工程合同

時(shí)間：2023-09-29 08:07:27 合同

(優(yōu)選)工程合同6篇

　　現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識(shí)在不斷增強(qiáng)，人們運(yùn)用到合同的場(chǎng)合不斷增多，合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。你所見過(guò)的合同是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的工程合同6篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

(優(yōu)選)工程合同6篇

工程合同篇1

　　甲方： (以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　乙方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　甲乙雙方就蘆花洲項(xiàng)目地下室防水工程，本著公平、公開、公正的`原則，特簽訂此合同，內(nèi)容如下：

　　第一條：工程名稱

　　第二條：工程量及造價(jià)

　　1：工程量：工程施工結(jié)束后,按實(shí)際發(fā)生工程量計(jì)算。

　　2：工程造價(jià)：每平方米2，最終面積據(jù)實(shí)結(jié)算。

　　第三條：承包方式及付款方式

　　付款方式：按每棟樓單獨(dú)計(jì)算，所承包樓全部防水施工完成驗(yàn)收后抵頂西夏古城營(yíng)業(yè)房，房屋價(jià)格為售房部開盤價(jià)，房屋價(jià)格與工程款差價(jià)現(xiàn)金找補(bǔ)，留3%為保修金，保修期過(guò)后付3%，保修期________年。

　　第四條：施工工期

　　本防水工程自施工條件開始，暫定自________年____月____日至年____月____日完成。

　　第五條：工程質(zhì)量

　　所有進(jìn)場(chǎng)材料必須為合格產(chǎn)品，提供材料合格證，現(xiàn)場(chǎng)抽樣復(fù)試合格(提供進(jìn)場(chǎng)材料復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告)，卷材厚度滿足設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、甲方要求，(主材為牌或牌)。

　　第六條：雙方責(zé)任：

　　1：甲方責(zé)任：

　　(1) 乙方人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，負(fù)責(zé)清除現(xiàn)場(chǎng)障礙物，并交施工技術(shù)交底一份;

　　(2) 協(xié)調(diào)乙方與地方外界環(huán)境干擾及其它施工單位之間的關(guān)系;

　　2：乙方責(zé)任：

　　(1) 根據(jù)國(guó)家技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，保質(zhì)，保量，按時(shí)完成本合同工程項(xiàng)目;

　　(2) 按照國(guó)家規(guī)范和甲方要求，經(jīng)雙方協(xié)商提供各項(xiàng)技術(shù)材料;

　　(3) 乙方所有人員必須服從甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員及建設(shè)單位、監(jiān)理總包的管理。

　　(4) 工程竣工后，負(fù)責(zé)清理好現(xiàn)場(chǎng);

　　(5) 如乙方因施工組織、人力、機(jī)具設(shè)備等原因造成工期拖延，甲方有權(quán)要求乙方在指定時(shí)間內(nèi)無(wú)條件撤離人員、機(jī)具、材料，或者另行指派施工隊(duì)伍，由此引起勞務(wù)費(fèi)用增加的部分由乙方雙倍承擔(dān)。

　　第七條：工程驗(yàn)收結(jié)算

　　工程竣工后，乙方通知甲方，由甲方邀約有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，辦理好交接手續(xù)。

　　第八條：本合同一式3份，甲方2份，乙方1份，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　第九條：本合同如有違約和爭(zhēng)執(zhí)，到仲裁部門解決。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

工程合同篇2

　　訂立合同雙方：

　　建設(shè)單位，____________，以下簡(jiǎn)稱甲方；

　　拆遷戶（單位），_______市（縣）______區(qū)（鎮(zhèn)）_____街（路）____號(hào)房主（代表人）_______，以下簡(jiǎn)稱乙方．

　　根據(jù)__________建筑安裝工程的建設(shè)需要，經(jīng)規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，拆遷乙方現(xiàn)有住房．為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，保證拆遷工作的順利進(jìn)行，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方遵守執(zhí)行．

