承攬合同
隨著人們法律意識的加強,合同的地位越來越不容忽視,簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢?以下是小編整理的承攬合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

承攬合同 篇1
發(fā)包方(以下簡稱甲方):________________________
承包方(以下簡稱乙方):________________________
鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級管理人員,對_____________大酒店有充分了解和熟悉,雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī),經協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 乙方承包經營________大酒店,_____________大酒店的經營范圍見營業(yè)執(zhí)照。
第二條 酒店的坐落、面積、裝修、設施情況
1.甲方承包給乙方的酒店位于_____________省_____________市_____________路_____________號
2.該酒店現(xiàn)有裝修及設施、設備情況詳見合同附件。
該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據(jù)。
3.本合同簽訂后______日內,甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產進行清點、確認。
第三條 承包期限、用途
1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。
2.承包期滿,甲方有權收回該酒店,乙方應如期交還。
乙方如要求續(xù)承包,則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方,經甲方同意后,重新簽訂承包合同。
第四條 承包金用支付方式
1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。
2.承包金支付方式如下:
A 分二次付款,自本同生效后________幾天內付清,第一次應交承包金_____元;第二次到_______時止,需交_______元。
B 一次性付清,至本合同生效______天內全部繳清。
第五條 承包期間相關費用及稅金
1.甲方應承擔的費用:
(1)在承包期間,房屋和土地的產權稅由甲方依法交納。如果發(fā)生政府有關部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關的費用,由甲方負擔。
(2)__________________________
2.乙方交納以下費用:
(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔保),乙方的抵押(擔保)額為________元。
(2)乙方應按時交納稅收及相關的費用,如不按時交納費用引起的后果則由乙方全部承擔責任。
(3)___________________________
第六條 酒店房屋修繕與使用
1.在承包期限內,甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當除外),其它所屬硬件設施的維修責任由乙方自行負責。
A.甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方,乙方應積極協(xié)助配合。
B. 對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。
2.乙方應合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設施。如因乙方使用不當造成房屋及設施損壞的,乙方應立即負責修復或者經濟賠償。
3.乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備,設計規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。
第七條 對酒店的裝修部分各自應承擔的責任
1.因正常原因解除合同或終止的,乙方對酒店的裝修費由甲方承擔_____%,乙方承擔_____%;因客觀原因(如拆遷、政府行為、國家法律政策變動、非典等非人為因素所能控制的)導致合同無法履行的,乙方對酒店的裝修費由甲、乙雙方各承擔_____%;
2.因乙方過錯導致合同解除或終止的,甲方有權選擇以下權利中的一種:
(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。
(2)要求乙方恢復酒店的原狀。
(3)向乙方收取恢復工程實際發(fā)生的費用。
第八條 酒店的轉讓與轉租
1.在承包期間,甲方有權依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后,本合同對新的酒店所有人和乙方繼續(xù)有效。
2.未經甲方同意,乙方不得向第三人轉租及轉讓、轉借酒店。
3.甲方出售該酒店,在________個月前書面通知乙方,在同等條件下,乙方有優(yōu)先購買權。
第九條 合同的變更、解除與終止本合同
1.本合同生效后具有法律約束力,甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同,需要變更或解除時,須經雙方協(xié)商一致達成新的`書面協(xié)議。
2.甲方有以下行為之一的,乙方有權解除合同:
(1)提供不符合約定條件的酒店設施,嚴重影響經營。
(2)甲方未履行房屋的修繕義務,嚴重影響經營。
3.在承包期間,乙方有下列行為之一的,甲方有權解除合同,收回所承包給乙方的酒店:
(1)未經甲方書面同意,轉租、轉讓該酒店。
