【精品】承攬合同范本15篇
隨著法律觀念的深入人心，我們用到合同的地方越來越多，它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編為大家收集的承攬合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
承攬合同范本1
定作人：（填寫全稱）
承攬人：（填寫全稱）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 定作物情況（如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件，寫為見合同附件一）
1.1 品名：（應(yīng)填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）
1.2 規(guī)格：（應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號）
1.3 數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位）
1.4 備注：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第二條合同價款
2.1 合同價款總額：（應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）
2.2 付款方式：（應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）
2.3 付款時間：（寫明年、月、日）
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：
3.1 質(zhì)量要求：（應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須要寫全稱）
3.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù)）
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：
材料名稱
規(guī)格型 號
計 量單 位
數(shù) 量
質(zhì) 量
提供日 期
消 耗 定 額
單價（元）
總金額
（注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件，寫明見合同附件二）
4.3 定作人于年月日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1 定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1 驗收標(biāo)準(zhǔn)：（寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗收）
6.2 驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）
6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細(xì)地址）
6.5 驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以（寫明檢驗機(jī)構(gòu)）對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。
第七條 交（提）定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間：（寫明年、月、日）
7.1.2 自提定作物的地點：（寫明詳細(xì)地址不可省略）
7.2 雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.2.2 送交定作物的地點：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：
8.1 包裝要求：（應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）
8.2 費用負(fù)擔(dān)：（寫明包裝費用由哪方承擔(dān) ）
第九條 運(yùn)輸方式及費用負(fù)擔(dān)
9.1 定作物的運(yùn)輸方式：（寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式）
9.2 運(yùn)輸費用由（如無內(nèi)容，在空格處劃線）承擔(dān)。
第十條定作物的保修
10.1 定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止 ）
10.2 在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務(wù)。
第十一條 定金及預(yù)付款
11.1 定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.2 定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）
11.3 定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.4 定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間：（寫明年、月、日）
第十二條 承攬人的違約責(zé)任：
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2 交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的'，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
12.4 逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。
12.5 未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6 不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。
12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。
12.9 擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
12.10 承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金 元。
12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失，由承攬人承擔(dān)。
12.12 其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第十三條 定作人的違約責(zé)任：
13.1 中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的％的違約金。
13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。
13.4 超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5 超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。
13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7 變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔(dān)因此多支出的費用。
13.8 其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第十四條不可抗力
14.1 在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失。
14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。
第十五條 爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院）法院。
第十六條本合同簽訂地點（填寫到縣級）
第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條 本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人：（公章） 承攬人： （公章）
住所： 住所：
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號
郵政編碼： 郵政編碼：
合同簽訂時間： 年 月 日
承攬合同范本2
甲方：____________________
乙方：____________________
甲乙雙方，本著平等互利，協(xié)商一致的原則，簽訂貨物運(yùn)輸承包經(jīng)營合同書。
一、合同期限：自_____年___月____日起至_____年____月____日止。
甲方將己方工廠的物件的產(chǎn)品全權(quán)委托乙方承運(yùn)，運(yùn)輸方式為公路汽車運(yùn)輸服務(wù)。
二、運(yùn)費結(jié)算方式：
1、甲乙雙方商定，按以車裝實際拉運(yùn)噸位， 元/噸結(jié)算貨物承運(yùn)費，重量不得超出國家規(guī)定車載重量。
2、貨物安全達(dá)到目的地，憑隨車貨物單按月結(jié)算，結(jié)清并支付運(yùn)費。
3、貨物到達(dá)指定目的地后，收貨人驗貨前，乙方保證甲方貨物數(shù)量不缺失，外觀完好無損壞，并辦理貨物簽收手續(xù)為交貨完畢。
4、甲方未按合同規(guī)定期限向乙方支付運(yùn)輸費用，應(yīng)向乙方按同期銀行貸款利率支付運(yùn)費利息損失。