　　一、乙方在甲方用地范圍內(nèi)共有______結(jié)構(gòu)的住房______幢______間，共______平方米〈原住房面積的數(shù)量，私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標(biāo)明自住的數(shù)量為準(zhǔn)；租住公房以承租數(shù)量為準(zhǔn)，單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準(zhǔn)），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應(yīng)付給乙方拆除費(fèi)）．甲方負(fù)責(zé)于一九_(tái)___年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應(yīng)的'投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準(zhǔn)的地區(qū)內(nèi)進(jìn)行遷建）______平方米（安置房屋原則上不超過(guò)原住房面積，乙方原住房過(guò)寬或有出租的房屋，在對(duì)其安置時(shí)應(yīng)適當(dāng)壓縮，但對(duì)壓縮面積應(yīng)按房地產(chǎn)管理部門的規(guī)定作價(jià)補(bǔ)償；乙方原住房嚴(yán)重?fù)頂D不便的，應(yīng)按其家庭人口情況給予適當(dāng)照顧）．

　　二、乙方應(yīng)于一九_(tái)___年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房（或乙方自找的周轉(zhuǎn)房），甲方于乙方搬遷后____日內(nèi)一次付給乙方搬遷費(fèi)_____元．

　　三、甲方對(duì)乙方在臨時(shí)周轉(zhuǎn)期間按下列情況給予補(bǔ)助：

　　１，乙方自行找房周轉(zhuǎn)，每人每月補(bǔ)助______元；

　　２，由乙方所在工作單位解決乙方周轉(zhuǎn)房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補(bǔ)助____元；

　　３，乙方用甲方的簡(jiǎn)易房周轉(zhuǎn)的，周轉(zhuǎn)期間免收房租．簡(jiǎn)易周轉(zhuǎn)房沒有取暖裝置的，取暖季節(jié)每人每月補(bǔ)助______元取暖費(fèi)，并按規(guī)定補(bǔ)助增加的公共交通月票費(fèi)用．

　　四、甲方安置乙方的住房位于______，共______套______間，______層______號(hào)，配有______等設(shè)備．

　　五、乙方家庭的全部成員（１８歲以上者）_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人，授權(quán)他（她）在合同文本和其他文字上簽字．甲方付給乙方的各項(xiàng)費(fèi)用，一律由乙方代表人______領(lǐng)取．甲方對(duì)乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等，一律不負(fù)責(zé)任．

　　六、甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費(fèi)用，逾期一日，應(yīng)按所欠款額的______％向乙方償付違約金（如不按時(shí)按量向乙方單位撥給報(bào)應(yīng)的投資，材料和遷建用地，每逾期一日，應(yīng)向乙方償付______元違約金）；甲方如不按合同規(guī)定的地點(diǎn)和面積、層次給乙方安置住房，應(yīng)向乙方償付______元的違約金，乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴，要求甲方按合同履行義務(wù)．

　　乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請(qǐng)當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對(duì)乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應(yīng)向甲方償付違約金______元，甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴．乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時(shí)搬遷，時(shí)間順延，但必須告知甲方情況．

　　七、其它______________________________________________________．

　　本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同．合同中如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定．補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力．合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的，可提請(qǐng)當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門調(diào)解，調(diào)解不成的，可提請(qǐng)合同管理機(jī)關(guān)仲裁或有管轄權(quán)的人民法院裁決．

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____市（縣）房地產(chǎn)管理局，建設(shè)銀行，建委，計(jì)委____等單位各留存一份．

　　建設(shè)單位（甲方）：

　　地址：

　　代表人：

　　電話：

　　簽約日期：

　　拆遷戶（乙方）代表人：

　　家庭１８歲以上成員：

　　地址：

　　電話：

　　簽約日期：

工程合同篇3

　　(一)分包與轉(zhuǎn)包

　　1.轉(zhuǎn)包合同。①概念。轉(zhuǎn)包合同，指承包人以營(yíng)利為目的，將承包的工程"全部"交由第三人完成的行為。②法律效果。(a)轉(zhuǎn)包合同一律無(wú)效;(b)承包人非法轉(zhuǎn)包的，發(fā)包人有權(quán)解除建設(shè)工程施工合同(《建設(shè)工程施工合同解釋》第8條);(c)收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。

