墊資協(xié)議合同(實用)
在社會發(fā)展不斷提速的今天,人們運用到協(xié)議的場合不斷增多,簽訂協(xié)議可以使雙方受到法律的保護。大家知道協(xié)議的格式嗎?下面是小編整理的墊資協(xié)議合同,僅供參考,大家一起來看看吧。

墊資協(xié)議合同1
甲方:
乙方:
經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成以下協(xié)議:
一:乙方因資金周轉需要,特要求甲方為公司代墊資人民幣,只用于,專款專用,不得作為其它用途使用,協(xié)議到期后,由乙方負責歸還墊資款,項目風險及項目所引起的其他法律責任與甲方無關。
二:乙方必須將公司營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、機構代碼證、機構信用證、公章、法人章原件及個人資料的原件全部交給甲方保管,以及此次墊資產(chǎn)生的重要單據(jù)文件:,完全由甲方掌控此墊資款。
三:代墊資期限為年月日至年月日止,墊資完畢后,此墊資款由乙方負責轉帳至甲方指定的帳戶,由于乙方原因逾期未能歸還甲方的',乙方除照付墊資利息外,并每天按代墊資款總額的支付違約金給甲方,直到代墊資款全額歸還甲方。
四:乙方鄭重聲明,此墊資款財產(chǎn)所有權歸甲方所有。并非乙方和。
五:墊資收益:甲乙雙方約定,此次墊資享有墊資項目分成,分成金額:固定收益,金額為:¥.00元,計壹萬陸仟元人民幣整(此收益為雙方約定固定收益,甲方不承擔項目收益變動及虧損風險)。
六:乙方故意隱瞞債務事實真相,以非法占有為目的,導致甲方無法正常收回本代墊資款的,甲方將根據(jù)中華人民共和國《刑法》第二百六十六條,將乙方移交公安機關處理,依法追究乙方刑事責任。
七:本協(xié)議自繳款之日起生效,如發(fā)生糾紛的,經(jīng)雙方協(xié)商不成,由甲方指定人民法院提起訴訟。
八:本協(xié)議一式貳份ニ方各執(zhí)一份自雙方簽字之日起生效。本協(xié)議未盡事宜ニ方可以補充規(guī)定,補充協(xié)議與本協(xié)議有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
___年___月___日
墊資協(xié)議合同2
編號:______________________
甲方:______________________
乙方(借款人):______________
身份證號:__________________
鑒于乙方擬向銀行支行(以下簡稱為“貸款銀行”)申請個人汽車消費貸款,由于客觀原因,乙方客戶需提前提車,乙方申請?zhí)崆皦|資,經(jīng)甲、乙雙方自愿協(xié)商,達成以下協(xié)議。
一、墊資事項
1.1甲方同意為乙方此次融資資金需求提供墊資,金額為人民幣(大寫)__________________元整(小寫:__________________RMB)甲、乙雙方一致同意將此筆墊資轉入以下指定賬戶:
戶名:__________________;
賬號:__________________;
1.2乙方同意將貸款銀行審批通過發(fā)放給乙方個人汽車消費款發(fā)放至以下指定賬戶,作為乙方應向甲方償還的墊資款項,并出具劃款授權委托書:
戶名:__________________;
賬號:__________________;
1.3墊資期間為自甲方將此筆墊資款轉入本協(xié)議第1.1條指定賬戶之日起至貸款銀行將乙方貸款款項劃入本協(xié)議第1.2條指定賬戶之日止,最長不超過天。否則,經(jīng)甲方同意,可適當延期,每延期一天,甲方有權利按墊資金額的‰(千分之)向乙方收取延遲金,延遲金必須在甲方同意延期時繳納完畢。
二、乙方貸款事項
2.1乙方委托甲方向貸款銀行申請人民幣(大寫)____________元整(小寫:__________________RMB)的個人汽車貸款(貸款金額以貸款銀行出具的《同意貸款通知書》為準)。
2.2乙方所能申請的貸款額度和貸款期限以貸款銀行審批為準,若貸款銀行所審批的`貸款額度和貸款期限未能滿足乙方貸款申請要求的,不視為甲方未履行本協(xié)議所約定義務,甲方對此不承擔違約責任。
三、保證及違約責任
3.1乙方保證向甲方及貸款銀行提交真實、有效的個人資料,乙方個人及家庭除銀行貸款外無債務糾紛,無擔保糾紛;
3.2若乙方不償還甲方所墊付的全部代墊款的,乙方愿意接受鄭州市區(qū)法院的強制執(zhí)行,因此所發(fā)生的費用由乙方承擔;甲方也可憑借款借據(jù)向鄭州市區(qū)法院申請支付令,乙方應無條件接受并不得提出異議,因此所發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
四、通用事項
4.1其他約定(如無需填寫“本項空白”)
4.2下列第項(可復選)文件為本協(xié)議不可分割的組成部分,具同等法律效力:
①委托融資申請表;
②債務聲明書;
③劃款委托書;
④借款借據(jù);
⑤____________;
4.3各方履行本協(xié)議中發(fā)生的任何糾紛應先協(xié)商解決。協(xié)商不成功須訴訟的,各方同意由甲方所在地的人民法院管轄。
4.4本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自甲、乙雙方簽字并按指模,甲方蓋章之日起生效。
甲方:__________________
乙方簽名(指印):________
身份證號碼:____________
住址:__________________
電話:__________________