三、安全責(zé)任方
1、至簽訂本合同起，乙方一切安全將自行承擔(dān)。
2、乙方承包期間對所有承運(yùn)貨物，車載人員負(fù)全部安全責(zé)任。若造成人員傷亡或承運(yùn)貨物損失的，乙方承擔(dān)全部責(zé)任并負(fù)責(zé)賠償。
3、車輛保險、維修檢測、年檢保養(yǎng)、燃油材料、違章罰款、用費稅額、交通事故理賠及人員工資等所有費用均由乙方承擔(dān)。
四、甲、乙雙方的權(quán)力義務(wù)：
（一）甲方的權(quán)力義務(wù)：
1、甲方有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)需要要求乙方貨物運(yùn)輸?shù)街付ǚ⻊?wù)區(qū)；如甲方停工，停產(chǎn)等因素甲方有權(quán)暫停或終止合同。
2、甲方對乙方的服務(wù)質(zhì)量，對發(fā)現(xiàn)的問題有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改。若乙方存在重大交通安全隱患問題、服務(wù)質(zhì)量問題，以及車輛技術(shù)性能存在嚴(yán)重問題時，有權(quán)要求乙方停車整改或終止合同。
3、甲方委托乙方承運(yùn)貨物事宜時，應(yīng)明確承運(yùn)貨物品名 、裝貨地點 ，聯(lián)系人 ，聯(lián)系方式 ，貨物到達(dá)地
4、甲方不得以隱瞞的形式委托乙方托運(yùn)禁運(yùn)物品，否則由此產(chǎn)生的`責(zé)任由甲方承擔(dān)。
5、甲方有權(quán)獲知貨物在運(yùn)輸途中的情況和預(yù)計到貨時間。
6、若乙方特殊情況不能及時為甲方辦理甲方貨運(yùn)事宜，乙方應(yīng)指派業(yè)務(wù)人員為代表，代表乙方為甲方辦理貨物承運(yùn)的相關(guān)事宜。
7、在貨物送達(dá)收貨人之前，甲方有權(quán)隨時改變到貨地點及收貨人。 甲方有權(quán)對乙方及乙方代表和相關(guān)工作人員的工作提出意見、要求改進(jìn)。
（二）乙方的權(quán)力義務(wù)：
1、乙方不能以市場運(yùn)輸價格調(diào)整等任何因數(shù)，借故拖延，暫緩或是停止對甲方的運(yùn)輸時間執(zhí)行，若因特殊情況，貨物不能按預(yù)訂時間到達(dá)時，乙方應(yīng)及時與甲方取得聯(lián)系，向甲方匯報并進(jìn)行處理。若甲方調(diào)查中發(fā)現(xiàn)有不合實際的情況，有權(quán)做出處罰。
2、車輛保險（交強(qiáng)險、車損險、第三者責(zé)任險、車上人員乘坐險等附加險種）、維修檢測、過路停車、燃料及人員工資等所有費用由乙方承擔(dān)。
3、乙方必須協(xié)助甲方做好托運(yùn)零單貨物、散件貨物等輔助材料的免費運(yùn)輸。
4、每車裝貨完畢甲方向乙方提供裝貨重量、數(shù)量及貨物清單，乙方出據(jù)〈貨運(yùn)單〉，一車一單（貨運(yùn)單一式兩份，貨主一份，隨承運(yùn)貨物車輛一份），貨物安全到達(dá)憑〈貨物單〉交付貨物。
5、輸過程中，發(fā)生貨物丟失、破損，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
6、甲乙雙方協(xié)議簽字生效后，任何一方不得擅自解除合同，相互遵守相關(guān)合同法，合同期間甲方不得以任何理由將貨物交付第三方承運(yùn)。
五、其他約定：
1、因第三方責(zé)任發(fā)生交通事故造成甲方的貨物損失的，乙方應(yīng)先賠償甲方損失后再向第三方追償事故的處理與賠償，由乙方與責(zé)任方按相關(guān)程序解決。
2、乙方出現(xiàn)駕駛員酒后駕車，由此影響甲方工作而造成的經(jīng)濟(jì)損失，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
六、違約責(zé)任：
1、乙方運(yùn)輸車輛若要長時間的維修或其他原因不能提供正常服務(wù)，乙方應(yīng)提前告知甲方，雙方可協(xié)商解決，若沒有事先通知甲方影響運(yùn)輸服務(wù)的，甲方有權(quán)暫停或終止合同。
2、甲、乙雙方違反合同有關(guān)條款約定并造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任方賠償對方全部經(jīng)濟(jì)損失。
七、糾紛的解決方式：
本合同在履行過程中發(fā)生糾紛時，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，則雙方可向合同簽訂地、合同履行地或被告所在地人民法院提起訴訟。合同的簽訂地在陽江市江城區(qū)。
八、附則：
1、本合同未盡事宜，雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、本合同一式兩份，其中甲方持一份，乙方持一份。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本3
承攬方（乙方）：
代表人：
職務(wù)：
電話：
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，共同遵守執(zhí)行。
一、甲方供應(yīng)原材料：
原材料：
規(guī)格：
單位：
數(shù)量：
日期：
成品單位耗用量：
二、乙方完成產(chǎn)品情況：
品種：
規(guī)格：
單位：
數(shù)量：
加工費：單價 金額
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密：
四、甲方提供原材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：
五、甲方對加工完成品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：
六、交貨地點及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費用和負(fù)擔(dān)：
七、貨款及費用結(jié)算辦法及期限：
八、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
簽訂時間：
承攬合同范本4
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）身份證號：
承包方：（以下簡稱乙方）身份證號：
一、協(xié)議內(nèi)容：
甲方委托乙方對房屋進(jìn)行裝飾施工。
二、房屋總面積
三、裝修工程總造價_______________元整，大寫_______________元整。
四、分期付款方式：
首期：甲方先付_______________元整，訂金給乙方；
二期工程裝修到一半時，甲方再付_________元整給乙方；
三期工程完工后十天內(nèi)進(jìn)行驗收報告，合格后甲方再付_________元整給乙方。
五、工程完成期限：
本工程工期限______年______月______日起至______年______月______日止，共計天，如果到期還沒完工甲方有權(quán)對乙方按每天工程總價格的_________%罰款、
六、備注：
七、乙方應(yīng)做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關(guān)，由乙方自負(fù)，乙方的施工人員必須注意安全，在施工期間發(fā)生的一切工傷事故，與甲方無關(guān)，乙方自負(fù)。
八、精心施工、認(rèn)真負(fù)責(zé)、打造精品工程、保質(zhì)保量完成任務(wù)。
九、工程在施工中，甲方更改施工方案，甲方應(yīng)提前給乙方協(xié)商，乙方可另計單價。
十、違約責(zé)任：本協(xié)議雙方協(xié)商簽訂后共同遵守，甲方有意違約，應(yīng)提前給乙方協(xié)商，如乙方不同意，甲方必須賠償，乙方工程造價價格_________%作為違約金，另外已經(jīng)完工的.合格工程量甲方可按裝飾預(yù)算單價支付給乙方。乙方未經(jīng)甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方工程總款的_________%作為違約金。
十一、保修期限：自甲方驗收合格起算，保修時間為一年。
十二、協(xié)議到期，甲方如有意續(xù)約，應(yīng)在計劃時間內(nèi)與乙方進(jìn)行協(xié)商，本協(xié)議共一頁一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方在合同有效期內(nèi)，如發(fā)生糾紛，原則上采用和平協(xié)商，如協(xié)商不成可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾峤辉V訟解決。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
______年______月______日______年______月______日
承攬合同范本5
甲方：
乙方：公司(香港)
雙方在遵守有關(guān)規(guī)定的前提下，本著平等互利的原則，就來料加工各款業(yè)務(wù)進(jìn)行了充分協(xié)商，一致達(dá)成了如下合同條款：
1、甲方責(zé)任：
(1)提供有上蓋之廠房棟層平方米，無上蓋場地平方米，工廠管理人員名，生產(chǎn)工人首期名、開業(yè)后十二個月增至名，(禁止雇傭不滿十六歲的童工)，如當(dāng)?shù)貏诹θ狈Γ傻酵獾毓驼垼毥?jīng)市有關(guān)部門批準(zhǔn)，在合同期內(nèi)代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品，加工成品后交回乙方復(fù)出香港。
