有關(guān)裝飾合同模板集合九篇
在人民愈發(fā)重視法律的社會中,很多場合都離不了合同,合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,嚴格履行義務(wù)。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,下面是小編為大家整理的裝飾合同9篇,希望能夠幫助到大家。

裝飾合同 篇1
發(fā)包人(甲方): 電話:
身份證號:
承包人(乙方): 電話
身份證號:
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議: 第一部分 工程概況
第1條、工程地點:長沙市井灣子金領(lǐng)家族二期2棟二單元1137房
第2條、工程內(nèi)容及做法(1)櫥衛(wèi)吊頂制作;(2)客廳電視背景、過道吊頂制作;(3)鞋柜、主臥衣柜、書房書柜(4)套內(nèi)所有窗套、門套的制作;(5)衛(wèi)生間、廚房、南北陽臺瓷磚的沾帖;(6)室內(nèi)門、門鎖等的安裝;
(7)室內(nèi)水、電、燈等強弱電的布控、安裝;(8)室內(nèi)榻榻米、地板的鋪設(shè)與安裝;(9)室內(nèi)墻面、家具、窗門套涂料、油漆粉刷(含墻面底漆);(10)其他相關(guān)業(yè)務(wù)。
第3條、工程承包方式:雙方商定采取以下承包方式:(1)承包人包工、大部分包料(瓷磚、板材、電線、水管、扣板等主料;水泥、木料黃沙等部分輔料),發(fā)包人提供部分材料(家電、潔具等);(2)承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應(yīng)在+ -5%以內(nèi)。因超出此誤差范圍而導(dǎo)致發(fā)包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質(zhì)量等責任由承包人承擔相關(guān)費用。(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題,由承包人承擔責任,且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。
第4條、工程期限 天;開工日期_______年_______月_______日;竣工日期_______年_______月_____日。
第5條、合同價款:本合同工程總費為(大寫):_____________元(詳見附件1:家庭居室裝修工程報價單)。 第三部分 施工圖紙
第7條、發(fā)包人不委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙由甲方自行提供,一式二份,發(fā)包人、承包人各一份。 第四部分 發(fā)包人義務(wù)
第9條、提供施工期間的水源、電源;
第10條、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù); 第五部分 承包人義務(wù)。
第11條、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
第12條、嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定;
第13條、保護好發(fā)包人提供的材料、家電的安全,并保證原居室室內(nèi)上、下水管道的暢通;
第14條、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)暢?
第六部分 工程變更。
第16條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(費用不再另行增加)。
第七部分 材料的提供。
第17條、由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備,發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
第18條、由承包人提供的材料、設(shè)備(承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第八部分 工期延誤。
第19條、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應(yīng)順延:(1)工程量變化和設(shè)計變更;(2)不可抗力;(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
第20條、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
第21條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第九部分 質(zhì)量標準。
第22條、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由發(fā)包人指定、擁有質(zhì)量認證資質(zhì)的有關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔.
第十部分 工程驗收和保修
第23條、在正常使用條件下,本工程保修期為24個月,保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為60個月。
第24條、在正常使用條件下,工程應(yīng)在一定時期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標準,不應(yīng)出現(xiàn)嚴重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次(處)嚴重質(zhì)量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據(jù)實際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關(guān)損失,并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償,金額為發(fā)生嚴重質(zhì)量問題的工程的造價150%。嚴重工程質(zhì)量問題是指在正常使用調(diào)試下: a 防水工程出現(xiàn)2處以上滲漏;b 煤氣、給排水改動工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣(材料質(zhì)量問題除外); c墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)10cm2以上的涂料表層脫落; d吊頂、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落(材料質(zhì)量問題除外); e 墻磚超過2處(塊)以上松動、脫落; f 地磚、地板工程出現(xiàn)2處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或松動、脫落(材料質(zhì)量問題除外); g 木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質(zhì)量問題除外)。
第十一部分 工程款支付方式