(2)未經甲方書面同意,拆遷變動酒店結構。
(3)損壞承包的酒店設施,甲方提出的合理期限內未修復的。
(4)未經甲方書面同意,不得應用于酒店以外的用途。
(5)利用所承包的酒店進行非法活動。
(6)逾期未交納按約定應當由乙方交納的費用,已經給甲方造成損失的。
(7)拖欠承包金累計_______元。
4.承包期滿合同自然終止。
5.因不可抗力因素導致合同無法履行或者無法完全履行時,甲、乙雙方協(xié)助商一致,可以變更或者解除合同。
第十條 酒店交付及收回的驗收
1.甲方應保證承包期間酒店本身及附屬設施、設備處于正常使用狀。
2.驗收時雙方共同參與,如對裝修、器物等設施有異議應當場提出。當場難以檢測的,應于______日內向對方提出異議。
3.乙方應于承包期滿后,將承包酒店及附屬設備、設施如數(shù)交還給甲方。
4.乙方交還甲方的酒店及附屬設施應保持完好的狀態(tài),不得留下物品或者影響酒店的正常經營。對未經同意留下的物品,甲方有權處置。
第十一條 違約責任
1.甲、乙雙方應全面實際履行 本合同,不履行或者不完全履行的應負違約責任。
2.在承包期間,乙方有第九條第三款的行為之一的,甲方有權終止合同,收回酒店的經營權,乙方應按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。
3.承包期間,乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用,每逾期一天,則應按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。
3.在承包期間,乙方未經甲方同意,中途擅自退包的,乙方應按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的,乙方還應承擔賠償責任。
4.在承包期滿,乙方應如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還,則每逾期一日應向甲方支付________元的滯納金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十二條 保險
在承包期限內,乙方應以甲方的名義,向保險公司投保如下的保險,并在保單上注明甲方是投保人,乙方是附加受保人。
承攬合同 篇2
1.合同雙方的主體資格要合格:
1、自然人:滿18歲了嗎?有精神病嗎?要求對方提供身份證號碼和地址,因為重名的太多了。
2、法人:
(1)審查身份:審查對方的經營主體資格是否合法,是否真實存在;
(2)審查履約能力:審查對方現(xiàn)有的、實際的、真正的經營情況。有工商登記嗎?有營業(yè)執(zhí)照嗎?通過年檢了嗎?該合同處于對方營業(yè)執(zhí)照的經營范圍之內嗎?有相關資質嗎?有相應的生產能力、履約能力嗎?簽約前要對對方進行信用調查和信用分析,通過信函、電話、傳真、派人上門了解情況等方式,去了解對方情況。
(3)企業(yè)法人應提供經過年檢的營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章,提供經過審計的財務報表,以及履行合同需要的資質證件(如乙方的供應商的生產廠家授權書和售后服務承諾書)。自然人應提供身份證復印件。
(4)代理人要有代理權:①在與企業(yè)的分支機構或職能部門簽合同時,必須得到企業(yè)法人的書面授權委托書,可以在其營業(yè)執(zhí)照的經營范圍之內與其簽訂合同。
②子公司必有營業(yè)執(zhí)照,分公司有的有,有的沒有營業(yè)執(zhí)照,如果分公司有營業(yè)執(zhí)照,則無需授權書。 ③職能部門有授權書也能簽合同,甲方名稱可以寫上職能部門的名稱。
2.主體條款:寫上當事人的名稱和地址,其作用是:
1、明確文書的送達地點,通訊地址變更應及時通知合同的當事人
2、考慮將來的訴訟地點,是去原告所在地法院打官司,還是去被告所在地法院打官司
3、明確打官司時是去哪一級法院,是高院、中院還是基層法院。
4、自然人的住所指戶籍所在地或長期居住地,自然人為外國人的`要寫上國籍,法人住所指主要辦事機構所在地。
3.資信調查的基本方法:
1、查驗對方的營業(yè)執(zhí)照、打聽對方的信譽情況,
2、通過銀行和行業(yè)協(xié)會查詢對方的信譽情況
3、申請加入中國企業(yè)資信網等資信調查網站,把資信調查業(yè)務轉給專業(yè)的資信調查機構去做。
4.關于合同簽字:
1、合同的成立可以以簽字為準,也可以以蓋章為準,簽字優(yōu)先。合同確認的最好方式就是簽字,或者簽字加蓋章;
2、能簽字的人:自然人、法人的代表人、委托代理人(有授權委托書)、非法人組織負責人、合伙企業(yè)的合伙人;
3、合同大于2頁的,要蓋騎縫章;
4、如果對方的簽字人是法人代表,要求對方出具法人個人的身份證明、營業(yè)執(zhí)照副本、或工商局出具的法人資格證書;如果對方的簽字人是業(yè)務員,則需提供法人代表的授權委托證書和業(yè)務人員本人的身份證復印件。
5、企業(yè)法人:蓋公章或合同專用章;法定代表人單獨親筆簽字,
不蓋章合同也生效;委托代理人有授權委托書的,不蓋公章,只簽字也生效。
6、建議做法:蓋章,并經法定代表人或法定代表人授權的人簽字后生效。
5.明確合同的簽約地:
合同的簽約地最好是我方所在地,這樣出事后可以取得我方公安局的支持。
6.標的物的全稱:
標的物的名稱要明確和具體,不能籠統(tǒng),對標的物的實際情況要做出實事求是的規(guī)定,盡可能使用國際上通用的名稱和習慣稱呼,標的物的名稱包括了型號、規(guī)格、品種、牌號、商標等描述。
7.標的物的數(shù)量條款:
找一個雙方都接受的計量單位,先確定好度量衡。需要注意,有些標的物是有自然損耗、毛重、凈重的。
8.標的物的質量條款:
包括標的物的品種、規(guī)格、技術要求、標準、品質的公差和浮動范圍等。合同審核是一個公司多個職能部門配合的結果,作為買方,財務部、技術部、檢驗部都要對合同把關。作為賣方,也要仔細看質量標準是否能夠達到甲方要求。質量條款的原則是:有合同約定的就按照合同的約定,沒有約定的,通過協(xié)商去補充。不能達到補充協(xié)定的,按照合同有關條款或交易慣例去確定。如果仍然不能確定質量標準的,按照國家標準和行業(yè)標準去履行。沒有國家標準和行業(yè)標準的,按照通常標準或符合合同目的特定標準去履行。對于合同目的需要做進一步解釋的,有樣品的,按樣品質量作為標準,但在合同簽訂時,樣品要封樣,驗收時按照樣品質量去驗收。可以寫上“對產品的質量要求見附件”。
9.標的物的檢驗條款:
包括檢驗的時間、地點、檢驗標準、檢驗機構、 通知標的物不符合質量要求的時間期限。一定要約定檢驗期限,可以寫成:
1、當場驗收;
2、收貨后XX日內驗收;
3、X月X日前驗收;
4、XX日內驗收,過期不驗收,視為驗收合格。
買方覺得標的物的數(shù)量和質量不符合驗收的,應及時通知賣方,過期則視同標的物的數(shù)量和質量已經符合約定了。
10.標的物的計價條款:
1、貨幣可以使用出口國匯率、進口國匯率和第三國匯率。賣方愿意用堅挺的貨幣來確定價格,買方愿意用容易貶值的貨幣來確定價格。如果已經簽訂成了對我方不利的貨幣計量,則需增加訂立保值條款,防止匯率變動風險。
2、合理確定商品單價,作價過高或過低都很可能隱含了商業(yè)欺詐行為。
3、如果包裝材料是單獨計價的,詳見包裝條款。
4、明確計價貨幣、傭金、折扣、裝卸地、銀行費用(包括寄單郵費、電報費、信用證的通知費、修改通知費、議付費、單據(jù)處理費,占總貨款的1%-4%)
11.違約責任條款:
以經濟補償為原則,法律首先尊重雙方的約定,
其次,按照“填平原則”,賠償實際損失即可,法官有自由裁量權。
1、違約是指:不履行義務、部分履行義務、不適當履行義務、遲延履行義務;
2、相應的措施是:
(1)繼續(xù)履行
(2)采取補救措施:維修、修理、更換?
(3)賠償損失:賠償貨款和利息,包括守約方預期可以獲得的利潤。但是賠償損失不太好計算,先在合同里列明賠償范圍和賠償各項費用的計算方法。由于有些損失發(fā)生了可能沒有寫進去,可以在合同里寫上:包括但不限于以上損失;
(4)支付違約金:①合同里規(guī)定了違約金,才能用違約金條款
②賠償損失和支付違約金不能并列使用,但與損失額持平即可
③增加關于合同解除權的約定:逾期XX天履行義務,我方可解除合同;按貨款的百分之幾計算
④逾期付款,每逾期1日,每日違約方應向守約方支付XX元;
⑤逾期交貨,每逾期1日,每日違約方應向守約方支付貨款的百分之幾作為違約金;
3、訂金、定金、押金、保證金:
(1)訂金是預付款,可以退
(2)押金、保證金可以退。
(3)訂金、押金、保證金不具有定金的性質;
(4)定金是一種擔保款,付定金的一方沒有履行義務,定金不退;收定金的一方沒有履行義務,雙倍返還定金。
(5)定金不能超過合同總價款的20%,超過部分算預付款;
承攬合同 篇3
甲方:________
乙方:________
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議,以資共同信守。
第一條工程概況
工程名稱:________
工程地點:________
工程內容:格力商用空調設備銷售及安裝。
2、開工日期:定貨________天設備到達施工現(xiàn)場。
安裝施工工期:________天
技術指標:建筑面積為____________平方米,制冷面積為____________平方米。
a、制冷、制熱運行室外環(huán)境溫度范圍為:—15℃—+43℃。
b、冬季室內溫度達到16、℃,夏季室內溫度達到26、℃—28、℃。
第二條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律
合同語言:中文。
2、適用法律法規(guī):《中華人民共和國產品質量法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《中華人民共和國合同法》及有關法規(guī)。
驗收標準、規(guī)范:按國標、部標有關標準和審核驗收規(guī)范。
第三條合同總造價:
第四條付款方式及期限
預付款數(shù)額為供貨合同簽訂后7、日內付________%;
2、貨到工地現(xiàn)場經驗收后付________%;
安裝調試驗收合格后,經監(jiān)理方會同甲方簽字認可后付________%;
質保金:____%(質保期滿后一次性付清)。
第五條甲方工作及責任
確認施工場地具備開工條件;
2、水、電等施工管線進入施工場地;
授權委托現(xiàn)場監(jiān)理公司,負責協(xié)調現(xiàn)場及乙方工作。
甲方將室外機的電源提供至室外機旁。
提供施工用電。
第六條乙方工作。
該工程為乙方總包模塊水冷式中央空調工程。即貨物的供貨及施工、安裝、調試、檢測。
2、該工程包括室內風機、風管及配套設施的供貨及安裝。
按格力廠方提供的施工圖紙施工。
施工防護工作的要求:按________省建筑工程施工防護措施規(guī)定執(zhí)行。
成品保護的要求:做好安全防護措施,負責設備、材料及系統(tǒng)的看護管理。
6、、施工場地清潔衛(wèi)生的要求:按工段進行清理打掃衛(wèi)生。工程竣工驗收前徹底清除一切垃圾并將垃圾送至到指定垃圾場。
7、、乙方應服從工程總包單位的現(xiàn)場管理和監(jiān)理部門的質量監(jiān)理督。
8、、乙方應嚴格遵守和執(zhí)行招標原件和投標承諾的各項條款。
9、乙方應加強施工人員的安全教育,在施工中若發(fā)生人身傷亡事故,責任由乙方全部承擔。
第七條檢查和返工:按工段計劃要求進行初檢試壓驗收,如不符合安裝質量,必須返工達到驗收合格,返工責任及經濟損失一律由乙方自負。
第八條、隱蔽工程中間驗收
中間驗收部位和時間:按設計圖紙和工程施工進度的'要求和時間執(zhí)行,驗收所有隱蔽系統(tǒng)合格后,再進行明工程施工。
第九條試機:甲、乙雙方派員共同參加試機,試機時間甲乙雙方共同商定。
第十條驗收:工程驗收日期雙方協(xié)商而定。甲乙雙方共同派員參加現(xiàn)場驗收,驗收標準根據(jù)招標文件要求及乙方提供的產品樣本的技術參數(shù)進行驗收。