(2)提供現(xiàn)有水、電設(shè)備供加工生產(chǎn)之用，如需要安裝水、電設(shè)施，其費用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)出口手續(xù)及對工廠實行行政、財務(wù)和管理，不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個人經(jīng)營。
2、乙方責(zé)任：
(1)不作價提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠房和建造平方米簡易廠房所需的.設(shè)備材料(詳見清單)，分多批運(yùn)抵甲方工廠，設(shè)備總值月萬港元。
(2)不作價提供加工上述產(chǎn)品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數(shù)量、規(guī)格在合同中訂明。
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
甲方有一批標(biāo)志牌桿件承包給乙方在本公司車間內(nèi)焊接加工，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
3、乙方工作人員在廠工作期間，食宿由甲方安排，每人每天按十元伙食費標(biāo)準(zhǔn)給予就餐，伙食費在加工費中結(jié)算扣除。
4、乙方在焊接過程中嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙或樣品加工，焊縫必須平整光滑，焊后清除焊渣(氣保焊除外)，以確保焊接質(zhì)量。
6、焊接工程量與單價計算為：
A、二懸臂主柱套;價格合計。
B、三懸臂主柱套;價格合計。
C、二懸臂支桿套;價格合計。
D、三懸臂支桿套;價格合計。
E、羊柱支桿套;價格合計。
合計總價元
以上協(xié)議為這批標(biāo)志牌桿件焊接承包任務(wù)。焊接全部完工后，在本月內(nèi)付給乙方加工費，以上協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方代表：
乙方代表：
日期：
承攬合同范本6
甲方：
乙方：
因甲方樓房需要維修，甲方住宅用戶反復(fù)協(xié)商推選羅建章為甲方代表，與乙方多次協(xié)商，在平等、自愿、誠實守信的原則下，甲乙雙方達(dá)成如下定做承攬維修房屋協(xié)議：
一、甲方需要維修的房屋坐落在桃源縣漳江鎮(zhèn)建設(shè)路原桃源縣酒廠安置小區(qū)，住戶：羅建章、鄭壽林、劉慧云、文和清、彭毛本。
二、甲方支付乙方維修費共計柒仟元整（￥：7000。00元）（甲方負(fù)責(zé)材料費、工人工資、稅費）。
三、甲方要求乙方給小區(qū)右側(cè)西頭3單元房屋頂上由原小瓦換大紅瓦，并更換爛檁子、爛栓披、加新栓披。換下的原小瓦、爛檁子、爛栓披歸乙方所有。
四、乙方自行組織勞動技術(shù)工人，工資、福利、安全保險、勞動工具均由乙方自行負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)，安全事故由乙方自行承擔(dān)也與甲方無關(guān)。
五、乙方維修必須達(dá)到甲方的要求，由甲方的代表羅建章、鄭壽林、文和清負(fù)責(zé)對乙方的質(zhì)量監(jiān)督，乙方維修達(dá)到甲方要求驗收合格后，再由甲方支付乙方維修費。
六、乙方完工并清掃垃圾后，甲方驗收合格，由甲方一次性付清全部維修費柒仟元（7000。00元）。
七、樓頂?shù)粝碌母鞣N物件，砸爛財產(chǎn)或樓下人員的`有關(guān)損失均由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起具有法律效力，發(fā)生糾紛按照《合同法》中的承攬合同依法處置。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本7
甲方：
乙方：
本著公平、公正、互利、自愿的原則，根據(jù)合同法有關(guān)承攬合同的規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，就乙方提供車輛承攬運(yùn)輸甲方貨物簽訂以下安全協(xié)議：
一、運(yùn)輸車輛情況：
根據(jù)甲方工程施工需要暫定由乙方提供自卸車輛承攬運(yùn)輸甲方工程材料（根據(jù)甲方的工程施工需要，由乙方根據(jù)情況隨時增減運(yùn)輸車輛），車輛車況須良好，手續(xù)齊全。
二、雙方權(quán)利與義務(wù)：
1、乙方司機(jī)須聽從甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人的臨時指揮，進(jìn)入甲方施工范圍須遵守甲方的規(guī)章制度，行車安全、技術(shù)操作由乙方司機(jī)負(fù)責(zé)。
2、乙方須將運(yùn)輸車輛的道路行駛、營運(yùn)、檢驗、稅費、養(yǎng)路費及保險（其中第三責(zé)任險保額為50萬元以上）等手續(xù)辦理齊全。
3、運(yùn)輸期間，一切與車輛正常行駛有關(guān)的費用由乙方負(fù)責(zé)。
4、乙方應(yīng)保證甲方貨物運(yùn)輸?shù)能囕v要求，如不能滿足需要，甲方有權(quán)隨時解除合同并按因此所受到損失的5%扣除乙方運(yùn)輸費。
5、運(yùn)輸期間，乙方須保證車輛性能狀況良好，以保障甲方貨物安全運(yùn)輸至指定地點。
6、車輛在運(yùn)輸期間發(fā)生交通事故、交通違章，由乙方負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交警、交通、保險公司等部門處理相關(guān)事宜。甲方不承擔(dān)任何費用及責(zé)任。
7、因交通事故、交通違章、機(jī)械故障所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)，如給甲方造成的一切損失則由乙方負(fù)責(zé)給予甲方賠償。
8、如果工程中，乙方車輛私自偷盜材料、篡改材料清單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按實際數(shù)量金額的2倍進(jìn)行處罰。
三、安全生產(chǎn)約定
1、乙方參與本合同運(yùn)輸業(yè)務(wù)的車輛和人員，必須具備《安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的從業(yè)條件（即必須具備相應(yīng)的從業(yè)資質(zhì)、從業(yè)人員資格和安全生產(chǎn)所需的安全技術(shù)狀況、安全生產(chǎn)條件等法律、法規(guī)所規(guī)定必須具備的條件和資質(zhì)、資格。）。
2、乙方人員、車輛或機(jī)械設(shè)備在進(jìn)入甲方工地或甲方指定的'場所進(jìn)行作業(yè)時，應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)的規(guī)定，以及甲方制定的有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，如有違反導(dǎo)致發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，由乙方承擔(dān)全部法律責(zé)任；如前述安全生產(chǎn)事故導(dǎo)致甲方或第三方人員和車輛損害的，乙方還應(yīng)當(dāng)賠償甲方或第三方的全部損失。
3、對于乙方人員或車輛、機(jī)械設(shè)備引起的安全生產(chǎn)事故或人身、財產(chǎn)損害事故，應(yīng)當(dāng)由乙方在事故發(fā)生之后、訴訟之前首先對外賠償；乙方先行賠償?shù)臄?shù)額，應(yīng)不低于法律、法規(guī)規(guī)定的最低賠償標(biāo)準(zhǔn)。
四、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜，甲乙雙方通過協(xié)商作出的補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等的法律效力。
五、若本合同發(fā)生糾紛，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商未果，由 人民法院管轄。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本8
甲方：_________________
乙方：_________________
依照《中華人民共和國勞動法、________、建筑法》為依據(jù)，參照有關(guān)文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協(xié)商簽訂施工合同如下：
一、工程名稱：_________________
二、施工地點：_________________
三、結(jié)構(gòu)形式：_________________
四、發(fā)包內(nèi)容及價格：整體大包（土建、水暖、電照、既有樓房的.女兒墻屋面拆扒、樓梯制作等）大包干、掃地出門價，以建筑面積計算工程量每平方米（人民幣）大寫________元
五、資質(zhì)要求：________以上資質(zhì)，簽訂合同時，將資質(zhì)復(fù)印件留給甲方存檔備查。
六、質(zhì)量要求：合格
七、開工日期：________年________月________日
竣工日期：________年________月________日
八、材料要求：
所使用的建筑材料，必須有合格證和化驗單。
九、付款方式：
1、乙方全部墊付工程款。
2、主體圈梁竣工后付總造價款的_______%。
3、竣工初檢合格后，甲方付給乙方工程總造價款_______%。
4、經(jīng)質(zhì)檢站、監(jiān)理，甲乙雙方技術(shù)人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價工程款________%。
