日內(nèi)向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé),定作方應(yīng)在收到書面異議后的7_日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的`要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成,否則將構(gòu)成違約,定作方有權(quán)隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。(定做方自提)
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗收,驗收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費(fèi)等)。
十一、付款方式:內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權(quán)隨時進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查,2、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn),雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務(wù)完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn)。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任:任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價款30_%的違約金。
十四、合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自簽訂之___日起立即生效,如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協(xié)議解決。
定做方:____________________
______年____月_____日
承攬方:____________________
______年____月_____日
關(guān)于承攬加工合同范本5
承攬方:________
身份證號:________
電話:________
定作方:________
法定代理人:________
電話:________
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產(chǎn)品及工價(見產(chǎn)品清單)
第二條:加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)
第三條:資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、在承攬方按照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間,如果發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完備,承攬方應(yīng)立即通知定作方公司的品質(zhì)部門,并提出修改意見。定作方的品質(zhì)部門應(yīng)及時回復(fù)并提出修改建議,以確保項目順利進(jìn)行。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條:工資:依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價結(jié)賬(有特殊約定的除外);
第五條:驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點(diǎn):依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉庫,嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認(rèn)方可生效。
第七條:結(jié)算方式及期限:按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定
1、合同期間,承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項管理規(guī)定,不得違反,否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,合同期內(nèi),承攬方出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé),與定作方公司無關(guān)。
第九條:承攬方的.違約責(zé)任
1、如果承攬方未能按照合同規(guī)定的生產(chǎn)排產(chǎn)單時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品,他們必須承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。如果產(chǎn)品質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn),他們需要進(jìn)行返工,并自行承擔(dān)返工費(fèi)用。即使經(jīng)過返工處理后,產(chǎn)品仍然不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求,定作方公司有權(quán)拒收,并要求承攬方賠償任何因此造成的損失。
2、如果承攬方未能按照合同(訂單)規(guī)定交付或完成所需數(shù)量的產(chǎn)品,則應(yīng)及時向定作方報告,并申請補(bǔ)充材料。如果定作方公司同意提供補(bǔ)充材料,那么承攬方需要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
3、如果承攬方未經(jīng)定作方公司同意而推遲產(chǎn)品交付,除非由于定作方公司欠料所致外,將被視為違約行為。如有延誤,定作方公司有權(quán)要求賠償一切因此造成的損失。
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約。
第十條:定作方公司的責(zé)任
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方合同期免費(fèi)住宿,水電費(fèi)承攬方按實際使用自行負(fù)責(zé);
3、合同期間免費(fèi)提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起開始執(zhí)行,直至項目結(jié)束或工程竣工。在合同期間,除非經(jīng)雙方協(xié)商一致并以書面形式確認(rèn),否則不得擅自變更或解除合同。如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同商議并達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)具有與本合同相同的法律效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點(diǎn):________
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點(diǎn):________
_______年___月___日
關(guān)于承攬加工合同范本6
甲方:__________
乙方:__________
標(biāo)的、數(shù)量、價款:__________
1._驗收標(biāo)準(zhǔn):按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2.質(zhì)量要求:應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等),特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的'檢驗機(jī)構(gòu)出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達(dá))。