第十一條設計變更:乙方根據(jù)甲方提供的方案及圖紙進行施工,如施工中甲方對施工方案進行較大的調整,需根據(jù)工程量及材料用量追加增減工程款(所有變更需經甲方施工負責人及監(jiān)理部門簽字認可)。
第十二條確定變更:根據(jù)變更的具體情況,雙方確定后再補充協(xié)議。
第十三條保修
保修內容、范圍及時間:整個空調系統(tǒng)保修期為________個月。
2、____年內免費上門保養(yǎng)服務。
終身維修,并按成本價格隨時提供格力設備的備品備件。
第十四條安全施工:財產安全、施工環(huán)境安全保護,施工人員安全等,一切由乙方負責,如發(fā)生安全事故,一切直接經濟損失和間接損失由乙方自理。
第十五條不可抗力:不可抗力的自然災害認定標準:6、級以上地震;7、級以上持續(xù)4天以上的大風。
第十六條爭議
未盡事宜的解決:本合同未盡事宜和工程量調整,可經雙方協(xié)商一致后達成補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
2、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議時,由當事人雙方協(xié)商解決。如協(xié)商不成,可通過仲裁委員會進行仲裁,也可通過法律訴訟解決。
第十七條合同生效與終止
合同生效的日期:本合同自簽定之日起生效。
2、合同終止的日期:本合同至本工程無質量問題,雙方辦理完所有經濟手續(xù)后,自行終止。
第十八條合同份數(shù)
合同文件共計兩份。甲乙雙方各持壹份。
第十九條合同簽訂日期和地點
本合同簽訂的時間:________年12月31日
2、合同簽定的地點:
第二十條雙方需要說明的事項
本合同簽定的依據(jù)為設計圖紙,如設計圖紙發(fā)生變更,合同也將隨之發(fā)生變更。
2、乙方提供的產品樣本做為合同附件,與合同具有同等法律效力。
甲方(章):________
地址:________
法定代表人:________
委托代理人:________
乙方(章):________
地址:________
法定代表人:________
委托代理人:________
承攬合同 篇4
建設單位:
(以下簡稱甲方)
施工單位: 博樂市銀河不銹鋼制作中心 (以下簡稱乙方)
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務,促使雙方互相創(chuàng)造條件,搞好配合協(xié)作,經甲乙雙方充分協(xié)商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:總則
一、工程名稱: 精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓
二、工程地點: 精河縣和平小區(qū)
三、工程范圍:本合同全部工程安裝進戶門89樘、單元進戶門9套,(詳見附表)。
四、工程造價(包含安裝),本合同全部工程施工造價為人民幣 122175元(壹拾貳萬貳仟壹佰柒拾伍元整 ) 。
第二條:工程期限
本合同簽訂之日起 18 日內所有防盜門全部到現(xiàn)場,運輸自 20xx年8月 19日至 20xx 年 8 月 28 日;安裝時間十日,從 20xx 年 8 月 29 日于 20xx 年 9 月8 日安裝完畢。
在組織施工過程中,如遇下列情況,順延工期,雙方應及時進行協(xié)商,并通過書面形式確定順延期限:
2.1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2.2、因甲方提出更變計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者;
第三條:工程款結算
3.1、以實際面積及變更進行結算;
3.2、本合同自簽訂生效之日起,甲方應在 日內按工程造價總數(shù) 元的百分之三十撥給乙方備料及施工費,所有防盜門到現(xiàn)場后,再付百分之五十。待工程竣工驗收合格后付至95%,余5%作工程保修金一年后返還。
3.3、在施工中如遇中途停建,緩建,甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
3.4、在施工中由于乙方本身原因造成的停工,返工,材料,構件的倒運,機械二次進場等損失,均由乙方自行負擔。
第四條:完工驗收,結算與保修
4.1、乙方在單項工程竣工前十日,應將驗收日期以書面開展通知甲方屆時驗收,如甲方不能按期參加驗收,須提前通知乙方,并與乙方另行商定驗收日期,但甲方必須承認乙方的完工時間。
4.2、完工工程經檢驗合格,從驗收之日起十天內乙方向甲方移交完畢,如甲方不按期接管,致使已驗收工程發(fā)生損失,應由甲方負擔。
第五條:獎勵,懲罰與仲裁
5.1、甲方不得借故拖欠各種應付款項,如逾期不付,則視同貸款,拖延方應增付應付而未付款項的利息。
5.2、施工中的經濟糾紛,應本著實事求是的原則,協(xié)商解決如雙方協(xié)商不能解決時,根據(jù)一方當事人的`請求,可以提交當?shù)厝嗣穹ㄔ褐俨谩?/p>
第六條:合同份數(shù)及有效期
一、本合同一式叁份,其中甲方兩份,乙方壹份。
二、本合同自雙方簽訂之日生效,在本合同全部工程完工驗收并結清尾款后失效。
第七條:其他約定
7.1、乙方在進行施工時必須對甲方及有關單位的成品進行妥善保護。若造成損失由乙方負責恢復并賠償損失。
7.2、乙方負責提供相關的資料。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法人代表(簽章): 法人代表(簽章):
年 月 日 年 月 日
承攬合同 篇5
甲方:___________法定地址:_____________
乙方:___________法定地址:____________
