二手車公司裝飾承攬合同

時間：2024-07-25 10:34:01 合同

二手車公司裝飾承攬合同

　　現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編整理的二手車公司裝飾承攬合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

二手車公司裝飾承攬合同

　　發(fā)包方：________裝飾工程有限公司

　　承包方：

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方將________區(qū)________醫(yī)院右側(cè)羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)規(guī)定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：

　　一、工程概況

　　1、合同名稱：________二手車公司二樓裝飾

　　2、合同內(nèi)容：包工包料裝修

　　3、工程標(biāo)準(zhǔn)：符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

　　4、工程地點：________區(qū)________醫(yī)院右側(cè)羽毛球館附二樓

　　5、承包方式：包工包料。

　　二、質(zhì)量技術(shù)要求

　　乙方將按照甲方的要求和國家有關(guān)施工驗收規(guī)范以及質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)進行施工。施工結(jié)束后，竣工水平必須符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，甲方依此對其進行驗收。

　　三、工程價款

　　合同總造價：本工程的總價款包含了所有材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費以及相關(guān)稅費等，這些費用滿足了甲方驗收的要求。地磚和地板的主要材料費用也包含在內(nèi)，但為了確保施工質(zhì)量，乙方將由甲方選擇購買。如果發(fā)生施工工程合同外的變更或增加項目內(nèi)容，產(chǎn)生額外費用的情況，雙方將協(xié)商一致并執(zhí)行。

　　四、工期要求

　　工期約定：本合同工程的施工時間為自甲方簽訂合同之日起至竣工驗收，具體時間為____年___月___日至____年___月___日。乙方應(yīng)當(dāng)在合同約定的工期內(nèi)完成施工任務(wù)。如有工期延誤，乙方應(yīng)當(dāng)按照每天總價款的2%支付違約金，并且按照實際延誤天數(shù)進行累計。但如因不可抗力原因造成施工無法進行，工期可以適當(dāng)順延。

　　五、付款方式

　　當(dāng)主材到場后，業(yè)主需支付工程承包方總價款的40%作為預(yù)付款。在裝修工程完工并經(jīng)業(yè)主驗收合格后，剩余款項的95%將全部支付給工程承包方。剩余5%作為質(zhì)保金，一年后無任何質(zhì)量問題時將一次性付清。

　　六、雙方的權(quán)利和義務(wù)

　　甲方權(quán)利和義務(wù)：

　　由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應(yīng)按乙方所完成的工作量支付實際工程費。

　　乙方權(quán)利和義務(wù)：

　　1、乙方按甲方施工要求施工。

　　2、若本工程達不到業(yè)主要求的合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方除負(fù)責(zé)返工外，由此造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。

　　3、負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場的安全管理，嚴(yán)格防范火災(zāi)，并倡導(dǎo)文明施工。同時，應(yīng)避免由于施工而導(dǎo)致管道堵塞、滲漏水、停電或物品損壞等意外事件的發(fā)生，防止對他人造成不良影響。若出現(xiàn)上述情況，乙方必須立即承擔(dān)修復(fù)或賠償責(zé)任。如乙方未能及時修復(fù)或賠償，甲方有權(quán)從工程款中直接扣除相應(yīng)費用。如工程款不足以支付修復(fù)或賠償費用，乙方需在3日內(nèi)向甲方補足差額。

　　4、工程完工后出現(xiàn)的質(zhì)量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負(fù)責(zé)支付。

　　5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權(quán)安排其他單位進場施工，由此發(fā)生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。

　　6、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故。

　　7、乙方應(yīng)及時向工人支付工資，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未及時支付工人工資時，甲方有權(quán)扣除未支付款項并終止本合同的履行。

　　七、其它約定事項

　　1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應(yīng)及時書面報告甲方，經(jīng)甲方蓋章認(rèn)可后工期可相應(yīng)順延。

　　2、在施工期間，乙方應(yīng)當(dāng)及時通知甲方進行工程質(zhì)量的交接工作。為此，甲方派遣了兩名項目監(jiān)督員來到現(xiàn)場進行監(jiān)管，分別是________和________。乙方必須保持尊重的態(tài)度與這兩位監(jiān)督員進行溝通，并確保按照合同規(guī)定的時間、質(zhì)量和數(shù)量要求進行施工，以最終實現(xiàn)最佳效果。

　　八、違約責(zé)任

　　雙方必須遵守以上所述的條款，一旦有任何一方違反協(xié)議約定，從而導(dǎo)致另一方無法執(zhí)行協(xié)議，則依據(jù)中華人民共和國民法典的相關(guān)規(guī)定來承擔(dān)違約責(zé)任。違約方應(yīng)按照合同金額的20%支付違約金，如果違約金不足以彌補守約方實際損失，則違約方需在3天內(nèi)賠償守約方的實際損失。

　　九、解決合同糾紛的方式

　　雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。

　　十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力。

　　本合同附件：工程用料、施工預(yù)決算單。

　　甲方：________________乙方：________________

　　委托代理人：________________委托代理人：________________

　　地址：________________地址：________________

　　聯(lián)系電話：________________聯(lián)系電話：________________

　　________年________月________日________年________月________日

【二手車公司裝飾承攬合同】相關(guān)文章：

家庭居室裝飾承攬合同05-29

（必備）家庭居室裝飾承攬合同05-29