　　2.分包合同。

　　(1)合法分包合同。合法分包合同，指建設(shè)工程的承包方(勘察人、設(shè)計(jì)人、施工人)經(jīng)發(fā)包方同意后，依法將其承包的"部分"工程交給第三人完成的行為。合法分包應(yīng)具備三個(gè)條件：①經(jīng)發(fā)包人同意;②被分包的工程只能是承包人承包的"部分"工作;③被分包的工程不能是承包人承包的主體工程;④分包人具有相應(yīng)的資質(zhì);⑤只能分包一次，分包人不得再分包。

　　(2)違法分包合同。違法分包合同，指承包人違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定而與第三人訂立的分包合同。下列違法分包合同均屬無(wú)效合同：①承包人將其承包的全部建設(shè)工程肢解后以分包的名義分別承包給第三人;②分包人不具有相應(yīng)的資質(zhì);③承包人將自己承包工程的主體結(jié)構(gòu)分包給第三人;④分包人將其分包的工程再分包。

　　(3)分包人的連帶責(zé)任。無(wú)論是合法分包合同還是違法分包合同，工程質(zhì)量不合格的，分包人與承包人對(duì)發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任。具體而言：①分包合同有效的，分包人與總承包人或者勘察、設(shè)計(jì)、施工承包人向發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任(《合同法》第272條第二款)。②違法分包或者非法轉(zhuǎn)包的`，因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，發(fā)包人可以總承包人、分包人和實(shí)際施工人為共同被告提起訴訟(《建設(shè)工程施工合同解釋》第25條)。

　　(二)建設(shè)工程施工合同無(wú)效的情形

　　下列建設(shè)工程施工合同無(wú)效：①非法轉(zhuǎn)包合同。②違法分包合同。③承包人未取得或超越相應(yīng)資質(zhì)的。但是，承包人在建設(shè)工程"竣工前"取得相應(yīng)資質(zhì)的，不按無(wú)效處理。④沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的。⑤建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無(wú)效的。

　　(三)建設(shè)工程施工合同無(wú)效時(shí)實(shí)際施工人的權(quán)利

　　1.實(shí)際施工人的工程價(jià)款請(qǐng)求權(quán)

　　(1)建設(shè)工程施工合同無(wú)效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，實(shí)際施工人有權(quán)請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款。

　　(2)建設(shè)工程施工合同無(wú)效，建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格，經(jīng)修復(fù)后驗(yàn)收合格的，實(shí)際施工人有權(quán)請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款。修復(fù)后經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格的，實(shí)際施工人無(wú)權(quán)請(qǐng)求支付工程價(jià)款。

　　2.轉(zhuǎn)包、分包合同無(wú)效時(shí)的訴訟當(dāng)事人。

　　(1)實(shí)際施工人可以僅以轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為被告起訴。

　　(2)實(shí)際施工人也可以直接以發(fā)包人起訴。此時(shí)，人民法院"可以"追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為"本案當(dāng)事人"。需要注意兩點(diǎn)：①法院是"可以"追加，而不是"應(yīng)當(dāng)"追加。②法院可以追加發(fā)包人為"當(dāng)事人"，即追加為無(wú)獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的第三人或者追加為共同被告(《建設(shè)工程合同解釋》第26條)。

　　(20xx-3-62)甲大學(xué)與乙公司簽訂建設(shè)工程施工合同，由乙為甲承建新教學(xué)樓。經(jīng)甲同意，乙將主體結(jié)構(gòu)的施工分包給丙公司。后整個(gè)教學(xué)樓工程驗(yàn)收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列哪些表述是錯(cuò)誤的?

　　A.乙、丙之間分包合同有效

　　B.甲可以撤銷與乙之間的建設(shè)工程施工合同

　　C.丙可以乙為被告訴請(qǐng)支付工程款

　　D.丙可以甲為被告訴請(qǐng)支付工程款，但法院應(yīng)當(dāng)追加乙為第三人

　　【答案】ABD

　　(20xx-3-59)甲公司將一工程發(fā)包給乙建筑公司，經(jīng)甲公司同意，乙公司將部分非主體工程分包給丙建筑公司，丙公司又將其中一部分分包給丁建筑公司。后丁公司因工作失誤致使工程不合格，甲公司欲索賠。對(duì)此，下列哪些說(shuō)法是正確的?