簽訂日期:______________
墊資協(xié)議合同3
供貨方: (以下簡稱甲方)
需貨方: (以下簡稱乙方)
擔保方: (以下簡稱丙方)
乙方因工程建設的需要,向甲方購買鋼材,丙方對乙方合同義務進行擔保,為明確各方的權利義務,經(jīng)各方平等友好協(xié)商,訂立以下條款。
一、乙方 工程建設所需的鋼材全部從甲方購買。未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得從其他渠道購買鋼材(注:合同簽訂后,甲方每一次送貨后,乙方未在一個月內向甲方再次發(fā)出書面的需貨通知,則該情況視為乙方從其他渠道購買鋼材,即為違約),否則,甲方視乙方違約,
乙方違約應本合同第五條第3款的要求賠償給甲方,同時甲方有權單方解除合同并要求乙方支付所有貨款(含墊資款和到期貨款)。
二、乙方根據(jù)工程進度的需要,分批向甲方購進所需鋼材,乙方每次需貨,應提前 天以傳真方式(傳真需加蓋乙方公司公章)通知甲方所需鋼材的規(guī)格、型號、數(shù)量、單價及貨款價值,該傳真應經(jīng)甲方書面確認,甲方在確認后安排車輛將該鋼材送到乙方上述工地現(xiàn)場,運費及吊裝費由甲方承擔。注:若乙方以電話方式通知甲方送貨,則送貨時間、地點、數(shù)量、單價、總金額以送貨單所列示的信息為準,甲乙雙方對簽收的送貨單無爭議。
三、每批貨物的'價格參照上海西本鋼鐵貿易發(fā)展有限公司的當天市場價格上浮 元/噸計算,并以送貨單確定的單價和總金額為結算依據(jù)。甲方所送鋼材數(shù)量全部按理論重量或 計算。
四、鋼材接收驗收方式:
1、鋼材交貨地點為:
2、乙方授權本公司工作人員名字 ,身份證號碼 ,工作人員名字 ,身份證號碼 。負責收貨并代表乙方簽署收貨單(或送貨單),其簽收視為乙方收貨且對貨款金額的確認,簽收時該工作人員應出示身份證并在相應單據(jù)上注明身份證號碼。乙方安排其他工作人員收貨時,應由工作人員出示乙方出具的授權委托書或者由乙方能夠直接在收貨單上加蓋公章,或由乙方單位法定代表人簽字。
3、乙方收貨后應先檢測后使用,如未經(jīng)檢測先使用則視為合格。乙方收貨如發(fā)現(xiàn)有質量問題應在收獲起三日內書面通知甲方,并提出相關的檢測報告,否則該批鋼材的質量視為完全合格。經(jīng)甲、乙雙方確認鋼材質量確實不合格后,甲方應將質量不合格的鋼材運回,并承擔運回所發(fā)生的運費,但甲方不承擔其他責任,同時甲方在五日內換送合格鋼材。
五、付款方式及期限:
1、乙方的工程于 年 月 日開始至 年 月 日止,()這期間總計鋼材用量為 噸全由甲方供貨。
2、甲方先期墊資 噸鋼材,以后每次送貨到場后當場支付該批貨款的 %,剩余 %的貨款累計到滿 噸貨款時,則甲方為乙方實際墊資了
噸貨款,該 噸鋼材款自合同簽訂日起滿 個月時即行全部支付;期間超出 噸的部分在貨到時即行支付各批次貨款,乙方應在當日以現(xiàn)金方式支付給甲方。
如乙方未按前款規(guī)定如數(shù)支付材料款,甲方有權拒絕送貨并有權把未使用的鋼材運回(注:乙方應賠償此批全部鋼材來回運費及吊裝費)并要求乙方支付所有貨款(含墊資款和到期貨款),同時乙方應承擔應付鋼材款及墊資款日計千分之 的違約金;另甲方有權就乙方付款不符(違反本合同付款規(guī)定)的行為單方解除合同。
3、乙方應要求甲方在 年 月 日開始供應鋼材,乙方要求甲方供貨總量不少于 噸,若乙方需求數(shù)量不足合同數(shù)或乙方未在合同簽訂后 日內要求甲方供應鋼材,乙方應適當補償甲方由于墊資而造成的經(jīng)濟損失,乙方補償給甲方以 噸鋼材墊資款(按送貨單確定的金額為準)為基數(shù)按人民銀行同期貸款利息的四倍計算并支付給甲方作為補償金。
六、甲、乙、丙三方應嚴格遵守本合同,乙方違約造成甲方解除合同的,乙方應在合同解除后十日內支付全部所欠鋼材款并承擔全部鋼材欠款日計 %的違約金。
七、甲、乙、丙三方發(fā)生任何爭議首先應協(xié)商解決,協(xié)商解決不成,提交甲方住所地人民法院訴訟處理。
八、丙方對乙方在本合同中應履行的所有義務包括但不限于墊資款、貨款及違約責任的承負進行擔保,擔保期限自債務產(chǎn)生之日起到債務履行期滿后二年。
九、本合同一式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份,自三方簽字蓋章后生效。
墊資協(xié)議合同4
出賣方(以下簡稱甲方):__________
買受方(以下簡稱乙方):__________
中介方:__________房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司
經(jīng)辦人(以下簡稱丙方):__________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方購買甲方房產(chǎn),簽署了《房地產(chǎn)買賣合同》及其相關法律文件,現(xiàn)甲、乙、丙三方就此房產(chǎn)交易的墊資及其擔保事宜達成如下協(xié)議,以茲三方共同信守。
第一條事項
甲方于__________年__________月__________日以房屋作為抵押,向銀行__________分行__________支行(簡稱原貸款銀行)借款共計人民幣__________元,甲方預計在本協(xié)議簽訂之日尚有人民幣(大寫)__________元借款未還清。
現(xiàn)甲方將房屋出售給乙方,經(jīng)三方協(xié)商一致,由乙方出資元為甲方墊付償還銀行貸款,該筆款項在甲方,后將墊付款全額還給乙方,甲方不能履行向乙方的還款責任時。