依據(jù)中華人民共和國合同法及有關法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方本著平等互利、老實信用的原則,共同合作參與開發(fā)建設房地產工程,為明確甲、乙雙方的權利、義務和職責,經過友好協(xié)商,達成如下合作協(xié)議,共同遵守執(zhí)行:
一、合作工程概況
甲、乙雙方初步商定本次合作為_______糧站房地產開發(fā)建設,工程地址:____________________占地面積:_____平方米
二、合作的范圍及資料
根據(jù)甲乙雙方協(xié)商本次合作模式為資產置換模式,甲方以_______縣鎮(zhèn)_______糧油購銷公司土地共_____平方米,雙方約定價格共計_____元作為本次工程置換房屋,待乙方規(guī)劃設計完成后甲方一次性抵扣完土地金額,具體如附件2。
根據(jù)目前的實際情景和市場狀況,雙方商定本次合同為本工程建設的初期合同,到工程能夠開工建設時再簽訂正式合同,本次合作范圍及資料是為本工程前期的規(guī)劃、設計及相關事項,包括工程開發(fā)建設所需資金及銷售。
三、合作方式
在本次共同合作中,前期以甲方的名義進行對外溝通、信息交流、協(xié)調關系、公關等商務事宜,乙方以甲方管理人員的身份完本錢協(xié)議約定的工作,進行相應合法商務活動。
四、甲、乙雙方的`工作與職責
4.1、甲方職責:
4.1.1、向乙方供應工程活動所必需的一切相關資料,如甲方的土地使用證、組織機構、管理機構、注冊資本、企業(yè)章程、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質證書、驗資報告、年度財務報表、法人代表證明書、授權委托書等一切為合作工程效勞的資料證明文件。
4.1.2、在乙方供應投資開發(fā)所必須的資料根底上,負責協(xié)助乙方籌備工程的推介及開發(fā)所需的文件資料〔包括老百姓的拆遷,工程開發(fā)必須的土地、建設手續(xù),協(xié)調周邊相鄰關系〕
4.2.4、負責協(xié)調關系并使乙方在合作開發(fā)的工程競爭中入圍中標。
4.2、乙方職責:
4.1.6、承當本工程合作過程中所發(fā)生的一切費用支出。
4.2.1、負責供應獲得工程效勞事宜的公共關系支持。
4.2.2、負責辦理工程效勞所需的全部根本資料。
4.2.5、雙方商定的其他工作。
五、保證與承諾
5.1、雙方有權簽訂并執(zhí)行本協(xié)議約定的義務,并且無需任何其他人的同意。
5.2、雙方所供應的任何資料、信息、數(shù)據(jù)、文件等均是最新的、客觀的、真實的、完整的,并且不存在任何虛假、侵權、成心疏忽或虛偽陳述。
5.3、雙方將所知悉的可能影響本協(xié)議的所有事項〔如果有〕盡快通知對方,并提示對方注意。
5.4、乙方在提出正當?shù)暮戏ㄉ虅栈顒訒r,甲方應進取的給予支持。
六、合作期限
本協(xié)議有效期暫定為兩年,假設合作工程沒有任何進展那么經甲、乙雙方簽字蓋章之日生效起的兩年年后終止,假設合作工程進展順利,乙方在合作開發(fā)的工程競爭中入闈中標,那么本協(xié)議有效期延長至合作工程銷售封盤為止。
七、違約職責
7.1、因本協(xié)議是在工程開發(fā)前期簽訂的〔未立項,未規(guī)劃,未設計及其他相關手續(xù)〕所以假設單方違約,須承當此次工程另一方開支費用的四倍。
7.1、由于任何一方所無法控制的原因,包括火災、風暴、政治封鎖或自然災害而導致其無法履行協(xié)議義務時,該方不承當違約職責,亦不對另一方因上述不履行而導致的任何損失或損壞承當職責。
八、適用法律
8.1、本協(xié)議的訂立、效力、解釋和履行,均適用于中華人民共和國的法律。
8.2、如果雙方對本協(xié)議的效力、解釋或履行發(fā)生任何爭議,各方首先應經過友好協(xié)商。自爭議發(fā)生之日起三十日內協(xié)商解決不成,那么任何一方均有權向工程所在地法院提起訴訟。
8.3、除有關爭議的條款外,在爭議的解決期間,不影響本協(xié)議其他條款的繼續(xù)履行。
8.4、本協(xié)議局部條款依法或依本協(xié)議的規(guī)定終止效力或被宣告無效的,不影響本協(xié)議其他條款的效力。
九、協(xié)議的生效、協(xié)議的修改、變更、補充及其它
9.1、本協(xié)議經甲、乙雙方蓋章、簽字后生效。
9.2、本協(xié)議一經生效即受法律保護,任何一方不得擅自修改、變更和補充。本協(xié)議的任何修改、變更和補充均需經雙方協(xié)商一致,達成書面協(xié)議。
9.3、本協(xié)議以中文寫成,正本一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
9.4、與本協(xié)議有關的任何往來文件均作為本協(xié)議附件,與本協(xié)議具有同等法律效力。
9.5、本協(xié)議于_____年_____月_____日在__________正式簽署。
甲方〔蓋章〕:__________________________乙方〔蓋章〕:__________________________
法定代表人〔簽字或蓋章〕:____________法定代表人〔簽字或蓋章〕:______________
或授權代表〔簽字〕:__________________或授權代表〔簽字〕:______________________
承攬合同 篇6
房主人(甲方):
承建人(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規(guī)定,結合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的'權利、義務,經雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目:私人住宅主體項目。