3.結(jié)算方式:委托方支付30_%預(yù)付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60_%,余10_%作為質(zhì)量保_證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10_%尾款。
4.包裝標(biāo)準(zhǔn):貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、_單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5.(交)提貨方式及地點(diǎn):委托方廠房內(nèi)。
6.運(yùn)輸方式及到站(港)和費(fèi)用承擔(dān):受托方承擔(dān)。
7.交貨地點(diǎn)、_日期及方式:合同簽訂之_日起10個工作_日發(fā)貨,逾期按合同總額1_%支付違約金。
8.保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托_方承擔(dān),同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律法規(guī),雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:__________
______年____月_____日
受托方:__________
______年____月_____日
關(guān)于承攬加工合同范本7
訂立合同雙方:
承攬方:________縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:________縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三,必須嚴(yán)格把握木制品的木材干燥程度,確保榫縫、肩角結(jié)構(gòu)緊密可靠,表面平整光滑,木材無任何形變、翹曲、撥縫或松榫。塑料面要求整齊平滑,四周不能出現(xiàn)任何翹起或脫膠現(xiàn)象。玻璃位置應(yīng)按照圖紙標(biāo)示安裝,確保方正、平直,并易于安裝。
四,在根據(jù)乙方提供的質(zhì)量要求和圖紙進(jìn)行工作之前,甲方會先制作一份規(guī)格樣品。縣物價局會對該樣品進(jìn)行核定價格,并由雙方代表當(dāng)面封存樣品,以作為后續(xù)驗收的依據(jù)。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于__年___月__日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)。
第五條 工程價款:按核定價格單計算款______元。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時。
第七條 交貨時間和地點(diǎn):本合同規(guī)定的交貨日期為__年___月__日至__月___日。如有一方要求提前或延期交(提)貨,需提前與對方協(xié)商,并簽訂書面協(xié)議進(jìn)行執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方的市區(qū)倉庫,由乙方派人送貨上門,經(jīng)驗收合格后辦理交接手續(xù)。如因特殊原因需更改交貨地點(diǎn),需提前與甲方商定并簽訂書面協(xié)議。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按元計算,共計_____元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條 運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān):甲方負(fù)責(zé)選擇運(yùn)輸方式,并按照每件_____元的標(biāo)準(zhǔn)計算運(yùn)輸費(fèi)用,總費(fèi)用為_____元,全部由乙方承擔(dān)。如因運(yùn)輸而造成的損失,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款_____元)。甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責(zé)任
甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的`,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的。
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,如果甲方未能按時交付定制品,那么他需要向乙方支付違約金。每天的違約金都應(yīng)該按照逾期交付部分的總價款來計算。
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_____%的違約金。
三,如果乙方未能按照合同規(guī)定的時間提供圖紙和其他技術(shù)資料,甲方將面臨停工待料的局面,這將導(dǎo)致甲方損失。除非交付定作物的日期可以被順延,否則乙方應(yīng)承擔(dān)因此而產(chǎn)生的全部費(fèi)用。
四,如果乙方未按照合同規(guī)定的日期付款,則應(yīng)根據(jù)中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方支付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于__年___月__日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:________(蓋章)
代表人:________(簽名)
地址:________
電話:________
開戶銀行:________
帳號:________
乙方:________
代表人:________
地址:________
電話:________
開戶銀行:________
帳號:________
________年________月________日
關(guān)于承攬加工合同范本8
承攬方:________以下簡稱甲方
定作方:________以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 加工成品
品名規(guī)格(長,寬,高cm)單位數(shù)量備注
玻璃柜臺130x40x90件120
塑料臺面柜臺180x100x95件10其中不帶抽屜
玻璃臺面柜臺180x100x95件20
棉布貨架180x40x200件10
大百貨電器貨架180x80x200件5
小百貨貨架180x50x200件80
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三,對于木制品,必須嚴(yán)格掌握其木材的干燥程度,同時榫縫和肩角結(jié)構(gòu)也必須密不可分,確保結(jié)構(gòu)堅固牢固;表面要求平整光滑,不存在任何形變、翹曲、撥縫或松榫等現(xiàn)象。而對于塑料制品,平直整齊是必要條件,四周不能有任何翹起或脫膠現(xiàn)象。在安裝玻璃時,必須按照圖紙標(biāo)示位置進(jìn)行,保證方正平直,容易安裝。
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于一九________年二月一日前送交甲方。
在工作過程中,甲方發(fā)現(xiàn)乙方提供的圖紙存在問題應(yīng)立即告知乙方,并要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)提出修改意見。若乙方未在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù),則甲方有權(quán)停止工作并通知乙方,因此造成的損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條 工程價款:
按核定價格單計算款25000元。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
加工成品制作完成后,甲方會通知乙方到工廠進(jìn)行驗收。乙方必須在三天內(nèi)到場進(jìn)行驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為準(zhǔn)。若在驗收中發(fā)生爭議,雙方可以向縣物價局提出檢測要求。
第七條 交貨的時間和地點(diǎn):
_____年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計算,共計980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
甲方承擔(dān)運(yùn)輸責(zé)任,每件物品的運(yùn)輸費(fèi)用為2元,總共運(yùn)輸費(fèi)用為490元,全部由乙方支付。若因運(yùn)輸造成損失,甲方將負(fù)責(zé)賠償。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元)。
甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條 結(jié)算方式及期限:
乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,如果甲方交付的定制物品數(shù)量少于合同規(guī)定的數(shù)量,而乙方仍需要這些物品,則甲方應(yīng)當(dāng)按照數(shù)量進(jìn)行補(bǔ)償,未補(bǔ)足的部分將被視為逾期交付。如果乙方不再需要這些物品,則有權(quán)解除合同,由此造成的任何損失將由甲方承擔(dān)。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六,若由甲方承擔(dān)貨品運(yùn)輸責(zé)任,若在運(yùn)輸過程中導(dǎo)致定制物品受損,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)修理并確保達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。否則,乙方有權(quán)拒收貨物。
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一,如果乙方在合同履行過程中改變定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此引起的.一切責(zé)任和損失,并向甲方進(jìn)行賠償。
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三,如果乙方未能按合同規(guī)定時間提供圖紙和其他技術(shù)資料,甲方在交付定做物的日期得以順延的情況下,有權(quán)要求乙方承擔(dān)由于停工待料導(dǎo)致的損失。
四,如果乙方未能按照合同規(guī)定及時付款,應(yīng)按照中國人民銀行的相關(guān)規(guī)定支付違約金給甲方。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_____年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:_____(蓋章)
代表人:_____(簽名)
地址:_____
電話:_____
開戶銀行:_____
帳號:_____
__年___月__日
乙方:_____
代表人:_____
地址:_____
電話:_____
開戶銀行:_____
帳號:_____
__年___月__日
關(guān)于承攬加工合同范本9
需方:________(甲方)
供方:_______(乙方)
合同編號:___________________
簽訂日期:____年____月____日
為規(guī)范建筑門窗的購銷行為,保障雙方合法權(quán)益,遵循《中華人民共和國民法典》以及其他有關(guān)法律法規(guī),明確技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,特此簽訂本合同,以便雙方共同遵守。
1、建筑門窗用途概況工程名稱:________________;建筑結(jié)構(gòu):_______________;工程地址:_____________________;使用層次:__________。
2、建筑門窗供應(yīng)要求
2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。
2.2交貨點(diǎn)詳細(xì)地址:____________________________________。
2.3其它要求:___________________________________________
3、結(jié)算和付款方式
3.2結(jié)算方式:
3.2付款方式與期限:____________________________________________
4、技術(shù)要求
4.1乙方供應(yīng)的產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行并符合__________標(biāo)準(zhǔn),(標(biāo)準(zhǔn)名稱代號)___________________________________________________________。
4.2乙方應(yīng)隨每批產(chǎn)品提供《產(chǎn)品質(zhì)量保證書》。
4.3產(chǎn)品運(yùn)輸方式及包裝標(biāo)準(zhǔn)_____________________________________。
5、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限
5.1驗收標(biāo)準(zhǔn),按該產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)驗收,如尚無國家標(biāo)準(zhǔn)的則按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或已經(jīng)主管部門備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)驗收。
5.2甲方在驗收時,如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、顏色和質(zhì)量不合規(guī)定,應(yīng)妥善保管,并在__天內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質(zhì)量下降的,不得提出異議。
5.3如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量問題,甲方應(yīng)立即向當(dāng)?shù)亟ú臉I(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理中心和門窗分中心報告,并書面通知乙方。在問題得到解決之前,該批次產(chǎn)品必須被封存并停止使用。如此造成的任何損失應(yīng)由乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
6、違約責(zé)任
6.1甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同規(guī)定的各項條款,如合同一方違約,由違約方承擔(dān)責(zé)任,并參照民法典有關(guān)條款及雙方的.約定,向?qū)Ψ絻敻哆`約部分貨款的____%的違約金。
6.2如另行商定責(zé)任賠償規(guī)定的,應(yīng)在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。