第二條服務項目及其付費標準
乙方為甲方提供墊資服務,服務費:人民幣__________元(墊資額超過20萬的,加收超出部分的3%的服務費);
丙方承諾能完成甲乙雙方相關房屋產(chǎn)權公證及按揭貸款相關業(yè)務,甲方向丙方支付__________元整(壹萬貳仟元整),該筆費用包含所有后續(xù)業(yè)務費,此后不再向中介交費。
甲方應于簽署本協(xié)議的.當日支付完畢乙方、丙方服務費共人民幣(大寫)壹萬伍仟元整。
第三條三方責任及違約責任
甲乙雙方應積極配合丙方完成房屋交易手續(xù),相關責任同《房屋買賣合同》一致。
若丙方未按約定完成導致交易不成功的,甲方須全額返還乙方墊資款項并由丙方支付墊資款項利息(以同期商業(yè)貸款基準利率計算),丙方收取的擔保服務費應予退還甲方,守約方的一切經(jīng)濟損失由違約方予以賠償。
若甲方或乙方違反本合同及其他相關合同所約定事項,導致交易不成功的,甲方須全額返還乙方墊資款項并支付墊資款項利息(以同期商業(yè)貸款基準利率計算),丙方收取的擔保服務費應予退還甲方,守約方的一切經(jīng)濟損失由違約方予以賠償。
第四條其他
1、因本墊資及服務費事宜所引起的或與此相關的任何爭議,三方應協(xié)商解決。協(xié)商不成的,三方均可向丙方所在地人民法院提起訴訟。
2、本協(xié)議如有調整其他合同內容之處,以本協(xié)議為準。
4、本協(xié)議一式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。
甲方:__________
身份證號:__________電話:__________
乙方:__________
身份證號:__________電話:__________
丙方:__________
經(jīng)辦人:__________電話:__________
簽訂日期:__________年__________月__________日
墊資協(xié)議合同5
甲方: 乙方:
經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成以下協(xié)議:
一:乙方因資金周轉需要,特要求甲方為 公司代墊資人民幣 ,只用于 ,專款專用,不得作為其它用途使用,協(xié)議到期后,由乙方負責歸還墊資款,項目風險及項目所引起的其他法律責任與甲方無關。
二:乙方必須將公司營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、機構代碼證、機構信用證、公章、法人章原件及個人資料的原件全部交給甲方保管,以及此次墊資產(chǎn)生的重要單據(jù)文件: ,完全由甲方掌控此墊資款。
三:代墊資期限為 年 月 日至 年 月 日止,墊資完畢后,此墊資款由乙方負責轉帳至甲方指定的`帳戶,由于乙方原因逾期未能歸還甲方的,乙方除照付墊資利息外,并每天按代墊資款總額的 支付違約金給甲方,直到代墊資款全額歸還甲方。
四:乙方鄭重聲明,此墊資款財產(chǎn)所有權歸甲方所有。并非乙方和 。
五:墊資收益:甲乙雙方約定,此次墊資享有墊資項目分成,分成金額: 固定收益,金額為:¥16000.00元,計壹萬陸仟元人民幣整(此收益為雙方約定固定收益,甲方不承擔項目收益變動及虧損風險) 。
六:乙方故意隱瞞債務事實真相,以非法占有為目的,導致甲方無法正常收回本代墊資款的,甲方將根據(jù)中華人民共和國《刑法》第二百六十六條,將乙方移交公安機關處理,依法追究乙方刑事責任。
七:本協(xié)議自繳款之日起生效,如發(fā)生糾紛的,經(jīng)雙方協(xié)商不成,由甲方指定人民法院提起訴訟。
八:本協(xié)議一式貳
雙方各執(zhí)一份自雙方
雙方可以補充規(guī)定,補充協(xié)議與本協(xié)議有同等法律效力。
甲方簽字: 乙方(法人)簽字:
年 月 日 年 月 日
墊資協(xié)議合同6
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關法律、法規(guī),本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商就建設工程施工有關事項簽訂如下條款:
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程項目:總建筑面積約 平方米( 棟樓)。
四、進場時間: 定于年 月底前(以進場通知書為準)。
五、承包方式:包工包料、包質量、包安全、包工期(圖紙以內的全部內容)本工程不得分包、轉包。
六、承包內容:土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。
七、施工工期:自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止,有效工期為天。
八、工程質量:執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關施工規(guī)范及驗收標準,質量必須達到合格標準。
九、工程造價:本工程投資額約 億元人民幣。
十、結算方式和計價標準:
1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法,按照現(xiàn)行《20xx年建筑工程消耗量定額》、《20xx年安裝工程消耗量定額》和《20xx建筑工程計價清單》,取費類別按工程類別。
2、預算以甲方提供的施工圖紙和設計變更通知書及現(xiàn)場工作量簽證單據(jù)實結算。
3、工人工資單價:執(zhí)行35元/工日。