二、建筑面積:按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備:按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結構改為磚木結構,其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325水泥,地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度
第
一、二層120,
第三層80,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價按實際板面積,每平方米540.00元人民幣大寫伍X肆拾元整,其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
乙方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
________年____月____日
承攬合同 篇7
甲方:
乙方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質量、安全和工期,經雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、工程內容
乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬_________米,高_________米的廣告位廣告布安裝,時間為______年______月______日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風險,乙方必須做好必要的.安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經濟責任,與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價: _________元整(人民幣)/_________平方米
2、乙方完工后經甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協(xié)商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月______日 ______年______月______日
承攬合同 篇8
甲方: 股份有限公司
乙方: 建筑工程公司
為了進一步貫徹落實國家“安全第一、預防為主”的安全生產方針,落實《中華人民共和國安全生產法》、《建筑工程安全生產管理條例》、《安全生產許可證條例》、《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知》(國發(fā) 號)、《山東省人民政府關于貫徹落實國發(fā) 號文件進一步加強企業(yè)安全生產工作的意見》(魯政發(fā) 號)等有關安全法律、法規(guī)、文件精神,按照“誰施工、誰負責”的安全施工原則,明確各自管理范圍內的安全責任,確保實現(xiàn)本項目安全施工管理目標,強化安全生產管理,落實安全生產責任制,依法從嚴治理施工現(xiàn)場,保護項目施工中施工人員的安全與健康,促進施工順利進行,維護甲乙雙方的共同利益,保證施工質量和安全生產,保持良好的工作秩序和施工場所的安全、衛(wèi)生環(huán)境,經甲乙雙方平等協(xié)商,在四廠新系列鍋爐房工程中甲方山東華聯(lián)礦業(yè)股份有限公司與乙方山東省沂源縣城關建筑工程有限公司于貴忠項目部 簽定如下安全協(xié)議書。
一、乙方進入施工作業(yè)區(qū)域施工前,應當經甲方安全管理部門同意,并與甲方簽定《施工安全協(xié)議書》,并建立健全施工安全管理制度和領導帶班制度,制定施工安全措施,指定施工安全負責人,設立專職的施工安全管理部門,配備專職安全監(jiān)督管理人員,負責施工安全管理和施工過程中的工作協(xié)調、聯(lián)系。乙方施工前,必須對施工人員進行安全培訓和安全教育。
二、乙方應當是經過工商登記,具有法人資格,并具有相應施工資質證書及安全資質證書的正規(guī)單位,聘任和使用的駕駛人員和施工人員必須具有相應的資質,不得使用不符合資質要求的人員。
三、乙方應當獨立完成工作,乙方不得將工程肢解分包或將工程轉包,否則甲方有權解除合同,由乙方承擔違約責任,按照工程總價款的30%向甲方支付違約金,經鑒定造成的損失超過違約金的,按照實際損失賠償。
四、乙方施工機械、車輛、工器具及安全防護用具的數(shù)量和質量應當滿足施工需要,并經有資質的檢驗單位或政府部門相關部門檢驗符合安全規(guī)定,具備良好的性能和安全要求,乙方還需按規(guī)定定期檢測、檢驗和維護保養(yǎng),不得帶病運行,超過檢驗周期或未經檢驗檢測合格不得使用。
五、工程開工前,施工作業(yè)區(qū)域應當經甲方工程管理部門與乙方共同確定。乙方施工人員進入施工作業(yè)區(qū)域,應當統(tǒng)一穿戴勞保服裝戴頭盔,特種作業(yè)人員必須由有關部門核發(fā)的'合格有效的上崗資格證書,乙方應在施工區(qū)域設置明顯警示標志及防護措施,并對施工現(xiàn)場做封閉處理,設置圍欄,禁止無關人員進入施工現(xiàn)場。施工人員應在施工區(qū)域內活動,不得隨意進入甲方辦公工作區(qū)域或非施工區(qū)域,甲方安全監(jiān)督部門和工程經辦部門人員有權隨時監(jiān)督檢查。
六、乙方在施工前應當對全體施工人員進行全面的安全技術交底,遵守國家和地方關于勞動安全,勞動用工法律法規(guī)及規(guī)章制度,乙方人員上崗前必須進行安全培訓和教育,熟悉施工環(huán)境及危險源,知悉如何采取自身安全防范措施,樹立安全意識,按照要求配備合格的勞動防護用品、安全用具,乙方進行高空作業(yè)時,應當符合高空作業(yè)規(guī)范并派專人監(jiān)護,不得安排非特殊工種人員從事特殊作業(yè),不得安排患有高血壓、心臟病及其他不適于高處作業(yè)的人員從事高處作業(yè)。進行地下或密封環(huán)境施工時,必須配備安全防護措施,并派專人監(jiān)護。乙方必須為高度危險作業(yè)人員在繳納工傷保險的基礎上補充繳納意外傷害商業(yè)保險。乙方施工隊伍的安全防護器材要配置到位,安全措施得力。對施工現(xiàn)場腳手架、防護網等重要安全設施每天開工前應當派專人進行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患應立即整改。施工中因違章指揮、違章作業(yè)、違章操作等原因造成乙方、甲方及第三方人身傷害、設備損壞或財產損失的應由乙方承擔全部責任。
