關于承攬加工合同范本錦集(3篇)
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的類型越來越多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編收集整理的關于承攬加工合同范本，希望能夠幫助到大家。
關于承攬加工合同范本1
委托方：_________紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____________電鍍廠（乙方）
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：
項目
產品名稱、規格單位數量單價（元）總價（元）交貨日期一季度 二季度 鍍鋅綜架 以上只_____萬____________________萬_____萬 淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬 合計
2.質量標準：
乙方將按照甲方提供的圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工過程和運輸中，乙方將確保加工件的損壞率控制在千分之______以內。若有損壞件發生，乙方將負責歸還給甲方。
3.原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：
____________________。
7.違約責任：
甲方委托乙方進行鍍鋅、淬火等加工工作，乙方應在約定的'日期內完成加工。如乙方未能按時完成加工，則應承擔甲方因此而遭受的經濟損失，每延遲一天，乙方需支付加工產品總值千分之X的罰金。若甲方未能按時交付乙方加工物品，導致乙方停工損失，甲方應按實際損失進行賠償。
甲方：____________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
______年________月______日
乙方：________________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：____________________
______年________月______日
關于承攬加工合同范本2
定作方： (以下簡稱：甲方)
承攬方： (以上簡稱：乙方)
依照規定，本著長期合作共贏的精神，現就甲方委托乙方加工定作 產品一事，經甲乙雙方友好協商，一致達成本加工承攬合同條款如下：
第一部分 合法交易資格確認
一、甲乙雙方應確保在本合同有效期內始終具備履行合同所需的商業交易能力，并承擔因喪失該能力而產生的法律責任。
二、在本合同生效之前，甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：
1、 營業執照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。
4、 授權經辦人的簽名樣式證明書。
5、 加工產品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。
三、在本合同生效之前，乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：
1、 營業執照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托經代理人身份證。
第二部分 合同內容
第一條：合同條款術語定義
1、“合同”指本加工承攬合同，包含本合同項下的附件。
2、“合同附件”指經雙方協商并訂立的，附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。
3、經雙方法定代表人或經過授權的經辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后，合同或合同附件方能生效。
4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外，專門用于生產甲方產品所需的原材料，如紙箱、紙盒、商標貼，專用的化工原料等。
第二條：合同附件與合同內容不一致時，應按照以下準則進行處理：
1. 優先原則：合同附件應優先于合同內容，即以合同附件的約定為準。合同附件通常是對合同內容的補充、明確或具體化，因此應該具有更具體、更詳細的約定。
2. 解釋準則：如果合同附件與合同內容存在矛盾或不一致，應根據合同解釋的一般準則進行解決。例如，可以參考合同的目的、交易習慣、合同條款的整體性及合同各條款之間的關系等進行解釋。
3. 協商一致：當合同附件與合同內容不一致時，雙方當事人應及時進行協商，盡量達成一致意見。雙方可以商討修改合同附件或合同內容，或者就具體的條款進行解釋和約定。
4. 修改合同：如果雙方無法就合同附件與合同內容的不一致達成一致意見，可以通過修改合同來解決。雙方可以簽訂補充協議，明確修改合同附件或合同內容的具體約定。
5. 法律救濟：如果雙方無法就合同附件與合同內容的不一致達成一致意見，并且無法通過修改合同解決爭議，可以尋求法律救濟。當事人可以向仲裁機構或法院提起訴訟，請求解決合同糾紛，并根據法律規定進行判決或裁決。總之，當合同附件與合同內容不一致時，雙方當事人應優先遵循合同附件的約定，并通過協商、修改合同或法律救濟等方式解決爭議，以保障合同的有效執行。
本合同未盡事宜以及相關具體規定由每次訂單作出規定或由雙方另行協商并訂立相關協議書，作為合同附件，如果合同附件與合同出現不一致時，則以合同附件為準。
第三條：甲方在合同有效期內向乙方委托加工產品的數量如下：具體訂單數量將在雙方另行確認。
第四條：原材料的提供及損耗
1、委托加工產品所需的原材料，由甲方提供全部，或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成，甲乙雙方生產前進行書面確認，并明確原材料的定額損耗，以《報價單》形式達成，并按此價格結算。