　　A.上述工程承包合同均無(wú)效

　　B.丙公司在向乙公司賠償損失后，有權(quán)向丁公司追償

　　C.甲公司有權(quán)要求丁公司承擔(dān)民事責(zé)任

　　D.法院可收繳丙公司由于分包已經(jīng)取得的非法所得

　　【答案】BCD

　　(四)承包人的優(yōu)先受償權(quán)

　　1.承包人優(yōu)先受償權(quán)的構(gòu)成要件

　　構(gòu)成要件有四：①建設(shè)工程合同有效;如果合同無(wú)效，承包人不享有優(yōu)先受償權(quán);②發(fā)包人不支付到期價(jià)款;③經(jīng)承包人催告后，發(fā)包人在合理期限內(nèi)仍未支付;④建設(shè)工程在性質(zhì)上適宜折價(jià)或拍賣。

　　2.承包人優(yōu)先受償權(quán)的行使

　　根據(jù)《關(guān)于建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)問題的批復(fù)》(20xx年6月)，承包人行使優(yōu)先受償權(quán)具有以下效力與限制：①承包人有權(quán)以建設(shè)工程折價(jià)或者以拍賣建設(shè)工程的價(jià)款優(yōu)先清償發(fā)包人欠付的工程價(jià)款。②承包人的優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)先于普通債權(quán);也優(yōu)先于在建設(shè)工程上設(shè)定的抵押權(quán)。③消費(fèi)者交付購(gòu)買商品房的全部或者大部分款項(xiàng)后，承包人的優(yōu)先受償權(quán)不得對(duì)抗買受人。④建設(shè)工程承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為6個(gè)月，自建設(shè)工程竣工之日或者建設(shè)工程合同約定的竣工之日起計(jì)算。

工程合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　某某公司因生產(chǎn)需要安裝******kVA配電變壓器**臺(tái)以及架設(shè)**等級(jí)線路**km。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)守信的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商決定，甲方將此受電工程以包死形式承包給乙方并達(dá)成本協(xié)議，雙方共同遵守。

　　第一條工程名稱：

　　第二條工程地點(diǎn)：

　　第三條工程內(nèi)容：

　　第四條施工期限：年月日至年月日確因不可抗力或民事工作影響而被迫停工時(shí)，工期順延。

　　第五條合同價(jià)款

　　合同價(jià)款總額（大寫）（人民幣），（小寫）

　　￥（元。）

　　第六條付款方式：甲方于合同簽訂后兩日內(nèi)向乙方支付合同價(jià)款的80%；工程結(jié)束，驗(yàn)收合格送電前結(jié)清剩余工程款。

　　第七條甲方責(zé)任

　　1、甲方負(fù)責(zé)本工程的青苗賠償、樹木砍伐、附著物的拆遷和賠償以及保證施工正常進(jìn)行而采取的地方性行政協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)為線路

　　施工所跨越的公路、電力線、通訊線、河流辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。若因甲方協(xié)調(diào)工作未及時(shí)處理，而導(dǎo)致乙方的怠工，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)誤工費(fèi)用。

　　2、甲方按合同規(guī)定撥付工程款。

　　3、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的施工進(jìn)度與工程質(zhì)量。

　　第八條乙方責(zé)任

　　1、按照施工圖和有關(guān)規(guī)范要求組織文明施工，服從甲方代表的監(jiān)督。

　　2、按照施工工藝保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，并負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收等事宜。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行《電力安全工作規(guī)程》、《電力建設(shè)工作規(guī)程》，依據(jù)有關(guān)規(guī)程要求組織施工。乙方在施工中因違反安全工作規(guī)定和現(xiàn)場(chǎng)工作要求，以及由于個(gè)人違章所造成的人員、設(shè)備、工程質(zhì)量等方面的事故，均由乙方自行承擔(dān)，與甲方無(wú)關(guān)。

　　4、乙方承包工程范圍內(nèi)的項(xiàng)目，必須自行組織施工，不得轉(zhuǎn)包、分包，否則甲方有權(quán)停止其轉(zhuǎn)、分包施工，由此發(fā)生的全部經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。