七、乙方施工過程中如需使用甲方水、電、氣(壓縮空氣、天然氣、氧氣、乙炔等)等,乙方施工單位應當填寫申請單,經甲方相關部門批準,由甲方專業(yè)人員指定接水、電、氣地點,乙方保證電器線路和管路連接規(guī)范,保證氣罐、氣瓶存放、運輸使用安全。并由乙方施工單位安裝合格計量儀表后方可使用,所需費用由乙方施工單位負擔。乙方對借用甲方的設備、設施應當在使用前進行全面檢查,乙方一經使用,視為借用的設備、設施已經處于正常的、安全的狀態(tài)。
八、乙方氣焊、氣割等工作應當由持相關證書的專業(yè)人士操作。乙方施工過程中如需動火作業(yè),須確認達到動火條件、落實安全防范措施后方可進行動火作業(yè)。動火作業(yè)過程中乙方必須指派安全人員在現(xiàn)場監(jiān)護,同時報甲方安全監(jiān)督部門現(xiàn)場監(jiān)督檢查。乙方施工車輛來往施工作業(yè)區(qū)域應當謹慎駕駛,不得超速超載行駛,出入應經門崗值班人員檢查,并出具經甲方施工現(xiàn)場管理人員簽字確認的出廠物品放行單,方可放行。
八、乙方應在施工現(xiàn)場建立和執(zhí)行防火管理制度,設置符合消防要求的消防設施,并保持完好的備用狀態(tài)。在容易發(fā)生火災的地區(qū)施工或者儲存、使用易燃易爆器材時,乙方應當按照相關規(guī)定采取消防安全措施。
九、甲方安全監(jiān)督部門和工程經辦部門有權隨時對乙方進行檢查,有權制止違章指揮、違章作業(yè)及各種違反甲方規(guī)章制度的行為,有權對“三違行為”及其它違反安全規(guī)定的行為進行處罰或責令施工隊伍停工整頓,乙方應當接受甲方的監(jiān)督、檢查,對甲方提出的安全整改意見必須及時整改,因此延誤工期的不予順延。
十、乙方在施工中,應注意地下管線及高低壓架空線路的保護。如遇有情況,應及時向甲方和有關部門聯(lián)系,采取保護措施。乙方在簽訂建筑工程施工合同后,應按規(guī)定向有關部門辦理相關手續(xù)。
十一、乙方在施工過程中當天產生的垃圾盡量當日清理干凈。施工結束后,乙方應當對施工現(xiàn)場徹底清理,做到工完、料盡、場地清。清理出的垃圾不能隨意堆放在甲方管理的場地內,否則甲方可根據(jù)實際情況進行罰款,清理垃圾時對外發(fā)生的污染、交通等事故由乙方負責。乙方施工污染環(huán)境的,乙方應當予以治理,致使甲方被環(huán)保部門處罰的,乙方應當承擔甲方的罰款數(shù)額,否則,甲方不予支付乙方的安全保證金或質量保證期內的質量保證金。
十二、工程施工期間,乙方指派齊元山同志負責本工程項目的有關安全、防火等安全工作;甲方指派 孫萬勝 同志負責聯(lián)系予以協(xié)助督促乙方執(zhí)行有關安全、防火等工作。甲方有權對乙方參與施工的人員進行安全技術知識和安全操作規(guī)程詢問、檢查。
十三、乙方對工程施工過程中發(fā)生的人身傷害、傷亡及設備損壞事故獨立承擔安全責任。乙方造成的自身損失及給甲方或第三方造成的所有損失,乙方獨立承擔一切賠償責任及法律責任。
十四、甲方扣留每期應付工程款的10%作為施工安全保證金,乙方在施工過程中未發(fā)生人身重傷死亡事故、設備事故及其它一切意外情況,施工安全保證金在工程竣工驗收后向乙方一次付清,若施工過程中發(fā)生下列屬乙方責任的安全事故,扣除相應數(shù)額的安全保證金,安全施工保證金部分扣除或扣完時,補充或重新提取安全保證金。
(1)、發(fā)生人身死亡事故、重大設備事故(損失額 元以上,包括 元)扣除全部安全保證金;
(2)、發(fā)生人身重傷事故、一般設備事故(損失額 元以下)及出現(xiàn)其他一般意外事故(損失額 元以下),扣除50%安全保證金;
(3)、發(fā)生人身輕傷或其他輕微事故(損失額 元以下,包括 元),扣除30%安全保證金;
(4)、乙方人員發(fā)生的違章指揮、違章作業(yè)、違反規(guī)章制度及安全操作規(guī)程行為的經濟處罰,從安全保證金中直接扣除。
十五、本協(xié)議書簽訂后,乙方應當嚴格遵守、執(zhí)行本安全協(xié)議書的約定,乙方不予遵守、執(zhí)行的,乙方應當承擔由此引起的一切經濟賠償責任及法律責任。乙方對甲方造成的損失,乙方不予賠償?shù)模追讲挥柰诉安全保證金和在質保期內的質量保證金。
十六、 生效及失效期限:本協(xié)議書與工程施工合同同時生效,施工合同終止的,除質保條款依然有效外,本責任書失效。
十七、本協(xié)議一式四份,甲方施工經辦部門、財務部門、審計部門各執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份。本責任書自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方: 股份有限公司 乙方:
委托代表人: 委托代表人:
年 月 日
承攬合同 篇9
上訴人:_________________姓名________________性別________________出生日期________________民族________________住所________________工作單位________________電話________________
被上訴人:_________________姓名________________性別________________出生日期________________民族________________住所________________工作單位________________電話________________