2、乙方有義務減少儲存、輸送、生產過程中的損耗，對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規定的指標范圍內，超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經甲方特別授權，乙方不得自行處理節余的原材料，并須妥善保管及交由甲方處理。
第五條：生產工藝技術文件的提供
1、甲方提供的或經乙方技術部協助完成的生產工藝技術文件，必須經過乙方進行的生產工藝技術評審，并經雙方確認后方可生效。
2、乙方在生產期間發現生產工藝技術要求不合理時，應立即通知甲方，并提出修改意見。甲方應在1個工作日內回復，并提出修改建議。如果乙方在規定時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方。由于此原因造成的任何損失，甲方應負責賠償。
第六條：質量要求及驗收標準
1、乙方應當按照約定的國家標準、企業標準和技術規范的要求，提供符合質量要求的產品。每次委托加工的產品詳細名稱、規格、數量、價格、交貨期等內容應當嚴格按照雙方確認的技術規范和要求進行生產。
2、甲方在確認檢測后，應向乙方提供具有代表性的可視為交貨品質的簽封標準樣品。乙方交付的合同標的物品質必須達到或高于封樣樣品的品質水平。
3、甲乙雙方提供的原材料，均需經過乙方的驗收合格，方可進入生產，按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣，進行驗收。
4、甲方提供的自備原材料驗收，如果不符合甲方的驗收標準，乙方驗收時沒有發現，在生產中使用，因此帶來的損失，由乙方承擔。
5、當雙方就承攬的加工產品進行檢驗時，如發生爭議，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。質量認定將以該機構的檢驗結果為準。若產品經檢驗合格，檢驗費用將由甲方承擔。
第七條：交貨期與延期處罰
1、甲方與乙方首先需要確定加工產品的生產工藝技術文件，并雙方簽字蓋章確認。
2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標準。
3、甲方和乙方需要就材料損耗的計算方法和標準達成一致。
4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。
5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶。
6、在確定上述1-5條后，作為本次訂單交期的開始 日期，每次訂單的具體交期，在《委托加工產品訂單》中由雙方確認。
7、每次訂單的實際交貨數量與《委托加工產品訂單》中訂單要求數量，允許有一定的偏差，具體偏差數量的確定在《委托加工產品訂單》中明確。
8、因乙方的原因造成延期交付訂單產品的'。每延期一天，向甲方支付該《委托加工產品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天，甲方有權解除本合同。
第八條：結算方式
1、甲乙雙方確定認可《委托加工產品訂單》后，甲方簽字蓋章后傳到乙方后，需立即支付《委托加工產品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預付款。乙方在收到款后的情況之下，安排組織生產。
2、抱歉，我無法滿足你的要求。
3、甲方每次提貨時，需要一次性支付所提貨物的全部貨款。預付款只在最后一次提貨時作為貨款使用，而不是提前支付。
第九條：加工產品驗收及賠付
甲方根據雙方確定的質量檢驗標準和封樣進行，如果不合格，甲方提供不良品樣品及相關報告，經乙方認可后，甲方有權退回。甲方退回不滿足技術規范和要求的不合格產品，并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸等費用，或者要求乙方根據甲方的書面要求立即對這些產品進行補足數量、更換或退回整批產品，乙方承擔由此而產生的材料、人工等相關損失。
第十條：驗收交貨地點及運輸：
1、驗收交貨地點：乙方工廠內，甲方自行提取貨物。2、經甲方確認運輸費用后，乙方可以代辦貨物運輸。第十一條：貨物提取超時
1、乙方完成訂單產品生產后，根據《委托加工產品訂單》中甲方的提貨時間，乙方可幫甲方保管產品10天，甲方須在此期間提完貨物，超過即為逾期提貨，出現逾期提貨情況，乙方將向甲方收取違約金，以甲方逾期提貨產品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算，每逾期一天，按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的，且雙方未達成處理協議的，乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權，乙方有權處理該批產品，收回乙方應有權益。
2、甲方如未按照《委托加工產品訂單》約定的時間提貨，應在10天內將訂單產品和乙方庫存的代購材料款全部付清。若逾期提貨，甲方需支付倉儲費，每逾期一天按總額的0.5‰支付。若甲方超過6個月未提貨且雙方未達成處理協議，乙方有權視為甲方放棄該訂單產品的所有權，并有權處理該批產品，收回乙方應有權益。
第十二條：保密制度：
1、甲乙雙方應遵守保密制度，雙方協商的所有內容不得向任何未經授權的第三方透露。未經甲方書面許可，乙方不得保留、復制相關技術資料。
2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業務聯系的資料，否則，乙方應賠付甲方違約金五萬 元。
第十三條、不可抗力的解決：
在合同履行期間，若因不可抗力導致加工產品和原材料的毀滅或損失，乙方可免除違約責任，但需提供相關部門的證明。