第25條、雙方約定按以下方式支付工程款:合同生效后,發(fā)包人按下表中的`約定直接向承包人支付工程款:支付次數(shù) 工程進度 支付金額 備 注;第一次 工人進場后第1周內(nèi)預(yù)付 元材料費,第二次 工程竣工交付使用當日付 元;第三次 交付正常使用后10天內(nèi)付 元;條件:無質(zhì)量問題工程進度定義:1 基礎(chǔ)工程基本完成,木、泥工基本到位,并正常開展工作; 2水電鋪設(shè)完備、吊頂基本完成、門套、櫥柜基本過半; 3工程全部完工,并交付。
第26條、工程驗收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后10日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。
第十二部分 違約責任
第條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
第27條、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,終止方應(yīng)提前5天通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
第28條、由于承包人原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
第29條、由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向發(fā)包人支付違約金200元或工程價款的1%(兩數(shù)取高)。 第十三部分 合同爭議的解決方式
第30條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項具體規(guī)定。
第31條、施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙_______把,交給承包人保管。
第32條、施工期間,承包人應(yīng)嚴格管理施工現(xiàn)場,妥善保護原有的住宅結(jié)構(gòu)與設(shè)備。未經(jīng)施工文件和本合同確認,不得對原有的建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備進行拆除、改動,由此造成的一切后果,由承包人負責,并不受工程保修期的限制。
第33條、施工期間,承包人應(yīng)盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應(yīng)對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計和有效的管理。由于承包人管理不善,違規(guī)操作而造成的一切后果,由承包人負責。
第十五部分 其他約定事項:
第34條 承包人不從發(fā)包人利益出發(fā),惡意浪費、偷竊、偷換發(fā)包人提供的相關(guān)材料等行為發(fā)生時,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),發(fā)包人有權(quán)要求承包人按照實際損失量的300%給予賠償。結(jié)算工程量即實際耗材數(shù)量應(yīng)該在長沙市規(guī)定的定額數(shù)的正負5%以內(nèi),超出部分同樣適用本條款。
第十六部分 附則
第35條、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,以最后一位簽字為準,合同履行完畢后終止。
第36條、本合同一式2份,雙方各執(zhí)1份。
第37條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力
甲方(簽字) 乙方:(簽字)
年 月 日
裝飾合同 篇2
答辯人AAA針對原告的訴訟請求,答辯如下:
一 答辯人認為SSS物業(yè)公司并不是本案的適格原告。
根據(jù)合同法律關(guān)系的相對性原理,與答辯人簽定前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議書的是大連SSS房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,即使根據(jù)該協(xié)議書的約定向答辯人主張權(quán)利,其主張人必須是合同的相對方大連SSS房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,不應(yīng)為協(xié)議書以外的第三人。原告應(yīng)向答辯人出示相關(guān)證據(jù)證明其對“KKK”進行物業(yè)管理具有合法性。并出示國家行政管理部門的相關(guān)手續(xù),以證明其具有符合法律及行政法規(guī)規(guī)定的進行物業(yè)管理的資質(zhì)、經(jīng)營性收費許可等。
二 關(guān)于物業(yè)費的問題
1.〈物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議〉根據(jù)其合同性質(zhì)應(yīng)為雙務(wù)合同。雙方當事人應(yīng)同時履行各自義務(wù),也就是作為物業(yè)公司必須要向業(yè)主提供符合雙方約定的'管理與服務(wù),業(yè)主才有按約定繳納物業(yè)費的義務(wù),如果物業(yè)公司提供的物業(yè)管理服務(wù)沒有達到雙方約定,系違約行為,應(yīng)由其自行承擔違約所產(chǎn)生的法律后果,業(yè)主完全有權(quán)按〈合同法〉的相關(guān)規(guī)
定行使抗辯權(quán)利。其是對物業(yè)管理公司的違約行為依法行使違約救濟權(quán)的合法行為,
2.“KKKK”小區(qū)是一個實行封閉式管理的小區(qū),關(guān)于這一點從答辯人與大連SSS房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽定的〈物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議書〉中就可以確定。但答辯人居住的0號樓卻不在小區(qū)封閉管理的范圍之內(nèi),是該小區(qū)唯一一棟樓梯口面對小區(qū)外的建筑。樓梯口面對公交車終點站,關(guān)于6號樓的物業(yè)管理問題,業(yè)主在06年至今多次找開發(fā)公司及物業(yè)公司要求解決,物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)答復(fù)向總公司反映0號樓問題,對物業(yè)費進行協(xié)商。在協(xié)商過程中物業(yè)公司并未將結(jié)果履行告知義務(wù),突然將答辯人起訴,并主張高額滯納金,其行為違反了〈民法通則〉的誠實信用原則。
3.原告向答辯人所主張的物業(yè)管理費中所包含的收費項目中主要應(yīng)為保安費、保綠費、保潔費以及管理費。對于保安費,由于6號樓樓梯口在小區(qū)外,直接面對海口路,離小區(qū)入口30多米遠,樓道內(nèi)經(jīng)常會有陌生人進入,作為答辯人根本就沒有可能得到物業(yè)的保安服務(wù)。對于保綠費,6號樓前既沒有綠地,也沒有假山,答辯人也不屬于在小區(qū)內(nèi)居住的居民,因此對于該項費用原告也無權(quán)向答辯人主張。對于保潔費,0號樓樓道內(nèi)盡管進行了衛(wèi)生清掃,但扶手、地面及玻璃灰塵遍布,垃圾清理不及時。對于管理費,由于0號樓臨街,導(dǎo)致一樓全部商用,管理混亂,時常發(fā)生打架事件,嚴重影響答辯人的日常生活。同樣一個小區(qū),同樣的業(yè)主,同樣的物業(yè)費標準,但是