5、保質(zhì)金_______%，質(zhì)保期為_______個月，在質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方通知乙方并約定時間進(jìn)行維修，如乙方不能按時進(jìn)行維修，甲方派人維修，其維修費用從乙方預(yù)留的質(zhì)量保金內(nèi)扣除，質(zhì)保期滿后按合同約定時間把質(zhì)保金全部退還給乙方。
6、每竣工一棟初檢合格結(jié)一棟，聯(lián)合檢查全部合格結(jié)清工程款。
十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長三員。
十一、施工期間因個別情況與業(yè)主發(fā)生爭執(zhí)，由物業(yè)單位協(xié)調(diào)處理，乙方不能因此停工，拖延工期。
十二、在施工過程中，保證小區(qū)道路暢通無粉塵，做好屋面防水，如有此類現(xiàn)象發(fā)生，乙方自行與業(yè)主調(diào)解。
十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊，由甲方處理。
十四、安全生產(chǎn)，文明施工。
1、施工嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)范，施工前須對上崗人進(jìn)行安全生產(chǎn)，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。
2、施工期間發(fā)生一切安全事故均屬乙方責(zé)任。乙方承擔(dān)所有費用。
3、進(jìn)場的各種設(shè)備、材料隨使隨進(jìn)，合理堆放，保證施工現(xiàn)場清潔。
十五、違約：
1、甲乙又方簽訂合同后，乙方不得以任何理由退出現(xiàn)場或停工，如違約甲方有權(quán)拒付工程款。
2、不許轉(zhuǎn)包他人，如發(fā)生發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包現(xiàn)象出現(xiàn)，甲方有權(quán)終止合同，所發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。
十六、施工現(xiàn)場三通一平，由甲方協(xié)調(diào)，費用由乙方承擔(dān)。
十七、合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。
十八、本合同雙方簽字后，具有法律效力，共同遵守。
十九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：________________
電話：________________
簽訂日期：_______年_____月_____日
乙方：________________
電話：________________
簽訂日期：_______年_____月_____日
承攬合同范本9
委托方(甲方)：__________________
承攬方(乙方)：__________________
依照《合同法》、《廣告法》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂此合同，共同遵守。
第一條、制作承攬內(nèi)容
1、項目：__________________
2、項目內(nèi)容：__________________
3、工期要求：____________________
4、其他要求：_____________________
第二條、制作費用
費用明細(xì)：乙方按照甲方標(biāo)準(zhǔn)完成相關(guān)項目制作及安裝要求，待甲方驗收合格后，按項目結(jié)算相關(guān)費用。
第三條、雙方約定的其他事項
1、甲、乙雙方為委托方與承攬方關(guān)系，甲方無義務(wù)為乙方提供任何安全責(zé)任保險及福利。
2、乙方在廣告相關(guān)制作、安裝時，必須規(guī)范操作，不得違章作業(yè)；乙方需做好相關(guān)安全措施，以確保人身安全。
3、合同期間，乙方各種工具、設(shè)備等均由乙方自備。廣告項目使用的施工機(jī)械、工器具及防護(hù)設(shè)施，乙方必須按時進(jìn)行安全檢查。交通工具、設(shè)備和工具的維修與保養(yǎng)費用，乙方自行承擔(dān)；乙方及乙方雇傭的.臨時工、民工或勞務(wù)協(xié)作者，在各項目執(zhí)行過程中發(fā)生傷亡事故的費用均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)，安全責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)。甲方不負(fù)任何連帶責(zé)任。
4、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章之日起生效。
甲方：____________，乙方：______________
日期：______年____月____日，日期：______年____月____日
承攬合同范本10
甲方：__________有限公司
乙方：_____________________
依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方經(jīng)平等協(xié)商，就甲方委托乙方定作（下稱“定作物”）等相關(guān)事宜達(dá)成一致，特簽訂本合同明確雙方權(quán)利義務(wù)，以資共同信守。
第一條合同主體
1、甲方（定作人）：___________有限公司
住所：_____________________
郵編：_____________________
法定代表人：________________
注冊號：_____________________
2、乙方（承攬人）：___________有限公司
住所：_____________________
郵編：_____________________
法定代表人：________________
注冊號：_____________________
3、甲方為依法設(shè)立的法人單位，依法有權(quán)簽訂及履行本合同。
4、乙方為依法設(shè)立的法人單位（或其分支機(jī)構(gòu)、個人獨資企業(yè)、個體工商戶），有同類、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷售經(jīng)驗（或同類服務(wù)提供經(jīng)驗），熟悉定作物性質(zhì)和特點并熟知與定作物相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)。
5、乙方合同主體變更：
（1）乙方承諾，合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。
（2）若乙方堅持將合同項下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的，經(jīng)甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人，但乙方須按應(yīng)收款的______承擔(dān)違約金。
（3）發(fā)生乙方營業(yè)執(zhí)照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的，若乙方為公司法人則任何第三方（包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經(jīng)辦人等）無權(quán)向甲方主張任何權(quán)益若乙方為個人獨資企業(yè)或個體工商戶，除原投資人或經(jīng)營者本人外，其他人無權(quán)向甲方主張任何權(quán)益（包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人）。
第二條定作物
1、定作物清單及價款
定作物名稱：_____________________
規(guī)格型號：_____________________
計量單位：_____________________
價款：_____________________
2、價格組成及價格有效期：
（1）合同單價已經(jīng)包括乙方依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的全部材料費、制作費、包裝費、運(yùn)費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關(guān)費用
（2）價格適用期間：本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定，價格適用期間屆滿后，如甲方繼續(xù)購買乙方定作物，則由雙方另行協(xié)商確定價格。
a、自______年______月______日起至______年______月______日止。
b、自本合同簽訂之日起至實際供貨數(shù)量達(dá)到合同約定數(shù)量之日止。
第三條合同價款
1、總價款及結(jié)算方式：
2、付款方式：有/無定金（比例）。
3、付款提示：乙方應(yīng)當(dāng)在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的發(fā)票。
4、發(fā)票：
每次付款時乙方須提供合法有效的發(fā)票。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的，甲方有權(quán)拒絕付款，同時乙方應(yīng)承擔(dān)瑕疵發(fā)票面額______的違約金。因發(fā)票瑕疵而導(dǎo)致稅務(wù)局做出的任何處罰決定導(dǎo)致甲方支付罰款、聲譽(yù)損失的，由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)損失。
5、支付方式：甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價款。
b承兌匯票c網(wǎng)上銀行d其他方式