4、施工措施費按取費標準的60%計算;
5、規(guī)費雙方按規(guī)定各自繳納,雙方積極做工作力爭享受最優(yōu)惠政策。
6、材料價格確定,甲乙雙方共同考察市場,確定材料質量和價格,由乙方組織購進,甲方在工地上比對材料數(shù)量并在購料單據(jù)上簽字認可,作為結算依據(jù)。
7、乙方對甲方同一經(jīng)營的材料在認可質量的'前提下,優(yōu)先考慮使用。 十一、付款辦式:
1、本工程全部由乙方墊資建設,從工程開工開始計算,20個月后連本帶息由甲方一次還清,到期不能還清,按所欠總額的1%追究甲方違約責任,乙方所建房產(chǎn)可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算后開始計算,按建設銀行同期貸款基準利率。
2、工程竣工驗收合格時,甲方按國家有關規(guī)定扣留工程總造價的5%作為工程保修金,待工程保修期滿后結清。
十二、協(xié)議履約金的支付與返還
1、自簽訂承包協(xié)議之日起兩日內,乙方先付給甲方履約保證金 萬元,待招標結束正式施工合同簽訂后轉為工程保證金。
2、協(xié)議簽章、財務手續(xù)辦完生效、甲方對乙方公司進行考察(公司、工地等),待甲方考察結束認可后,甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同,雙方認可后正式簽訂《建設工程施工合同》。
3、待工程完成主體時,返還乙方工程保證金50%,工程竣工驗收合格,并符合合同約定要求后,甲方在15日內返還給乙方剩余部分保證金。
4、具體事宜以正式施工合同為準。
十三、甲方責任及義務
1、組織施工圖會審、技術交底并負責及時簽證。
2、負責三通一平,提供材料堆放場地。
3、按乙方提供的進度報表及合同相關進行監(jiān)督檢查和驗收。
4、負責協(xié)調施工期間的各種外界干擾。
5、施工期間配合乙方積極協(xié)調交通、環(huán)保、城管等相關部門的關系,確保不影響乙方施工。
6、施工期間如有變更應提前五日為乙方出具變更通知書。
十四、乙方責任及義務
1、參與圖紙會審、技術交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
3、負責各種技術資料的收集、整理、保管,待工程竣工一個月內移交甲方。
4、落實好各項管理措施,執(zhí)行甲方的各項管理制度,嚴格遵守各種安全操作規(guī)程,防火、防
盜,確保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質量事故均由乙方負責,并承擔一切經(jīng)濟賠償及損失。
6、對于見證取樣的材料,如:鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經(jīng)有關部門進行材料試化驗,經(jīng)檢驗合格后方可進購。
7、按施工場地平面布置圖,搭設臨建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必須參加公開競標,同等條件保證乙方中標。
十五、違約責任
(1)、履行本協(xié)議發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向臨沂市人民法院起訴。
(2)乙方如因自身實力原因,無法承擔施工所需的墊付資金,影響工程進度、質量等,一切經(jīng)濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責任,三個月以上甲方有權再安排其他公司接替施工。
(3)本協(xié)議與正簽合同具有同等法律效力。
十六、本協(xié)議作為正簽《建設工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
地址: 地址:
年 月 日 年 月 日
墊資協(xié)議合同7
甲方(出資人):_________________有限公司
乙方(借款人):_________________公司
經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成以下協(xié)議:
一乙方因資金周轉需要,特要求甲方公司代墊資人民幣____________元整,只用于支付____________廣告費。專款專用,不得作為其它用途使用。
二乙方須將此次墊資廣告項目合同交由甲方。
三代墊資期限為自_______年_______月______日起至_______年_______月______日止,到期乙方負責轉帳至甲方指定的賬戶,由于乙方原因逾期未能歸還甲方的,乙方除照付墊資利息外,并每天按代墊資款總額的0.5%支付違約金給甲方,直到代墊資款全額歸還甲方。
四_________________乙方故意隱瞞此次墊資事實真相,以非法占有為目的,導致甲方無法正常收回本代墊資款的.,甲方將根據(jù)中華人民共和國相關法律規(guī)定,依法追究乙方法律責任。
五_________________本協(xié)議自繳款之日起生效,如發(fā)生糾紛的,經(jīng)雙方協(xié)商不成,由甲方向指定人民法院提起訴訟。
甲方簽章:_________________
乙方(代表)簽章:_________________
________年_______月_____日
墊資協(xié)議合同8
甲方(墊資方):____________________
住所:____________________________
身份證號碼:______________________
聯(lián)系方式(手機):___________________