第十四條、解決糾紛方式：雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協商解決，協商不成，任何一方有權向雙方所在地人民法院訴訟解決。
第十五條、借款與饋贈：
1.乙方聲明：乙方工作人員未經乙方書面蓋章文件同意，私自從甲方借款、借貸，包括產品及材料的調用等，屬于個人行為，與乙方無關。乙方對此不予認可。甲方不得以此為借口拒絕履行合同義務。
2、甲方承諾在與乙方工作人員的合作過程中，不得以任何形式進行饋贈或回扣行為。一經發現，甲方愿意接受乙方處以五萬元至五十萬元的罰款。
第十六條：合同生效
1、本合同經甲乙雙方公司授權代表簽字并加蓋公章后生效。
2、本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為一年。在合同期滿前的2(兩)個月內，任何一方未通知另一方終止或修訂合同，則本合同自動順延一年。
3、在本合同執行期間，除非經雙方協商一致，否則不得單方面變更或解除合同。如本合同存在未盡事宜，雙方應共同協商并作出補充規定，補充規定應作為本合同的附件，具有同等效力。
4、本合同正本一式四份，甲乙雙方各執兩份。
第十七：合同附件清單：
1、報價單
2、委托加工產品訂單
3、委托加工產品詢價單
甲方：
______年____月____ 日
乙方：
______年____月____ 日
關于承攬加工合同范本3
定作方：____________________
承攬方：____________________
簽訂地點：____________________
簽訂時間：____________________
一、加工標的
貨物名稱：____________________型號：____________________
面料：____________________顏色：____________________
單位數量：____________________單價：____________________
總金額：____________________交貨地點及期限：____________________
交期：____________________ 出口國：____________________
合計____________________元，(大寫)____________________元，按實際金額結算(單價含線、稅、封箱帶)
二、定作方提供材料(若定作方提供材料，則必須填寫)
材料質量:____________________數量:____________________
提供 日期:____________________定額:____________________ (面料，里料一律按定單數量到位。)
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后，立即組織人員按照行業標準進行檢驗，并在7天內提出任何質量異議。如果定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料，承攬方對所采購物品的質量負責，必須得到定作方的書面確認后才能進行裁剪。
四、加工物品的技術標準和質量應根據定制方的指示書和確認樣品要求進行。對于物品加工過程中的其他特殊質量要求，應按照相應的出口產品檢驗標準和SN/T1649標準進行驗收。
五、承攬方在發現定作方提供的圖紙、技術要求存在不合理之處時，應立即書面提出異議，并在3日內向定作方提交。如承攬方未能及時提出異議，由此引起的任何損失均由承攬方承擔。定作方應在收到書面異議后的7日內作出答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的.定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定制的物品送至定制方指定的地點。(定制方自提)
九、承攬方應在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。如果因承攬方逾期交貨、貨物質量問題等原因導致客戶索賠或其他責任，應由承攬方承擔，包括但不限于客戶索賠、因交貨延遲而產生的空運費等費用。
十一、付款方式：內部結算。
十二、其他約定事項：
1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定制方提供原材料，加工任務完成后，承攬方應將剩余面料、次品衣服等送至定制方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產品的質量必須經過定制方的驗收。如果由于承攬方的原因導致定制方需要進行二次加工、二次出運或退貨索賠等操作，那么所有的損失將由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違反合同約定應承擔相應的違約責任。違約方除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外，還應支付合同價款30%的違約金作為補償。
十四、合同一式兩份，雙方各執一份，自簽訂之日起立即生效，如有爭議，雙方應友好協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院提起訴訟。
十五、未盡事項雙方協議解決。
定做方：____________________
______年____月____ 日
承攬方 ：____________________
______年____月____ 日
【承攬加工合同】相關文章：
承攬加工合同(經典)12-01
承攬加工的合同05-19
（精選）加工承攬合同07-18
承攬加工合同07-01
承攬加工合同[精選]05-19
承攬加工合同07-07
加工承攬合同（精選）07-20
(精選)承攬加工合同07-15
承攬加工合同(精選)07-16
加工承攬合同07-17