6、收款人信息：開戶行、戶名、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。如有錯誤造成甲方錯誤支付的，視為甲方已履行相應(yīng)的義務(wù)，乙方損失自行承擔(dān)。
第四條設(shè)計與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、設(shè)計由【甲/乙】方負(fù)責(zé)（必要時甲/乙方負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)計）：______
（1）若由甲方負(fù)責(zé)設(shè)計，則甲方應(yīng)于前向乙方交付定作物設(shè)計文件。乙方應(yīng)對其進(jìn)行校對，對于設(shè)計文件中的明顯錯誤或缺陷應(yīng)在3日內(nèi)向甲方提出書面異議，甲方應(yīng)在收到書面異議后的3日內(nèi)答復(fù)。
（2）若由乙方負(fù)責(zé)設(shè)計，則乙方應(yīng)于前向甲方交付定作物設(shè)計文件，甲方應(yīng)當(dāng)在收到后3日內(nèi)審核并回復(fù)是否同意的意見，逾期未做明確表示則視為同意設(shè)計文件。
2、定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)當(dāng)符合設(shè)計文件要求和本合同附件二《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。
3、樣品：樣品采用以下第種方式執(zhí)行。乙方交付的定作成品應(yīng)當(dāng)符合樣品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但樣品有隱蔽瑕疵的除外。
1）不使用樣品。
2）本合同定作物樣品由提供，雙方確認(rèn)、封存后由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。
3）在正式制作前，乙方應(yīng)當(dāng)先行制作樣品，經(jīng)甲方樣品確認(rèn)合格后再正式制作。
4、其它要求：除本合同約定標(biāo)準(zhǔn)外，定作物成品還必須符合國家、地方或行業(yè)關(guān)于質(zhì)量、安全、環(huán)保的相關(guān)規(guī)定和要求。上述標(biāo)準(zhǔn)如有不一致之處，以要求高者為準(zhǔn)。
第五條原材料
1、主要原材料清單
提供方：________________________
名稱：________________________
品牌：________________________
生產(chǎn)廠家：________________________
規(guī)格型號：________________________
計量：________________________
單位：________________________
數(shù)量：________________________
甲方：________________________
乙方：________________________
2、除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應(yīng)當(dāng)采購合格的原材料并確保滿足定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用要求。
3、乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收，甲方于接到乙方通知后日內(nèi)派員對原材料進(jìn)行檢驗并出具書面意見。
4、甲供原材料由方負(fù)責(zé)運(yùn)輸至乙方加工、制作地點（地址為：______），費用由承擔(dān)。乙方應(yīng)當(dāng)在收到后2日內(nèi)對甲供原材料進(jìn)行檢驗，如果乙方對質(zhì)量、規(guī)格等有異議，應(yīng)當(dāng)立即以書面方式向甲方提出，否則視為乙方認(rèn)可甲供原材料。
5、甲供原材料的耗用計量方法：______【對于貴重材料而言，這很重要】
6、甲供原材料節(jié)余部分的返還：______【對于貴重材料而言，這很重要】
第六條制作與包裝
1、乙方應(yīng)當(dāng)按本合同約定標(biāo)準(zhǔn)和時限制作定作物。
2、乙方承諾，未經(jīng)甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方，否則構(gòu)成重大違約，甲方有權(quán)解除本合同，并且乙方應(yīng)當(dāng)按本合同總價款的30______%賠償甲方損失。
3、包裝要求：______乙方應(yīng)提供適宜本合同項下定作物運(yùn)輸和保存的包裝方式，外包裝應(yīng)當(dāng)應(yīng)注明定作物名稱、規(guī)格型號，單位包裝內(nèi)的定作物數(shù)量，生產(chǎn)廠家、地址、注意事項等文字和標(biāo)識。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導(dǎo)致的任何風(fēng)險和損失均由乙方承擔(dān)，且不因定作物交付而免除乙方的此類責(zé)任。
4、特殊包裝要求：______。包裝物是否回收：______。
5、其他約定：______
第七條交貨
1、合格交貨：______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達(dá)到約定的交貨地點并經(jīng)甲方驗收合格，方為合格交貨。
2、交貨時間：______。
3、交貨地點：______（詳細(xì)地址：______）。
4、運(yùn)輸：______運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)全部運(yùn)費、裝卸費。從運(yùn)輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運(yùn)費由甲/乙方承擔(dān)。
5、驗收：______甲方應(yīng)當(dāng)在定作物運(yùn)至約定交貨地點后日內(nèi)進(jìn)行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行安裝，則雙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定在安裝完畢后進(jìn)行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據(jù)。
6、風(fēng)險轉(zhuǎn)移：______定作物毀損、滅失的風(fēng)險在交貨驗收合格前由乙方承擔(dān)，交貨驗收合格后由甲方承擔(dān)。
7、交貨遲延：______每遲延一日，乙方應(yīng)按合同價款的0、05______%承擔(dān)違約金。遲延交貨達(dá)到七日的，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)當(dāng)按合同價款的______承擔(dān)違約金。‘
8、數(shù)量不足：______如交付的定作物數(shù)量不足，乙方應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)補(bǔ)足，并應(yīng)當(dāng)按當(dāng)批定作物價款的______承擔(dān)違約金。
9、質(zhì)量瑕疵：______如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定，則甲方有權(quán)要求乙方在2日內(nèi)修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內(nèi)調(diào)換合格定作物的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)按該批定作物價款的20______%承擔(dān)違約金。
第八條安裝（適用于乙方負(fù)責(zé)安裝的情況）
1、安裝責(zé)任：______由甲/乙方負(fù)責(zé)本合同項下定作物的安裝，因此產(chǎn)生的全部費用由甲/乙方承擔(dān)。
2、安裝工期：______總工期為個日歷天。計劃開工日期為年月日，竣工日期為年月日。實際開工日期以甲方通知進(jìn)場時間為準(zhǔn)。因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一天乙方應(yīng)承擔(dān)相當(dāng)于工程總價款的0、05______%的違約金。
3、施工要求：______
（1）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：______見合同附件《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
（2）檢查與整改：______乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計的要求及甲方發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方及建設(shè)單位、監(jiān)理單位的檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，乙方必須按要求返工或修復(fù)完善，直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。因此增加的一切費用由乙方承擔(dān)，且工期不予順延。
4、資源供應(yīng)：______施工用水源、電源接點由甲方提供，水、電費用由甲承擔(dān)。
5、安全監(jiān)護(hù)：______