　　第九條驗(yàn)收及移交

　　1、工程驗(yàn)收：工程竣工驗(yàn)收由乙方書面通知甲方，由甲方會(huì)同驗(yàn)收單位按施工圖紙及《電力建設(shè)施工、驗(yàn)收及質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)匯編》作為質(zhì)量評(píng)定和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)屬乙方施工質(zhì)量問題，乙方

　　應(yīng)及時(shí)無(wú)償返工處理，如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付違約金。（如因設(shè)計(jì)和材料存在問題，由乙方負(fù)責(zé)。）

　　2、工程移交：工程竣工驗(yàn)收合格后交付甲方。

　　第十條質(zhì)量保修

　　本工程所使用材料質(zhì)量保修期為個(gè)月，保修期起始日自工程竣工驗(yàn)收交付之日計(jì)算。保修期內(nèi)因材料質(zhì)量出現(xiàn)問題，由乙方無(wú)償進(jìn)行返修。因甲方原因造成的`維修，相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　第十一條爭(zhēng)議解決

　　因履行合同所發(fā)生的一切爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不能解決爭(zhēng)議，則應(yīng)將爭(zhēng)議提交合同簽訂地法院進(jìn)行裁決。除非法院另有裁定，訴訟費(fèi)用應(yīng)由敗訴一方承擔(dān)。在法院訴訟期間，除訴訟部分之外的其他合同條款應(yīng)繼續(xù)履行。

　　第十二條附則

　　1、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，效力均等，完成合同規(guī)定的全部?jī)?nèi)容后終止。

　　2、本合同條款的任何變更，須經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議，該協(xié)議作為本合同的附件。

　　甲方（蓋章）乙方（蓋章）

　　委托人：委托人：

　　時(shí)間：年月日時(shí)間：年月日合同簽訂地點(diǎn)：

工程合同篇5

　　發(fā)包人(全稱)：(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　承包人(全稱)：(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及有關(guān)法律、法規(guī)，遵循公平競(jìng)爭(zhēng)、自愿和誠(chéng)信的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本補(bǔ)充合同，其他合同或協(xié)議書條款與本補(bǔ)充合同有沖突時(shí)，以本補(bǔ)充合同為準(zhǔn)。

　　一、工程名稱、地點(diǎn)：一#廠房、二#廠房;紹興袍江工業(yè)區(qū)

　　二、工作內(nèi)容：施工圖內(nèi)土建及水電安裝

　　三、承包方式：包工包料。所有分部分項(xiàng)工程不得分包及轉(zhuǎn)包

　　四、工程約定：

　　1、合同工期為歷天。具體開工日期以開工報(bào)告為準(zhǔn);

　　2、連續(xù)三天以上停水、停電，工期相應(yīng)順延;

　　3、本工程采用預(yù)應(yīng)力管樁，由管樁造成對(duì)周圍建筑物的影響所產(chǎn)生的糾紛和經(jīng)濟(jì)損失由甲方負(fù)責(zé)與乙方無(wú)關(guān)。

　　五、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格。如達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，一切損失由承包人承擔(dān)。

　　六、安全生產(chǎn)及文明施工：承包人應(yīng)嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例和操作規(guī)程，精心組織工，確保安全生產(chǎn)，遵守紹興市有關(guān)建設(shè)工程文明施工規(guī)范和規(guī)定。在施工過(guò)程中出現(xiàn)的一切安全事故均有乙方承擔(dān)，與甲方無(wú)涉。

　　七、工程結(jié)算口徑;：

　　1、廠房一、廠房二：按圖紙要求施工一次性包干920萬(wàn)元，增加工程和場(chǎng)外工程執(zhí)行20xx版《浙江省建筑安裝工程預(yù)算定額》不作下浮，決算材料價(jià)格按紹興市建設(shè)工程造價(jià)管理處發(fā)布的'當(dāng)月信息價(jià)執(zhí)行，無(wú)市信息的參照省信息價(jià)。

　　2、增加工程和場(chǎng)外工程量按實(shí)結(jié)算;經(jīng)監(jiān)理工程師初審，并經(jīng)建設(shè)單位管理人員簽章確認(rèn)的聯(lián)系單、簽證單作為結(jié)算依據(jù)。