7、解決爭議的方式
7.1如本合同履行過程中發(fā)生爭議,甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)及時溝通協(xié)商,以友好的方式解決爭議;如協(xié)商不果,可向分中心提出調(diào)解請求或通過法律程序解決。
8、其他約定事項
8.1甲方與乙方簽訂的合同中規(guī)定,門窗已經(jīng)運(yùn)抵交貨點(diǎn)。乙方應(yīng)該將門窗堆放在指定的場地上,并且甲方應(yīng)該及時進(jìn)行驗收工作。如果出現(xiàn)任何問題,雙方應(yīng)該及時協(xié)商解決。
8.2乙方如遇特殊原因不能正常供貨時,應(yīng)提前天通知甲方協(xié)商解決,否則造成后果乙方負(fù)責(zé)。
8.3甲方如遇特殊原因不能按合同規(guī)定繳付貨款時,應(yīng)及時主動通知乙方協(xié)商解決,否則造成后果由甲方負(fù)責(zé)。
8.4如遇人為不可抗拒因素(如臺風(fēng)、洪水等)和其他不可預(yù)見事故發(fā)生而不能履行合同時,免除承擔(dān)違約責(zé)任。
8.5其他約定:
9、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方印章后生效,如有未盡事宜,須由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
本合同共有五份,由甲方和乙方各持兩份,另外一份備案在____市建設(shè)工程交易管理中心建筑門窗分中心。
甲方:____________
乙方:____________
單位名稱:________
單位名稱:________
___年___月____日
___年___月____日
關(guān)于承攬加工合同范本10
定作方: (以下簡稱:甲方)
承攬方: (以上簡稱:乙方)
依照規(guī)定,本著長期合作共贏的精神,現(xiàn)就甲方委托乙方加工定作 產(chǎn)品一事,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,一致達(dá)成本加工承攬合同條款如下:
第一部分 合法交易資格確認(rèn)
一、甲乙雙方應(yīng)確保在本合同有效期內(nèi)始終具備履行合同所需的商業(yè)交易能力,并承擔(dān)因喪失該能力而產(chǎn)生的法律責(zé)任。
二、在本合同生效之前,甲方須向乙方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章):
1、 營業(yè)執(zhí)照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。
4、 授權(quán)經(jīng)辦人的簽名樣式證明書。
5、 加工產(chǎn)品商標(biāo)注冊證或國家商標(biāo)局受理商標(biāo)申請通知書。
三、在本合同生效之前,乙方須向甲方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章):
1、 營業(yè)執(zhí)照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托經(jīng)代理人身份證。
第二部分 合同內(nèi)容
第一條:合同條款術(shù)語定義
1、“合同”指本加工承攬合同,包含本合同項下的附件。
2、“合同附件”指經(jīng)雙方協(xié)商并訂立的,附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。
3、經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過授權(quán)的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后,合同或合同附件方能生效。
4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外,專門用于生產(chǎn)甲方產(chǎn)品所需的原材料,如紙箱、紙盒、商標(biāo)貼,專用的化工原料等。
第二條:合同附件與合同內(nèi)容不一致時,應(yīng)按照以下準(zhǔn)則進(jìn)行處理:
1. 優(yōu)先原則:合同附件應(yīng)優(yōu)先于合同內(nèi)容,即以合同附件的約定為準(zhǔn)。合同附件通常是對合同內(nèi)容的補(bǔ)充、明確或具體化,因此應(yīng)該具有更具體、更詳細(xì)的約定。
2. 解釋準(zhǔn)則:如果合同附件與合同內(nèi)容存在矛盾或不一致,應(yīng)根據(jù)合同解釋的一般準(zhǔn)則進(jìn)行解決。例如,可以參考合同的目的、交易習(xí)慣、合同條款的整體性及合同各條款之間的關(guān)系等進(jìn)行解釋。
3. 協(xié)商一致:當(dāng)合同附件與合同內(nèi)容不一致時,雙方當(dāng)事人應(yīng)及時進(jìn)行協(xié)商,盡量達(dá)成一致意見。雙方可以商討修改合同附件或合同內(nèi)容,或者就具體的條款進(jìn)行解釋和約定。
4. 修改合同:如果雙方無法就合同附件與合同內(nèi)容的不一致達(dá)成一致意見,可以通過修改合同來解決。雙方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,明確修改合同附件或合同內(nèi)容的具體約定。
5. 法律救濟(jì):如果雙方無法就合同附件與合同內(nèi)容的不一致達(dá)成一致意見,并且無法通過修改合同解決爭議,可以尋求法律救濟(jì)。當(dāng)事人可以向仲裁機(jī)構(gòu)或法院提起訴訟,請求解決合同糾紛,并根據(jù)法律規(guī)定進(jìn)行判決或裁決。總之,當(dāng)合同附件與合同內(nèi)容不一致時,雙方當(dāng)事人應(yīng)優(yōu)先遵循合同附件的約定,并通過協(xié)商、修改合同或法律救濟(jì)等方式解決爭議,以保障合同的有效執(zhí)行。
本合同未盡事宜以及相關(guān)具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關(guān)協(xié)議書,作為合同附件,如果合同附件與合同出現(xiàn)不一致時,則以合同附件為準(zhǔn)。
第三條:甲方在合同有效期內(nèi)向乙方委托加工產(chǎn)品的數(shù)量如下:具體訂單數(shù)量將在雙方另行確認(rèn)。
第四條:原材料的提供及損耗
1、委托加工產(chǎn)品所需的原材料,由甲方提供全部,或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成,甲乙雙方生產(chǎn)前進(jìn)行書面確認(rèn),并明確原材料的定額損耗,以《報價單》形式達(dá)成,并按此價格結(jié)算。
2、乙方有義務(wù)減少儲存、輸送、生產(chǎn)過程中的損耗,對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規(guī)定的指標(biāo)范圍內(nèi),超過部分由乙方自擔(dān)費(fèi)用補(bǔ)足差額部分或按原材料當(dāng)期價值賠償給甲方。未經(jīng)甲方特別授權(quán),乙方不得自行處理節(jié)余的原材料,并須妥善保管及交由甲方處理。
第五條:生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的提供
1、甲方提供的或經(jīng)乙方技術(shù)部協(xié)助完成的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件,必須經(jīng)過乙方進(jìn)行的生產(chǎn)工藝技術(shù)評審,并經(jīng)雙方確認(rèn)后方可生效。
2、乙方在生產(chǎn)期間發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不合理時,應(yīng)立即通知甲方,并提出修改意見。甲方應(yīng)在1個工作日內(nèi)回復(fù),并提出修改建議。如果乙方在規(guī)定時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知甲方。由于此原因造成的任何損失,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