（1）乙方完成安裝調(diào)試內(nèi)容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設(shè)施的，應(yīng)當(dāng)在進(jìn)場安裝前對相關(guān)設(shè)施及周圍環(huán)境的安全狀況進(jìn)行檢查確認(rèn)。如果乙方認(rèn)為相關(guān)設(shè)施不符合安全防護(hù)要求需要調(diào)整改造，則乙方以書面方式將調(diào)整改造建議提交甲方項目負(fù)責(zé)人如乙方未提出書面調(diào)整改造建議即進(jìn)場安裝，則視為乙方認(rèn)可相關(guān)設(shè)施符合安全防護(hù)要求，不需要進(jìn)行調(diào)整改造。
（2）乙方在安裝調(diào)試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進(jìn)行高空作業(yè)，或者帶電作業(yè)，或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業(yè)的，安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護(hù)具，現(xiàn)場需設(shè)專門人員進(jìn)行時時監(jiān)護(hù)，并制作作業(yè)監(jiān)護(hù)記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護(hù)記錄。
6、自檢與復(fù)檢：______本合同項下定作物安裝完畢后，乙方應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后報甲方進(jìn)行復(fù)檢。甲方復(fù)檢合格后報【政府主管部門名稱】進(jìn)行驗收。
7、驗收：______本合同項下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后日內(nèi)，甲方組織驗收并出具書面驗收意見。
第九條保修
1、保修期：______保修期為年，自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準(zhǔn)。乙方負(fù)責(zé)安裝的，以安裝完畢后驗收合格的確認(rèn)文件所載時間為準(zhǔn)
2、保修金：______。
3、保修：______保修期內(nèi)，因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問題，由乙方負(fù)責(zé)維修并承擔(dān)相關(guān)費用和責(zé)任。乙方應(yīng)當(dāng)在接到甲方通知后8小時內(nèi)到場維修完善，否則乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金貳佰______元，并且甲方可以自行或委托第三方維修，相關(guān)費用從保修金中扣除，不足部分可以甲方認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞较蛞曳阶匪鳌?/p>
4、未履行保修義務(wù)：______
（1）乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知（口頭或書面）后拒不到現(xiàn)場處理或超過規(guī)定的到場時間后2小時仍未到場的，甲方有權(quán)自行組織維修。甲方有權(quán)從保修金中扣除相應(yīng)賠償金額（包括但不限于因質(zhì)量問題或乙方維修不及時給業(yè)主造成的損失等），如果保修金不足以彌補(bǔ)甲方損失的，甲方有權(quán)向乙方追索。
（2）乙方累計3次未及時到場的，甲方有權(quán)扣留全部剩余保修金。乙方認(rèn)可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達(dá)現(xiàn)場的有效證據(jù)。
5、保修金的支付需同時滿足下列條件：______
（1）質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿。
（2）乙方已按約定履行了保修義務(wù)乙方未按約定履行保修義務(wù)給甲方造成損失的，乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
（3）因定作物質(zhì)量問題給甲方或最終使用人造成損失的，乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
（4）不存在乙方未履行的其他合同義務(wù)。
6、甲方不需要支付保修金的利息。
第十條知識產(chǎn)權(quán)與保密
1、乙方保證其向甲方提供的設(shè)計文件及/或供應(yīng)的成品不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應(yīng)的定作物向甲方主張知識產(chǎn)權(quán)權(quán)益的，由乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任及訴訟費、律師費等。
2、乙方承諾，在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內(nèi)為甲方保守秘密。未經(jīng)甲方許可，不得留存或泄露甲方設(shè)計文件及定作物成品、復(fù)制品或其他相關(guān)信息、資料。
第十一條履約擔(dān)保
1、乙方采用下列第種方式提供履約擔(dān)保，用以擔(dān)保乙方全面履行合同義務(wù)：______
（1）保證金
（2）銀行保函
2、乙方采用下列第種方式提供保證金：______
（1）現(xiàn)金
（2）電匯
（3）轉(zhuǎn)賬支票
3、扣除與返還：______供貨完畢或合同期滿，本合同余留價款不足以抵付乙方應(yīng)承擔(dān)違約金的，乙方同意從上述履約保證金中扣除，剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方（不計利息）。
4、乙方違約的，甲方除有權(quán)扣除本條約定的履約擔(dān)保外，甲方還有權(quán)從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應(yīng)收款中扣除因此對甲方造成的損失。
5、索賠：______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的，甲方通過訴訟方式向乙方索賠。
第十二條風(fēng)險提示
1、價格波動：雙方確定合同價格時已經(jīng)充分考慮風(fēng)險因素，合同價格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的'風(fēng)險事項，任何風(fēng)險因素導(dǎo)致的利益損失各自獨立承擔(dān)。
（1）具體風(fēng)險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產(chǎn)所需的人工、材料、設(shè)備等市場價格變動以及國家稅收調(diào)整等因素。
（2）原則：______任何情況下不得調(diào)高合同價格在合同簽署后市場價格向下波動的，甲方有權(quán)按照相應(yīng)市場價格指數(shù)，調(diào)整合同價格。
2、第三方索賠：______乙方必須對所供定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)，凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內(nèi)在質(zhì)量瑕疵，而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產(chǎn)損失的，均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。第三方因此向甲方索賠的，乙方應(yīng)直接參與協(xié)商，否則乙方應(yīng)接受甲方與第三方達(dá)成的賠償協(xié)議，并按此協(xié)議約定的標(biāo)準(zhǔn)賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的，乙方應(yīng)當(dāng)按仲裁機(jī)構(gòu)或法院的裁判文件或調(diào)解書確定的內(nèi)容賠償甲方損失，同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。
3、真實性：乙方向甲方提交虛假或偽造文件（包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結(jié)算記錄）的，一切虛假和偽造文件不作為雙方結(jié)算的依據(jù)，乙方無權(quán)依據(jù)虛假和偽造文件向甲方主張任何權(quán)益。
4、合法性：乙方向甲方提交虛假的發(fā)票，乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權(quán)要求乙方承擔(dān)全部損失。
第十三條公平競爭
1、在投標(biāo)、簽約及履約過程中，如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的，乙方可直接投訴，一經(jīng)查證屬實的，甲方承諾對相關(guān)責(zé)任員工一律予以辭退。
2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為，乙方提供證據(jù)（如錄音、錄像、書面證據(jù)等）充分有效的，甲方將責(zé)令責(zé)任員工雙倍返還乙方支付的金額，并將乙方確定為長期合作伙伴。責(zé)任員工拒絕返還的，甲方將其移送司法機(jī)關(guān)處理后，甲方負(fù)責(zé)雙倍返還乙方支付的金額。
3、乙方承諾不以任何形式（含給付現(xiàn)金、財物、請客送禮等）賄賂甲方人員，如違反此承諾，乙方愿意向甲方支付相當(dāng)于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除，或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關(guān)部門追究乙方人員的法律責(zé)任。