銀行賬戶:________________________
乙方(借資方):____________________
住所:___________________________
身份證號碼:_______________________
聯(lián)系方式(手機):___________________
甲乙雙方在平等自愿的基礎上,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:借資用途
乙方與__________有限公司簽訂有買賣合同,乙方購買____________有限公司______。由于乙方購買的______數(shù)量較大,現(xiàn)乙方委托甲方對其購買的_______款進行墊付,乙方向甲方的借資專用于乙方與________有限公司簽訂的______買賣合同的購買________用,不得挪作他用,不得進行違法活動,更不能隨意侵占甲方的.所貸款項。
第二條:墊資期限
甲方為乙方墊資的期限為:自___年___月___日到____年__月___日。
第三條:墊資形式
甲方直接為乙方與_________有限公司之間的_______買賣合同所需資金進行墊付。乙方應按照甲方墊資購買_____數(shù)量____元/___的提成給予甲方。
風險告知:墊資協(xié)議屬于變相借款合同,通常情況下借款合同的借款由當事人進行協(xié)商約定,自然人之間的借款未約定利息的,視為無償借款;自然人之間約定有償借款的,其利率不得高于法定限制。相關法律規(guī)定,民間借貸的利率可以適當高于銀行的利率,但最高不得超過銀行同類貸款利率的4倍;不允許計收復利。
第四條:還款期限與還款方式
乙方還款期限為:乙方應于_______________________________
乙方還款方式為:乙方應于________________________________
第五條:雙方責任義務
(一)甲方的主要權利和義務
(1)按照本協(xié)議約定按期足額提供墊資,但因乙方原因造成遲延的除外:
(2)對甲方提供的有關個人資料予以保密:
(3)甲方有權了解,核實有關乙方身份財力狀況,有權要求乙方提供相關文件資料:公司營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、機構代碼證、機構信用證、公章、法人章原件及個人資料的原件以及此次墊資產(chǎn)生的重要單據(jù)文件:
____________________________________________。
風險告知:墊資協(xié)議屬于變相借款合同,在沒有任何擔保的情況下,建議乙方提供相關的財產(chǎn)證明。
(二)乙方主要權利和義務
(1)乙方有權要求甲方按協(xié)議約定墊資:
(2)乙方有權要求甲方對甲方提供的有關個人的資料予以保密,但雙方另有約定或法律,行政法規(guī)另有規(guī)定的除外:
(3)乙方應按甲方要求提供有關個人的資料,并保證資料的真實性,完整性和有效性:
(4)乙方應按照協(xié)議約定的期限歸還全部墊資款及給予甲方所購買_______每__元的墊資提成。
第六條違約責任
1、甲方違約則__________________________________________
2、乙方如逾期則每天按墊資額的____%交納違約金。逾期不得超過____天。
第七條本協(xié)議糾紛采取協(xié)商解決,協(xié)商不能解決的,直接向墊資方所在地的人民法院起訴。
本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效。本協(xié)議未盡事宜,雙方可以補充規(guī)定,補充協(xié)議與本協(xié)議有同等法律效力。
甲方(簽字、蓋章): ____乙方(簽字、蓋章):____
簽訂日期:___年___月___日簽訂日期:___年___月___日
墊資協(xié)議合同9
上訴人(一審原告):
仲 ,女,漢族,19 年 月 日生,身份證號:
住所地:
被上訴人(一審被告):
李 ,男,漢族,19 年 月 日生,身份證號:
住所地:
李 ,男,漢族,19 年 月 日生,身份證號:
住所地:
趙 ,女,漢族,19 年 月 日生,身份證號:
住所地:
上訴人因與被上訴人房屋買賣合同糾紛一案,不服無錫市 區(qū)人民法院于20 年 月 日作出的(20 )蘇02 民初 號《民事判決書》,現(xiàn)提起上訴。
上訴請求:
1、請求依法撤銷(20 )蘇02 民初 號《民事判決書》,對本案予以改判,判決李 、趙 配合辦理過戶手續(xù),將涉案房屋登記到上訴人仲 名下;
2、本案一、二審的訴訟費由被上訴人承擔。
上訴理由:
此致
無錫市中級人民法院
上訴人: (仲 )
20 年 月 日
墊資協(xié)議合同10
甲方:____
乙方:____
經(jīng)甲、乙雙方自愿協(xié)商,同意乙方承包甲方橋外房子完成業(yè)四樓止墊資金建修。
一、墊資金建修的方式:____墊資叁拾伍萬元。只限墊支壹年內還伍拾萬元。其中壹拾伍萬元作為資金利息,房子賣了后,連頭帶利還清,如超過時間,利息加翻還息。
二、所有建房開支一律由甲方自己負責。
三、伍拾萬元現(xiàn)金以普嶺鄉(xiāng)街道任意門市和樓上全層住房作抵押。
四、建修由乙方建修,工資每平方米玖拾元,打橡膠板,工資由甲方負責。
五、甲、乙雙方達成協(xié)議后,在建修施工過程中必須保持正常施工,任何一方不能找任何借口爭吵和阻礙,否則造成停工、損料和延長建房時間等一切損失應全由反口一方負責。