第六條:質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的`國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的要求,提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品。每次委托加工的產(chǎn)品詳細(xì)名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等內(nèi)容應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照雙方確認(rèn)的技術(shù)規(guī)范和要求進(jìn)行生產(chǎn)。
2、甲方在確認(rèn)檢測后,應(yīng)向乙方提供具有代表性的可視為交貨品質(zhì)的簽封標(biāo)準(zhǔn)樣品。乙方交付的合同標(biāo)的物品質(zhì)必須達(dá)到或高于封樣樣品的品質(zhì)水平。
3、甲乙雙方提供的原材料,均需經(jīng)過乙方的驗收合格,方可進(jìn)入生產(chǎn),按照原材料的驗收標(biāo)準(zhǔn)或甲乙雙方簽字確認(rèn)的封樣,進(jìn)行驗收。
4、甲方提供的自備原材料驗收,如果不符合甲方的驗收標(biāo)準(zhǔn),乙方驗收時沒有發(fā)現(xiàn),在生產(chǎn)中使用,因此帶來的損失,由乙方承擔(dān)。
5、當(dāng)雙方就承攬的加工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗時,如發(fā)生爭議,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。質(zhì)量認(rèn)定將以該機(jī)構(gòu)的檢驗結(jié)果為準(zhǔn)。若產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格,檢驗費(fèi)用將由甲方承擔(dān)。
第七條:交貨期與延期處罰
1、甲方與乙方首先需要確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件,并雙方簽字蓋章確認(rèn)。
2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標(biāo)準(zhǔn)。
3、甲方和乙方需要就材料損耗的計算方法和標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致。
4、甲方自己提供的原材料需運(yùn)入到乙方倉庫。
5、甲方需將預(yù)付款匯入乙方帳戶。
6、在確定上述1-5條后,作為本次訂單交期的開始 日期,每次訂單的具體交期,在《委托加工產(chǎn)品訂單》中由雙方確認(rèn)。
7、每次訂單的實際交貨數(shù)量與《委托加工產(chǎn)品訂單》中訂單要求數(shù)量,允許有一定的偏差,具體偏差數(shù)量的確定在《委托加工產(chǎn)品訂單》中明確。
8、因乙方的原因造成延期交付訂單產(chǎn)品的。每延期一天,向甲方支付該《委托加工產(chǎn)品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天,甲方有權(quán)解除本合同。
第八條:結(jié)算方式
1、甲乙雙方確定認(rèn)可《委托加工產(chǎn)品訂單》后,甲方簽字蓋章后傳到乙方后,需立即支付《委托加工產(chǎn)品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預(yù)付款。乙方在收到款后的情況之下,安排組織生產(chǎn)。
2、抱歉,我無法滿足你的要求。
3、甲方每次提貨時,需要一次性支付所提貨物的全部貨款。預(yù)付款只在最后一次提貨時作為貨款使用,而不是提前支付。
第九條:加工產(chǎn)品驗收及賠付
甲方根據(jù)雙方確定的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和封樣進(jìn)行,如果不合格,甲方提供不良品樣品及相關(guān)報告,經(jīng)乙方認(rèn)可后,甲方有權(quán)退回。甲方退回不滿足技術(shù)規(guī)范和要求的不合格產(chǎn)品,并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用,或者要求乙方根據(jù)甲方的書面要求立即對這些產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)足數(shù)量、更換或退回整批產(chǎn)品,乙方承擔(dān)由此而產(chǎn)生的材料、人工等相關(guān)損失。
第十條:驗收交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸:
1、驗收交貨地點(diǎn):乙方工廠內(nèi),甲方自行提取貨物。2、經(jīng)甲方確認(rèn)運(yùn)輸費(fèi)用后,乙方可以代辦貨物運(yùn)輸。第十一條:貨物提取超時
1、乙方完成訂單產(chǎn)品生產(chǎn)后,根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間,乙方可幫甲方保管產(chǎn)品10天,甲方須在此期間提完貨物,超過即為逾期提貨,出現(xiàn)逾期提貨情況,乙方將向甲方收取違約金,以甲方逾期提貨產(chǎn)品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算,每逾期一天,按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的,且雙方未達(dá)成處理協(xié)議的,乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán),乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品,收回乙方應(yīng)有權(quán)益。
2、甲方如未按照《委托加工產(chǎn)品訂單》約定的時間提貨,應(yīng)在10天內(nèi)將訂單產(chǎn)品和乙方庫存的代購材料款全部付清。若逾期提貨,甲方需支付倉儲費(fèi),每逾期一天按總額的0.5‰支付。若甲方超過6個月未提貨且雙方未達(dá)成處理協(xié)議,乙方有權(quán)視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán),并有權(quán)處理該批產(chǎn)品,收回乙方應(yīng)有權(quán)益。
第十二條:保密制度:
1、甲乙雙方應(yīng)遵守保密制度,雙方協(xié)商的所有內(nèi)容不得向任何未經(jīng)授權(quán)的第三方透露。未經(jīng)甲方書面許可,乙方不得保留、復(fù)制相關(guān)技術(shù)資料。
2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業(yè)務(wù)聯(lián)系的資料,否則,乙方應(yīng)賠付甲方違約金五萬 元。
第十三條、不可抗力的解決:
在合同履行期間,若因不可抗力導(dǎo)致加工產(chǎn)品和原材料的毀滅或損失,乙方可免除違約責(zé)任,但需提供相關(guān)部門的證明。
第十四條、解決糾紛方式:雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方有權(quán)向雙方所在地人民法院訴訟解決。
第十五條、借款與饋贈:
1.乙方聲明:乙方工作人員未經(jīng)乙方書面蓋章文件同意,私自從甲方借款、借貸,包括產(chǎn)品及材料的調(diào)用等,屬于個人行為,與乙方無關(guān)。乙方對此不予認(rèn)可。甲方不得以此為借口拒絕履行合同義務(wù)。