4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員，甲方即將其列為不合格供應(yīng)商，兩年內(nèi)不接受其參加甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)組織的招標(biāo)。
5、在投標(biāo)、簽約及履約過程中甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的，乙方可直接投訴，一經(jīng)查證屬實的，甲方承諾對相關(guān)責(zé)任人一律予以辭退。
6、甲方受理投訴的方式：______
聯(lián)系人：______電話：______
信函郵寄地址：______
投訴專用電子郵箱：______
第十四條通知
1、甲方聯(lián)系人及通訊方式：______
聯(lián)系人：______電話：______傳真：______
地址：______郵編：______
email：______
2、乙方聯(lián)系人及通訊方式：______
聯(lián)系人：______電話：______傳真：______
地址：______郵編
email：______
3、雙方的通知、許可、批準(zhǔn)、簽證或做出其他決定均應(yīng)采用書面方式。
4、上述內(nèi)容可以派員送達(dá)，傳真，郵寄或特快專遞送達(dá)，電話通知的應(yīng)及時補(bǔ)充書面文件。
5、派員送達(dá)的應(yīng)當(dāng)有簽收文件。
6、采用傳真方式的，以受送達(dá)方的傳真機(jī)收到傳真信號即視為送達(dá)。
7、采用郵寄或特快專遞方式送達(dá)的，受送達(dá)方簽字的回執(zhí)為送達(dá)的證明。
8、采用派員送達(dá)、郵寄或特快專遞送達(dá)的，收件人為受送達(dá)一方公司、職能部門、所屬員工或分支機(jī)構(gòu)的，均視為雙方的正式通訊函件，受送達(dá)一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達(dá)。
9、如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應(yīng)當(dāng)以書面方式正式通知另一方，此后再聯(lián)絡(luò)時應(yīng)使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式。
10、如受送達(dá)一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤（或號碼、地址變更后未通知）造成無法送達(dá)的，由受送達(dá)一方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十五條爭議解決
1、本合同簽訂、履行過程中發(fā)生任何爭議的，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。
第十六條合同附件
下列文件為本合同附件，與正文具有同等法律效力
1、附件一：______定作物明細(xì)表
2、附件二：______《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)》
3、附件三：______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復(fù)印件、乙方對委托代理人的《授權(quán)委托書》原件壹份。
4、附件四：______加蓋乙方公章的營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件、加蓋乙方公章的《組織機(jī)構(gòu)代碼證》（副本）復(fù)印件、加蓋乙方公章的《稅務(wù)登記證》（副本）復(fù)印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復(fù)印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。
第十七條合同效力
1、本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。
2、雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補(bǔ)充，均以書面補(bǔ)充合同的約定為準(zhǔn)。
3、本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，各份具有同等法律效力。
第十八條其他約定
1、其他約定：______
（本頁以下無正文）
合同簽章頁
（此頁系與a有限公司與《【】定作合同》的簽章頁，無正文）
甲方（蓋章）：______a有限公司乙方（蓋章）：______
法定代表人（簽字）：______法定代表人（簽字）：______
（或）委托代理人（簽字）：______（或）委托代理人（簽字）：______
簽訂地點：______
簽訂日期：______年月日
承攬合同范本11
合同編號：__________________
定做人：____________
承攬人：____________
第一條 承攬項目：____________________________________________________
第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：__________________________________________
第三條 承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：
______________________________________________________________________
第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖樣等的時間、辦法及保密要求：_____________
第五條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖樣、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______日內(nèi)答復(fù)。
第六條 定作人（是／否）允許承攬項目中的`主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：____________________________________
第八條 工作成果交付的期限、方式及地點：__________________________________
第九條 工作成果驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：____________________________________
第十條 承攬人對工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：____________________________
第十一條 定作人應(yīng)在____年___月__日前向承攬人（預(yù)付材料費/交付定金（大寫）______元。
第十二條 結(jié)算方式及期限：________________________________________________
第十三條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人可以留置工作成果。
第十四條 本合同解除的條件：
（一）定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________
（二）________________________________________________
第十五條 定作人違約責(zé)任：_________________________________________
承攬人違約責(zé)任：___________________________________________________
第十六條 合同爭議的解決方式：
本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_______種方式解決：（只能選擇一種）
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向_______人民法院起訴。
第十七條 其他約定事項：_______________________________________
第十八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
定作人：________________（簽章）
營業(yè)執(zhí)照號碼：__________________
法定代表人：____________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：________________（簽章）
營業(yè)執(zhí)照號碼：__________________
法定代表人：____________（簽章）
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
簽約日期：_______年_____月____日
簽約地點：______________________
承攬合同范本12
定作方：合同編號：
簽訂地點：
承攬方：簽訂時間：
一、加工標(biāo)的
貨物名稱
型號
面料
顏色
單位
數(shù)量
單價
總金額
交貨地點及期限
交期：
出口國：
合計人民幣（大寫）
按實際金額結(jié)算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）