六、此協(xié)議書面壹式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,空口無憑,以此為證,長期有效。
協(xié)議人:____
證人:____
墊資協(xié)議合同11
甲方(發(fā)包方):
地址:
法定代表人:
身份證號:
聯(lián)系電話:
乙方(承包方):
地址:
身份證號:
聯(lián)系電話:
甲、乙雙方為有效開展生產(chǎn)經(jīng)營,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動管理法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程承包事項協(xié)商一致,特訂立本合同。
第一條合作事項
甲方以自己的采石場、乙方投入資金就土石方開采進行合作經(jīng)
營。
第二條擬參與合作經(jīng)營的采石場概況
(一)名稱: ;
(二)地址:;
(三)經(jīng)濟性質:;
(四)法定代表人: ;
(五)年生產(chǎn)能力:;
(六)采礦許可證號:;
(七)爆破許可證號: ;
(八)生產(chǎn)情況(或建設情況):第三條 承包期限
本合同約定的承包經(jīng)營期限為 年。即從 年 月日起,至年 月 日止。期限屆滿需要繼續(xù)承包的,雙方另行協(xié)商,乙方在同等條件下有優(yōu)先承包權。
第四條 承包方式
(一)甲方將自己擁有的采石場發(fā)包給乙方,甲方提供機械設備、場地、工人住宿、水、電流通,乙方負責技術、生產(chǎn)及加工。甲方負責銷售,乙方要接受甲方的安全監(jiān)督檢查管理。
(二)承包經(jīng)營期間,甲、乙雙方自主經(jīng)營、自負盈虧、獨立核 算承包經(jīng)營費用各自承擔。
第五條 承包單價和支付方式
(一)承包工程單價
1、土石方承包生產(chǎn)單價人民幣/立方,此承包單價以石灰石硬度為準,當土石硬度高于石灰石,單價另算。
2、大理石承包單價:乙方以生產(chǎn)加工大理石毛石的單價為0.5-1.0米長條石人民幣/立方起,長條石每往上遞增10厘米單價遞增人民幣10.00(壹拾元)元;長條石為1.5-2米單價為人民幣/立方起,長條石每往上遞增10厘米單價遞增人民幣20.00(貳拾元)元;2米長的長條石單價人民幣500.00元(伍佰元整)/立方(開采條石設備甲方投入)的單價標準(該單價標準包括機器設備維修費、人工費、水電費、生產(chǎn)管理費、炸藥費、乙方投入的生產(chǎn)成本)
3、付款結算方式:甲乙雙方每月二十八日至三十一日核計工程量為準(工程量按乙方當月生產(chǎn)石方數(shù)為準);甲方在下月10日前及時支付乙方所得工程款,該工程款甲方以銀行現(xiàn)金轉賬方式打到乙方指定賬號。
(二)保證金及支付標準和反還模式
1、保證金為人 ,其中土石方場地為人民
幣 ,生產(chǎn)大理石場地人民幣 。
2、合同簽定后工人進場,乙方先交拾萬元的信譽金給甲方,進場正常施工。甲方滿足每天( 小時一班)生產(chǎn)量土方達到 立方,大理石條石達到 立方以上,乙方補足人民幣 元(壹佰萬元整)保證金,如生產(chǎn)量達不到,乙方不向甲方支付保證金,進場信譽金甲方應在3日內返還乙方。
3、乙方支付的保證金,甲方應在乙方井場安全生產(chǎn)個月后,開始返還乙方保證金。保證金以每一期分期返還到乙方指定銀行賬戶為止。
第六條 甲方的權利與義務
(一)甲方的權利
1.甲方有權維護砂石場及公司的利益不受損害。乙方在生產(chǎn)經(jīng)營 中有危及砂石場及甲方公司聲譽及其他利益的,甲方有權要求糾 正或予以制止;
2.甲方有權對乙方在生產(chǎn)經(jīng)營期間的安全管理情況進行監(jiān)督檢查。
(二)甲方的義務
1、甲方有義務及時支付乙方按月所得的工程款項,不得已任何理由拖欠乙方工程款項。
2、工程項目管理、工程結算、征地補償、外部協(xié)調、進場道路,均由甲方負責承擔。
3、甲方負責提供油箱或油罐,甲方向乙方先行墊資采購油料,價格按市場價格的單價為準。此費用由乙方承擔,并在乙方進度工程進度款中扣除。
4、乙方爆破作業(yè)用電和伙工用品由甲方提供先行墊資采購,此費用由乙方承擔并在乙方進度工程進度款中扣除。
5、甲方發(fā)包的采石場相關的證照、手續(xù)必須齊備,并且不存 在法律瑕疵;如乙方進場后,因甲方證照原因,造成乙方不能按時生產(chǎn)或減產(chǎn)損失的,甲方照價賠償乙方損失。
6、除安全監(jiān)督檢查外,甲方不得以任何形式干涉乙方的承包經(jīng)營權;
7、甲方負責采石場當?shù)卣⒋逦瘯按迕竦膮f(xié)調、調解工作,發(fā)生問題甲方應及時在3日內調解好矛盾,如3日內不能調解好矛盾的,甲方應該承當乙方人員的`誤工及相關損失。
第七條乙方的權利與義務
(一)乙方的權利
1、在承包期間,乙方根據(jù)本合同的約定享有自主、獨立的承包生產(chǎn)權;
2、乙方有權自己組織用工人員從事承包生產(chǎn);
3、乙方有權根據(jù)本合同規(guī)定取得承包生產(chǎn)收入。
(二)乙方的義務
1、乙方對砂石的開采應根據(jù)開采方案合理進行;
2、乙方應當自行組建生產(chǎn)隊伍,健全勞動用工制度,嚴格 勞動安全管理,并應接受甲方的監(jiān)督檢查;
3、嚴格按照本合同的約定;
4、對承包期間產(chǎn)生的勞動用工成本(包括保險費用)及安全事故承擔責任;(一)在本合同履行過程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致可以變更或解除合同;