上訴人因________________一案,不服________________法院于________________年______月__________日___________字第__________號判決,現(xiàn)提出上訴。
上訴理由及請求:______________
具狀人:___________
____年_____月_____日
法院上訴人:______________(蓋章)
法定代表人:_____________(簽章)
_年_月_日
承攬合同 篇10
委托方:_______紡織器材廠(甲方)
承攬方:_______電鍍廠(乙方)
1.加工的`項目、產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期:
項目
產品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(___元)總價(___元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬_______萬_______萬淬火綜條支_______萬萬_______萬合計。
2.質量標準:
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之______,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:
xxxx。
7.違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:_______紡織器材廠 乙方:_______電鍍廠
法定代表人:(蓋章)_______ 法定代表人:(蓋章)_______
地址:_______ 地址:_______
銀行帳號:_______ 銀行帳號:______
______年_______月_______日
承攬合同 篇11
合同編號:____________________
定作方:____________________
承攬方:____________________
簽訂地點:____________________
簽訂時間:____________________
一、加工標的
貨物名稱:____________________型號:____________________
面料:____________________顏色:____________________
單位數(shù)量:____________________單價:____________________
總金額:____________________交貨地點及期限:____________________
交期:____________________ 出口國:____________________
合計人民幣____________________,(大寫)____________________,按實際金額結算( 單價含線、稅 、封箱帶)
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料質量:____________________數(shù)量:____________________
提供日期:____________________定額:____________________ (面料,里料一律按定單數(shù)量到位。)
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據(jù)行業(yè)標準進行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質量負責,應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求:按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術要求不合理的.,應在3日內向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責,定作方應在收到書面異議后的7日內答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成,否則將構成違約,定作方有權隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)
九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收,驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內部結算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權隨時進入承攬方的工作現(xiàn)場進行必要的監(jiān)督檢查,
2、雙方對質量標準確認以封樣為準,雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任:任何一方違約的應承擔違約責任,除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起立即生效,如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協(xié)議解決。
定做方:____________________ 承攬方 :____________________
代表人 :____________________ 代表人:____________________
時 間:____________________時 間 :____________________
【承攬合同】相關文章:
承攬的合同05-03
承攬的合同03-21
承攬合同合同04-28
承攬加工合同(精選)07-16
承攬加工合同【精選】07-17
[精選]加工承攬合同07-17
關于承攬合同07-17
(精選)加工承攬合同07-18
【精選】關于承攬合同07-18