　　3、增加和場(chǎng)外工程結(jié)算審計(jì)事宜：工程竣工，承包人提供完整結(jié)算資料并能積極配合。

　　八、工程款支付：

　　1、承包人進(jìn)場(chǎng)三天內(nèi)甲方支付乙方工程預(yù)付款100萬(wàn)元;

　　2、承包人基礎(chǔ)施工完畢，支付合同造價(jià)(920萬(wàn)元作付款基數(shù)，下同)25%工程款;

　　3、二層主體施工完畢支付合同造價(jià)25%工程款;

　　4、主體結(jié)頂支付合同造價(jià)25%工程款;

　　5、工程款竣工驗(yàn)收合格并資料移交完畢后支付合同造價(jià)25%工程款;

　　6、增加工程和場(chǎng)外工程付款按實(shí)際工程量經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后再定。

　　九、合同爭(zhēng)議：

　　補(bǔ)充合同履行過(guò)程中產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)，約定向人民法院提起訴訟解決。

　　十、工程保修：

　　保修期限按國(guó)家規(guī)定為土建、水電安裝各二年，屋面五年，自竣工驗(yàn)收交付使用之日計(jì)算。

　　十一、合同份數(shù)：

　　本合同正本一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程合同篇6

　　合同編號(hào)：119771

　　凡是當(dāng)事人需要取得對(duì)方標(biāo)的物的臨時(shí)使用、收益而無(wú)須取得所有權(quán)，并且該物不是消耗物時(shí)，都可以適用租賃合同。下面是小編搜集的工程挖機(jī)租賃合同范本五篇，希望對(duì)你有所幫助。

　　出租方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　承租方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　由乙方承包土石方開挖、礦石開采任務(wù)，需要租用乙方挖掘機(jī)一臺(tái)，依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、租用時(shí)間：

　　自________年____月____日至乙方施工生產(chǎn)不需用為止，租期至少一個(gè)月，如需繼續(xù)租用，應(yīng)在本合同期滿前____日內(nèi)，重新簽訂合同。

　　二、合同價(jià)款與支付

　　1、合同價(jià)款采取月租賃方式，每月甲方支付給乙方租賃費(fèi)(人民幣)叁萬(wàn)伍仟元元(小寫人民幣35000.00元)。機(jī)械每月工作時(shí)間不得低于270小時(shí)，超過(guò)270小時(shí)以上則按月租除以每月天數(shù)計(jì)算費(fèi)用。

　　2、租賃費(fèi)支付：甲方根據(jù)乙方每日簽發(fā)的機(jī)械作業(yè)單為結(jié)算憑證，每月____日結(jié)算上月租賃費(fèi)，延期支付不得超過(guò)10個(gè)工作日，租賃期滿后余額一次付清。

　　三、合同生效

　　本合同雙方約定：合同雙方簽字蓋章后生效。

　　四、雙方權(quán)利和義務(wù)

　　乙方：

　　1.1按照合同規(guī)定及時(shí)向甲方支付租賃費(fèi)。

　　1.2乙方為甲方墊付機(jī)械進(jìn)場(chǎng)費(fèi)用元整，機(jī)械租賃時(shí)間滿半年以上乙方將不承擔(dān)機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)費(fèi)用，乙方所墊付機(jī)械進(jìn)場(chǎng)費(fèi)用將從支付給甲方的租賃費(fèi)中扣除;如租賃時(shí)間未滿半年，乙方將承擔(dān)機(jī)械進(jìn)場(chǎng)費(fèi)用，設(shè)備的退場(chǎng)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　1.3機(jī)械的燃油費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)(主油)，甲乙雙方在設(shè)備投入使用前核定該設(shè)備的'最高油耗量，經(jīng)雙方核定該設(shè)備g，如甲方在使用時(shí)油耗超定額，超出部分由甲方負(fù)責(zé)。

　　1.4如因甲方車輛故障造成停駛4小時(shí)以上(含4小時(shí))9小時(shí)以下(含9小時(shí))，乙方將扣除停駛當(dāng)天的租賃費(fèi)用;停駛12小時(shí)以上(含12小時(shí))18小時(shí)以下(含18小時(shí))，乙方將按停駛兩天扣除租賃費(fèi)用(每天租賃費(fèi)為月租賃費(fèi)除以30天)，依此類推。