材料
質(zhì)量
數(shù)量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數(shù)量
到位
按實際排版單耗
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。
四、加工物品的.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé)，定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費等）。
十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項：
1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查，
2、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn)，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任：任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方：
代表人：
時間：
承攬方：
代表人：
時間：
承攬合同范本13
合同編號：______________
甲方：
乙方：
鑒于甲方員工上下班及廠內(nèi)通勤需車輛接送，乙方擁有證照齊全的客運(yùn)車輛，現(xiàn)甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區(qū)通勤的服務(wù)事宜，經(jīng)充分協(xié)商，特簽訂本合同，供雙方共同遵守。
第一條 服務(wù)機(jī)動車輛的型號、噸位及機(jī)械狀況
第二條 給付服務(wù)費的金額、時間及辦法
1、甲方向乙方支付的服務(wù)費詳見合同附件（行車路線表 ），該服務(wù)費為包干價，除此之外甲方不再向乙方支付任何費用。
2、甲方根據(jù)乙方實際出勤量為乙方辦理結(jié)算，同時乙方向甲方提供相應(yīng)價款的油票。
第三條 甲方的權(quán)利義務(wù)
1。甲方應(yīng)按時給付乙方服務(wù)費。
2。甲方有權(quán)督促乙方履行合同規(guī)定的'義務(wù)。
第四條 乙方的權(quán)利義務(wù)
1、乙方保證車輛設(shè)備和車容完好，能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、乙方根據(jù)甲方的具體安排，按時按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區(qū)通勤的任務(wù)（接送、通勤路線及站點詳見合同附件，如有變動雙方另行確認(rèn)）。
3、乙方車輛在為甲方服務(wù)期間不得拉運(yùn)與甲方無關(guān)員工及人員，否則經(jīng)甲方核實后，甲方有權(quán)處以每次200元的罰款。
4、 除本合同約定的甲方應(yīng)向乙方支付的服務(wù)費外，乙方在向甲方提供服務(wù)的過程中不得向甲方員工及廠區(qū)內(nèi)任何人員收取任何費用，否則經(jīng)甲方核實后，甲方有權(quán)處以每次1000元的罰款。
5、 嚴(yán)格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及其它相關(guān)法律法規(guī)，以保證行車安全，乙方應(yīng)負(fù)擔(dān)一切因車輛行駛過程中造成的他人生命和財產(chǎn)損失。發(fā)生安全事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資報酬的，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方支付、墊付款項雙倍數(shù)額的違約金。
6、乙方仔細(xì)閱讀了解甲方《通勤車管理制度》，并保證嚴(yán)格遵守該制度關(guān)于乙方的各項要求，如有違反，乙方自愿接受甲方的相關(guān)處罰。
第五條 爭議解決
雙方當(dāng)事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決；協(xié)商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。
第六條 其它
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字或者蓋章后生效，《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作，與本合同具有同等的法律效力。
甲方（章）： 乙方：
住所： 住所：
居民身份證號碼：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
簽約時間： 年 月 日 簽約時間： 年 月 日
承攬合同范本14
委托方： （以下簡稱甲方）
加工方： （以下簡稱乙方）
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作（含拋丸除銹，刷 紅丹 防銹底漆一遍）。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款（或定金）之日起開始計算工期。 四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB—50205—20xx）。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算。
五、運(yùn)輸方式：需方自提，運(yùn)費自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金， / 萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額（定金除外）。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責(zé)任 甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān)，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結(jié)算；市場價格下跌的，按照下跌前的原價格結(jié)算。
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的.檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份（注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費）。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔(dān)責(zé)任，乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權(quán)對相關(guān)構(gòu)件自行處理，且無需向甲方承擔(dān)任何責(zé)任。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔(dān)保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
甲方：（蓋章） 乙方：
年月日：
承攬合同范本15
定作方：________________(簡稱甲方)
承攬方：________________(簡稱乙方)
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：___________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：___________________
三、履行的期限、地點和方式：___________________
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：___________________
五、結(jié)算方式：___________________
六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1、承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的`，償付未履行部份價款總值________%的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：___________________________________
八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式xx份，正本雙方各執(zhí)份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到______年____月____日止。
十二、本合同簽訂日期：______年____月____日
定作方（簽字）：___________________
代表：____________________
開戶銀行：____________________
帳號：____________________
簽訂日期：_______年_____月_____日
承攬方（簽字）：___________________
代表：____________
開戶銀行：____________
帳號：____________
簽訂日期：_______年_____月_____日
【承攬合同】相關(guān)文章：
承攬的合同03-21
工程承攬合同03-27
項目承攬合同03-31
設(shè)備承攬合同03-31
設(shè)計承攬合同04-01
運(yùn)輸承攬合同02-08
安裝承攬合同02-20
廣告承攬合同02-27
[經(jīng)典]安裝承攬合同07-25
承攬合同通用11-15