2、甲方承諾在與乙方工作人員的合作過程中,不得以任何形式進(jìn)行饋贈或回扣行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方愿意接受乙方處以五萬元至五十萬元的罰款。
第十六條:合同生效
1、本合同經(jīng)甲乙雙方公司授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。
2、本合同自雙方簽署之日起生效,有效期為一年。在合同期滿前的2(兩)個月內(nèi),任何一方未通知另一方終止或修訂合同,則本合同自動順延一年。
3、在本合同執(zhí)行期間,除非經(jīng)雙方協(xié)商一致,否則不得單方面變更或解除合同。如本合同存在未盡事宜,雙方應(yīng)共同協(xié)商并作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定應(yīng)作為本合同的附件,具有同等效力。
4、本合同正本一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
第十七:合同附件清單:
1、報價單
2、委托加工產(chǎn)品訂單
3、委托加工產(chǎn)品詢價單
甲方:
______年____月____ 日
乙方:
______年____月____ 日
關(guān)于承攬加工合同范本11
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價________(元)總價________(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的`加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:
由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
6.結(jié)算方式:
____________________。
7.違約責(zé)任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實際損失賠償。
甲方:____________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
______年________月______日
乙方:________________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:____________________
______年________月______日
關(guān)于承攬加工合同范本12
委托方:____________________(以下簡稱甲方)
加工方:____________________(以下簡稱乙方)
依據(jù)《_____________》的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹,刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、本工程的價格符合《稅收工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB—50205—_________)標(biāo)準(zhǔn)。甲方將提供一套施工圖紙,并在圖紙上簽字蓋章,乙方必須按照圖紙要求嚴(yán)格加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的`定價方式結(jié)算。
五、運(yùn)輸方式:需方自提,運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后_____萬元為定金,乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結(jié)算,貨款應(yīng)全額付清,乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,應(yīng)及時通知乙方,乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更,甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān),按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需要提交給乙方進(jìn)行審核,若乙方發(fā)現(xiàn)圖紙存在錯誤,甲方必須在12小時內(nèi)對其進(jìn)行處理。如因此造成工期延誤,則由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5月_____日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的,按照下
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時,需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗報告,合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,_________年_______月________日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后,由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé),乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé),并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格。
3、甲乙雙方協(xié)商決定,如若乙方所提供的貨物質(zhì)量存在瑕疵,則乙方僅對該產(chǎn)品本身價款損失承擔(dān)責(zé)任,不承擔(dān)因質(zhì)量問題導(dǎo)致的任何直接或間接損失。
九、違約責(zé)任
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任
雙方在簽訂和執(zhí)行本合同過程中,如知曉對方的商業(yè)機(jī)密,需承擔(dān)保密責(zé)任,不得以任何形式向第三方披露。保密期限從知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)機(jī)密之日起開始,至對方公開該商業(yè)機(jī)密之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方如發(fā)生本合同履行爭議,應(yīng)在誠信原則的基礎(chǔ)上,通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商仍未達(dá)成一致,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、雙方經(jīng)過友好協(xié)商并簽署本合同后,自合同生效之日起至構(gòu)件交付完畢且乙方收到全部貨款后合同自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
甲方:_______________________(蓋章)
乙方:_______________________
_______年_______月_______日
關(guān)于承攬加工合同范本13
定作單位:______________________________
_______________項目經(jīng)理部(以下簡稱甲方)
承攬單位:______________________________