(二)在本合同履行過程中,如遇國家政策發(fā)生重大變化,或者 發(fā)生不可抗力致合同目的不能實現(xiàn)時,可以變更或解除合同。
第九條違約責任
(一)1、合同生效后,甲、乙雙方應嚴格履行合同,否則,應當承擔違約責任;以保證金的基準,加倍賠付責任。
2、甲方不得以任何理由在合同第一年履行期間提出和乙方解除合同。如甲方要單方解除合同
的,除賠償雙倍保證金外,還要照價賠償乙方在場地投入購買生產(chǎn)機械設備和召憑人員等費用。
(二)任何一方違約,守約方可以解除合同,造成損失的,還 可要求賠償。
第十條場地問題
(一)甲方平場地平完交予乙方。
(二)乙方自行平場地,甲方負責平整場地所有費用。 第十一條 補充協(xié)議
本合同未盡事宜,甲、乙雙方可以簽訂補充協(xié)議確定。
第十二條 爭議解決方式
在履行本合同過程中發(fā)生糾紛,甲乙雙方應盡量協(xié)商解決。協(xié) 商解決不成的,任何一方均可向人民法院起訴。
第十三條 合同的生效本合同一式貳份,甲乙雙方簽字蓋章后生效。對于生效合同, 雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)乙方(簽字):
董事長(簽字): 代理人(簽字):
簽訂時間: 年 月 日 簽訂地點:篇二:勞務承包合同
務承 包
年月日
墊資協(xié)議合同12
甲方:
乙方:
根據(jù)乙方在 施工需求,現(xiàn)就乙方所需的柴油墊資事宜甲乙雙方共同協(xié)商達成如下共識,甲乙雙方本著友誼、誠信、平等互利的原則共同遵守本合同。
一、產(chǎn)品名稱:
柴油。
二、質量要求:
甲方墊資所提供的柴油必須是為國家合格產(chǎn)品,符合該行業(yè)的國家檢測標準或符合該產(chǎn)品行業(yè)檢測標準。
三、供貨方式
乙方隨時可以聯(lián)系甲方送油。
四、產(chǎn)品價格:
油料價格隨中國石油公司價格同等。(油價漲跌按油品裝車日為準)。
五、售后質量保證
在乙方施工期間,甲方所供柴油如有質量問題甲方必須負完全責任,乙方有權將不合格油料清退出場,費用由甲方自理;如因甲方所提供油料的質量問題而給乙方機械造成損壞等重大問題時,甲方應承擔一切經(jīng)濟損失。
六、貨款的支付與結算
1。乙方以現(xiàn)金或銀行轉賬等方式向甲方支付油款,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商每月義海公司結算日作為結算日期,結清所有油款。
2,結算時乙方應給甲方出據(jù)委托優(yōu)先到義海公司財務結算油款
七、甲乙雙方的權利與義務
1。在符合支付油款條件時,乙方未能及時支付,乙方必須向甲方支付滯納金。滯納金計算方式:油款*0。3%*天數(shù)(天數(shù)以送油之日算起),如乙方在應付款之日起超過3日仍舊未支付油款及滯納金,甲方有權單方面終止供油,乙方并負相應的違約責任。
2。甲方有責任在乙方施工期間保證甲方供應的柴油的質量不出現(xiàn)任何問題。
3。甲方有責任在柴油出現(xiàn)質量問題時,及時將不合格柴油清退出場、自行負擔所有的費用,在因柴油質量事故而引發(fā)的乙方機械損壞的情況下必須賠償乙方由此引起的一切損失。
4。甲方必須在任何情況下保證質量、準時的供應給乙方所有需柴油供應合同要的.柴油數(shù)量。如車輛通行道路不能行駛,甲方有權延遲向乙方送油。
5。甲方在正常向乙方供油前提下,乙方應保證甲方供油的獨家性不得通過其他渠道購油。
八、其他
1。甲方向乙方施工工地送油時,乙方應協(xié)助甲方做好安全防范工作,諾發(fā)生意外事故,造成人員傷亡和財產(chǎn)損失的,由責任方負全部責任。
2。本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
3。本合同是在公正,公平、互惠、互利、友好合作的前提下簽訂的。如在執(zhí)行過程中有所異議,甲乙雙方可以協(xié)商解決。協(xié)商解決不成時,可在當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
墊資協(xié)議合同13
甲方:___________________________
乙方(借款人):__________________
身份證號:____________________
鑒于乙方擬向_________銀行_________支行(以下簡稱為” 貸款銀行”)申請個人汽車消費貸款,由于客觀原因,乙方客戶需提前提車,乙方申請?zhí)崆皦|資,經(jīng)甲、乙雙方自愿協(xié)商,達成以下協(xié)議。
(一)墊資事項
1.1甲方同意為乙方此次融資資金需求提供墊資,金額為人民幣(大寫)_________百_________拾_________萬_________仟__________佰_________拾_________元整(小寫: RMB______________) 甲、乙雙方一致同意將此筆墊資轉入以下指定賬戶:
戶名:__________________
賬號:__________________
1.2乙方同意將貸款銀行審批通過發(fā)放給乙方個人汽車消費款發(fā)放到以下指定賬戶,作為乙方應向甲方償還的墊資款項,并出犋劃款授權委托書:
戶名:__________________
賬號:__________________
1.3墊資期間為自甲方將此筆墊資款轉入本協(xié)議第1.1條指定賬戶之日起至貸款銀行將2方貸款款項劃入本協(xié)議第1.2條指定賬戶之日止,最長不超過天。否則,經(jīng)甲方同意,可適當延期,每延期一天,甲防有權利按墊資金額的_________% (千分之____________)向乙方收取延遲金,延遲金必須在甲方同意延期時繳納完畢。