　　甲方：

　　2.1甲方按照乙方的要求于________年____月____日將設(shè)備運(yùn)抵乙方指定地點(diǎn)。

　　2.2甲方進(jìn)場(chǎng)人員由乙方提供住房;車輛潤(rùn)滑油等副油及車輛修理費(fèi)用自理。

　　2.3乙方擁有該臺(tái)機(jī)械在租賃期間的調(diào)度權(quán)和使用權(quán)。甲方的機(jī)械必須配備兩名技術(shù)熟練的操作手，并隨時(shí)滿足乙方24小時(shí)全天候作業(yè)的需要。

　　2.4合同期內(nèi)，甲方設(shè)備由乙方統(tǒng)一管理使用，乙方下達(dá)合理生產(chǎn)任務(wù)，甲方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣，不得以任何形式、任何理由拒絕執(zhí)行;如甲方操作手不聽從乙方指揮調(diào)遣，每次罰款人民幣伍佰元整，連續(xù)3次以上直接清退出場(chǎng)。按乙方規(guī)定的時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求完成當(dāng)日施工生產(chǎn)任務(wù)。

　　2.5在租期內(nèi)，甲方應(yīng)為所出租的機(jī)械和自己雇傭的機(jī)駕人員購(gòu)買保險(xiǎn)，購(gòu)買保險(xiǎn)的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。甲方應(yīng)對(duì)機(jī)械的安全行使以及自己雇傭機(jī)駕人員的人身安全負(fù)全責(zé)。甲方的人員、機(jī)械等安全生產(chǎn)事故，勞動(dòng)保護(hù)等費(fèi)用自理。

　　2.6甲方應(yīng)根據(jù)乙方施工生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)時(shí)間(費(fèi)用自負(fù))。在施工過(guò)程中必須保證乙方施工的連續(xù)性，工作期間不準(zhǔn)進(jìn)行保養(yǎng)。

　　2.7甲方操作手應(yīng)遵守乙方規(guī)定，由于甲方自身原因造成乙方承包的鉛鋅磷礦土石方開挖、礦石開采工程設(shè)施、物品損壞，損失由甲方負(fù)責(zé)賠償。

　　2.8若甲方人員在施工過(guò)程中不聽從乙方現(xiàn)場(chǎng)管理人員的正確指揮造成重大安全事故，由甲方全部負(fù)責(zé);若乙方現(xiàn)場(chǎng)管理人員的錯(cuò)誤指揮造成重大安全事故，由乙方全部負(fù)責(zé)。

　　2.9乙方若不按合同約定方式支付租賃款，甲方有權(quán)終止本合同，且不承擔(dān)違約責(zé)任。

　　五、違約、爭(zhēng)議

　　1、違約：本合同中關(guān)于甲、乙雙方違約的具體責(zé)任如下：

　　甲方在施工期間違約，乙方將拒付前期甲方租賃費(fèi)用，并賠償由此而造成的乙方經(jīng)濟(jì)損失至少兩萬(wàn)元人民幣(上限按實(shí)際損失計(jì)算)。

　　2、爭(zhēng)議雙方約定，在履行合同過(guò)程中解決爭(zhēng)議的方式為提請(qǐng)乙方所在地法院或仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解、仲裁、起訴或由合同雙方協(xié)商處理。仲裁費(fèi)用和勝訴方的律師費(fèi)用應(yīng)由敗訴方承擔(dān)。

　　六、其它

　　1、若一方需終止合同應(yīng)在合同終止前七天通知對(duì)方。

　　2、本合同一式二份，甲方與乙方各執(zhí)一份，由雙方分別保存。本協(xié)議未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。本合同租賃期滿且乙方全部結(jié)清租賃費(fèi)后合同自行廢止。

　　甲方：乙方：

　　法定或委托代理人：法定或委托代理人：

　　身份證號(hào)碼：身份證號(hào)碼：

　　電話：電話：

　　合同簽訂日期：________年____月____日

【工程合同】相關(guān)文章：

工程工程合同02-24

工程工程合同模板07-26

工程工程合同【薦】04-19