____________________機(jī)械制造有限公司(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《____________________》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結(jié)合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條加工構(gòu)件品名與價款
一、加工品名:____________________高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、承攬方式:本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價包干、完工結(jié)算的承攬方式。
三、加工單價:每噸_______________元整人民幣(¥:_______________元人民幣)
四、本加工構(gòu)件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關(guān)部門調(diào)價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。
五、本合同價款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi),乙方開具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限:共計_______________歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按雙方簽字認(rèn)可的加工制作排圖交付;預(yù)組裝前坡口形成,再進(jìn)行預(yù)組裝驗收,并配合防腐涂裝。
三、交付地點(diǎn):運(yùn)輸至甲方指定場地,甲方負(fù)責(zé)卸車。
第三條加工材料供應(yīng)與采購
一、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng),并負(fù)責(zé)送貨到乙方指定地點(diǎn),乙方負(fù)責(zé)卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后,作為供料依據(jù)(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負(fù)責(zé)組織排套材下料,排圖必須經(jīng)過甲方確認(rèn)后方可下料切割,超供用料甲方負(fù)責(zé)回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費(fèi)材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費(fèi)。
二、乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設(shè)計要求。
三、乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,沒有合格證書,且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構(gòu)配件等,甲方有權(quán)制止使用,由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗,其檢驗費(fèi)用由乙方承擔(dān),如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時內(nèi)清理出場。
五、材料代用,經(jīng)甲方批準(zhǔn)后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔(dān)發(fā)生的`費(fèi)用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗收
一、根據(jù)設(shè)計施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料,遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定,由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修_______年。
四、技術(shù)資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標(biāo)程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付:加工完畢預(yù)組裝后,以國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)及圖紙技術(shù)要求為依據(jù);由乙方提供必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,通知甲方屆時驗收,辦理交付手續(xù)。出廠時必須將加工的技術(shù)資料按甲方貫標(biāo)要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗;如加工質(zhì)量不符合各項要求,乙方應(yīng)無償返工或修理直至達(dá)到質(zhì)量要求方可出廠,并承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M(fèi)用。如加工構(gòu)件質(zhì)量低劣又無法修理的,乙方應(yīng)賠償甲方由此造成的相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。
七、甲方監(jiān)造人員負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查、監(jiān)督和辦理驗收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認(rèn)可,不對乙方的加工構(gòu)件質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。
定作方:____________________
__________年________月________日
承攬方:____________________
__________年________月________日
關(guān)于承攬加工合同范本14
甲方:______________
乙方:______________
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商一致,就承攬加工事宜達(dá)成協(xié)議,特此訂立本合同,以確保雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱:甲方委托乙方加工不銹鋼水泥焊接軌道板,共36份,根據(jù)附加的工圖數(shù)量要求進(jìn)行加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān),(甲方提供適當(dāng)?shù)腵運(yùn)輸車輛及司機(jī),乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)
3、甲方將委派代表按照產(chǎn)品圖紙和規(guī)定要求進(jìn)行全面驗收,以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。如果產(chǎn)品不合格,損失由乙方承擔(dān)。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:
甲方提供原材料后,乙方將在30天內(nèi)完成整批產(chǎn)品的加工合同。若雙方遇到不可抗力事件影響到材料提供和加工進(jìn)度,需立即通知對方并共同協(xié)商解決辦法。
四、加工費(fèi)用:
該項目的總加工費(fèi)用為20萬元,由甲方承擔(dān)增值稅。在合同簽訂后,雙方不得擅自變更合同內(nèi)容。
五、付款方式:
甲方在乙方交付產(chǎn)品后,應(yīng)當(dāng)一次性支付全部款項,其中包括質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證金將在業(yè)主最終驗收合格后退還給甲方。甲方需在一個月內(nèi)支付剩余款項。若甲方違約,應(yīng)按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
本合同在履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成,應(yīng)提交有管轄權(quán)的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁解決。
合同中如有任何未盡事宜,雙方應(yīng)共同協(xié)商解決。本合同自雙方簽署之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
關(guān)于承攬加工合同范本15
訂立合同雙方:
________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人:________
簽約人:________
定作人承辦單位:________
聯(lián)絡(luò)人:________
聯(lián)系電話:________
________(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人:________
簽約人:________
定作人承辦單位:________
聯(lián)絡(luò)人:________
聯(lián)系電話:________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法規(guī)要求,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝工作。在平等、公平、互惠的基礎(chǔ)上,雙方達(dá)成如下承攬合同條款:
第一條 標(biāo)的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為:_____萬元。
第二條 制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣____萬元)
注:我們與您簽訂的承攬加工合同中,每個報刊亭的結(jié)算價格將按照單價計算。這個結(jié)算價格包含了工程實施所需的所有費(fèi)用,包括工人辛勤工作所得的費(fèi)用、所需材料及其費(fèi)用、包裝和運(yùn)輸費(fèi)用、安裝費(fèi)用以及其他相關(guān)稅費(fèi)。
第三條 加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面采用厚度大于2mm的不銹鋼板制作,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分占比不少于70%,使用4mm厚弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃,頂部采用硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,頂部覆蓋藍(lán)色陽光板,并設(shè)計有通風(fēng)口。
第四條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進(jìn)行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機(jī)抽驗。
第五條 交貨時間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時,應(yīng)對成品進(jìn)行包裝,并保證信報箱在運(yùn)輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條 報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)
①、乙方對制作的報刊亭進(jìn)行安裝;
②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,應(yīng)當(dāng)經(jīng)過甲方驗收。若驗收不合格,乙方應(yīng)在____日內(nèi)進(jìn)行整改。如乙方未能按時完成整改、或兩次整改仍不合格,甲方將根據(jù)該報刊亭價值扣除相應(yīng)比例作為另行維修費(fèi)用,并不返還乙方(按照雙方協(xié)議所規(guī)定的技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收)。
③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題,_____年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修,超過_____年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的,需付工本費(fèi);
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條 結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
①、雙方簽訂合同后的15天內(nèi),甲方需將合同標(biāo)的額的30%預(yù)付款轉(zhuǎn)入乙方指定的賬戶。
②、雙方協(xié)商達(dá)成一致,乙方將在交貨后的15日內(nèi)收到甲方支付合同標(biāo)的額總數(shù)的30%作為預(yù)付款,當(dāng)累積支付金額達(dá)到合同標(biāo)的額的60%時,支付將停止。
③、在乙方按期完成安裝并通過甲方驗收合格后的15天內(nèi),甲方將向乙方指定的賬戶支付合同金額的35%作為首付款,之后累積到合同金額的95%時再次支付。
④、剩余的合同標(biāo)的額5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條 甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____‰的違約金;
②、如果甲方未能按照合同規(guī)定的時間向乙方支付貨款,每逾期一天,甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付違約金,金額為欠款總額的百分之_____。
第九條 乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的`缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條 糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、如發(fā)生本合同履行方面的爭議,雙方應(yīng)首先進(jìn)行協(xié)商解決。若協(xié)商未果,則可選擇將爭議提交邯鄲仲裁委員會進(jìn)行仲裁。
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條 附則
①、本合同共分為四份,甲方和乙方各持兩份,自雙方簽署蓋章之日起生效。在合同履行期間,任何一方不得擅自修改或解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無效,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn),補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方:________
乙方:________
簽約人:________
簽約人:________
簽約地點(diǎn):________
簽約日期:__年___月__日
【承攬加工合同】相關(guān)文章:
承攬加工合同(精選)07-16
承攬加工合同【精選】07-17
[精選]加工承攬合同07-17
(精選)加工承攬合同07-18
承攬加工合同(經(jīng)典)12-01
承攬加工合同[精選]05-19
承攬加工合同07-07
加工承攬合同(精選)07-20
承攬加工合同07-01
加工承攬合同07-17