(二)乙方貸款事項
2.21乙方委托甲方向貸款銀行申請人民幣(大寫)_________百_________拾_________萬_________仟__________佰_________拾_________元整(小寫: RMB___________________)的個人汽車貸款(貸款金額以貸款銀行出具的《同意貸款通知書》為準)。
2.2乙方所能申請的貸款額度和貸款期限以貸款銀行審批為準,若貸款銀行所審批的貸款額度和貸款期限未能滿足Z方貸款申請要求的,不視為甲方未履行本協(xié)議所約定義務,甲方對此不承擔違約責任。
(三)保證及違約責任
3.1億方保證向甲方及貸款銀行提交真實、有效的個人資料,乙方個人及家庭除銀行貸款外無債務糾紛,無擔保糾紛;
3.2若乙方不償還甲方所墊付的全部代墊款的,乙方愿意接受_________市_________區(qū)法院的`強制執(zhí)行,因此所發(fā)生的費用由乙方承擔;方也可憑借款借據(jù)向_________市_________區(qū)法院申請支付令, 乙方應無條件接受并不得提出異議,因此所發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
(四)通用事項
4.1其他約定(如無需填寫"本項空白”)
4.2下列第_項(可復選)文件為本協(xié)議不可分割的組成部分,具同等法律效力:
①委托融資申請表;
②債務聲明書;
③劃款委托書;
④借款借據(jù);
⑤__________________。
4.3各方履行本協(xié)議中發(fā)生的任何糾紛應先協(xié)商解決。協(xié)商不成功須訴訟的,各同意由甲方所在地的人民法院管轄。
4.4本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自甲、乙雙方簽字并按指模,甲方蓋璋之日起生效。
甲方:__________________
乙方簽名(指印) :__________________
身份證號碼:__________________
住址:__________________
電話:__________________
簽訂日期:__________________
墊資協(xié)議合同14
甲方:王某
乙方:蔡某
丙方:張某
鑒于:甲、乙、丙三方發(fā)起設立了北京某某餐飲管理有限責任公司,公司注冊資本1000萬元,甲方認繳資本560萬元,乙方認繳資本240萬元,丙方認繳資本200萬元。公司正式成立前,甲、乙、丙各方均有墊資,經(jīng)友好協(xié)商,各方對公司各股東前期墊資作如下處理:
一、墊資情況
1.甲方墊資人民幣 萬元整。
墊資時間、金額及用途如下:
時間
支出項目
金額
憑證號
2.乙方墊資人民幣 萬元整。
墊資時間、金額及用途如下:
時間
支出項目
金額
憑證號
3.丙方墊資人民幣 萬元整。
墊資時間、金額及用途如下:
時間
支出項目
金額
憑證號
二、墊資票據(jù)的提供及責任
各股東將上述墊資的原始憑證及相關資料的原件全部交由公司財務入賬或交公司檔案保管,因票據(jù)或資料不全導致的責任,均由各股東自行承擔,與公司無關。
三、墊資的認可
各股東對本協(xié)議的.簽署表明:對本協(xié)議第一條列明的自己和他方的墊資時間、金額、支出項的認可,并確定本協(xié)議第一條列明各項支出均用于公司成立或運營過程中。
四、墊資的財務處理
各股東一致同意將上述各方墊資轉為各自在公司的認繳資本,不足部分由各股東按照確定的出資時間補足。
五、本協(xié)議由公司財務部門具體負責實施,因公司財務處理需要,與本協(xié)議不一致的。以公司財務處理為準。
六、本協(xié)議自各方簽字之日起生效。本協(xié)議一式四份,三方各持一份,公司存檔一份。
甲方簽字:
乙方
丙方 簽字:
年 月 日 年 月 日
墊資協(xié)議合同15
甲方(出資人):_________________商貿有限公司
乙方(借款人):_________________銷售公司
經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成以下協(xié)議:
一、乙方因資金周轉需要,特要求甲方公司代墊資人民幣________萬元整,只用于支付________廣告費。專款專用,不得作為其它用途使用。
二、乙方須將此次墊資廣告項目合同交由甲方。
三、代墊資期限為________年________月________日至________年________月________日止,到期乙方負責轉帳至甲方指定的賬戶,由于乙方原因逾期未能歸還甲方的,乙方除照付墊資利息外,并每天按代墊資款總額的.0。5%支付違約金給甲方,直到代墊資款全額歸還甲方。
四、乙方故意隱瞞此次墊資事實真相,以非法占有為目的,導致甲方無法正常收回本代墊資款的,甲方將根據(jù)中華人民共和國相關法律規(guī)定,依法追究乙方法律責任。
五、本協(xié)議自繳款之日起生效,如發(fā)生糾紛的,經(jīng)雙方協(xié)商不成,由甲方向指定人民法院提起訴訟。
甲方(蓋章):_________
代表(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________
_________年____月____日
【墊資協(xié)議合同】相關文章:
墊資協(xié)議合同06-01
墊資協(xié)議書02-22
資項目合同05-12
貸資施工合同02-21
墊資借款簡單合同02-24
人資部工作總結08-24
人資專員自我介紹03-22
農村三資工作總結08-26