裝飾合同 篇3
發(fā)包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、建設(shè)部《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》和《福建省建筑裝修管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī),甲、乙雙方本著自愿、平等、公平、誠信的原則,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況和造價、工期
一、工程概況:
1、甲方裝飾裝修的住房需具產(chǎn)權(quán)合法擁有者或產(chǎn)權(quán)合法擁有者的書面委托。
乙方需經(jīng)工商行政管理部門核準登記的企業(yè),并具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門審批的'資質(zhì)證書或裝飾裝修協(xié)會核發(fā)的資質(zhì)資格證書。企業(yè)資質(zhì) 。
2、裝飾裝修施工地址: 區(qū)(縣) 路 巷(社區(qū)) 號 樓 室。
3、住房結(jié)構(gòu): 房型 房 廳 廚 衛(wèi) 陽臺,套內(nèi)施工面積 平方米。
4、裝飾裝修施工內(nèi)容:見附表一《裝飾裝修工程項目表》。
5、承包方式: (包工包料、包工不包料、包工及部分包料)。
二、工程造價和工期
工程造價必須依據(jù)國家建設(shè)主管部門頒布的家裝工程造價標準制定
1、合同總價款:
¥ 元,(大寫): 元。
其中:
材料費: 元,人工費: 元,
拆除費: 元,清潔、搬運、運輸費: 元,
管理費:按總造價 % 元,稅金 % 元
合同簽訂生效后,如工程項目、工程量增減、工程款變更等,雙方簽訂補充協(xié)議,工程款按實增減。
2、工期:
自 年 月 日開工,至 年 月 日竣工,工期 天。
第二條 材料供應(yīng)
1、甲方提供的材料、設(shè)備:
甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品。甲方提供的材料、設(shè)備按時送達現(xiàn)場后,甲、乙雙方應(yīng)辦理驗收交接手續(xù),由乙方負責保管。
2、甲方采購供應(yīng)的家裝材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾裝修,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用。
3、乙方提供的家裝材料、設(shè)備:見附表二《工程主材料報價單》。乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)提前 天通知甲方驗收。未經(jīng)甲方驗收及不符合工程主材料報價要求的,應(yīng)禁止使用。甲方不按時驗收,應(yīng)視作驗收,但不免除乙方不按工程主材料報價單選購及使用材料所引起的責任。
4、施工中如乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的家裝材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出。甲方知情仍表示同意使用的,由此造成工程質(zhì)量問題,責任由甲方承擔。
5、甲方或者乙方提供的家裝材料應(yīng)當符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標準》的環(huán)保合格標準家裝材料。
第三條 工程質(zhì)量及驗收
1、本工程執(zhí)行國家現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(GB50327-20xx)和住宅室內(nèi)裝飾裝修工程相關(guān)法律規(guī)定。
2、本工程由 方設(shè)計,提供施工圖紙一式 份。圖紙設(shè)計費 元由 方承擔。
3、在施工過程中,甲方提出變更修改設(shè)計、增減工程項目或者變更家裝材料設(shè)備,須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(見附表三《工程項目變更單》)后,方能進行施工,因此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。
4、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和水電、泥水、木作、油漆各道工序的驗收手續(xù)。
工程竣工后,乙方應(yīng)及時通知甲方在七日內(nèi)組織驗收。驗收按(GB50327-20xx)進行,驗收通過并經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理人員簽字生效后,辦理驗收移交手續(xù)(見附表四《工程質(zhì)量驗收單》),并由甲方按照約定付清扣除保修金外的全部工程價款。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,須及時通知乙方,并與乙方協(xié)商另定驗收日期,甲方不得無理拖延。
裝飾合同 篇4
_____公司(以下簡稱甲方)為統(tǒng)一和提高___________________________(以下簡稱乙方)的店面和產(chǎn)品形象。為乙方營造更好的銷售環(huán)境,經(jīng)雙方協(xié)商,本著自愿、平等、互惠、互利的原則,達成如下協(xié)議:
自協(xié)議簽定之日,甲方負責為乙方提供店面整體設(shè)計及裝修。裝修內(nèi)容包括:
門頭廣告牌的設(shè)計、制作、安裝;
產(chǎn)品形象墻的設(shè)計、制作、安裝;
產(chǎn)品展示架的.設(shè)計、制作、安裝;
店內(nèi)主體色調(diào)的制定、粉刷;
店內(nèi)棚頂?shù)跗斓脑O(shè)計、制作、安裝;
甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產(chǎn)品說明。
自協(xié)議簽訂之日起,乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。
乙方在協(xié)議簽訂之日起一年內(nèi)不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產(chǎn)品,否則將扣除乙方的裝修保證金。
甲、乙雙方合作滿一年后,乙方能很好的維護甲方的產(chǎn)品形象,并無違約情況,甲方將如數(shù)返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兌現(xiàn))。
本協(xié)議一式3份,甲方2份,乙方1份。
本協(xié)議修改由雙方協(xié)商解決。
本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效至年月日終止。
推薦合同范本。建筑裝飾工程施工合同(甲種本)。辦公樓裝修合同。裝飾裝修合同。廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同。裝修合同書樣本。裝修施工協(xié)議書
甲方:乙方:
辦公地址:辦公地址:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
郵編:郵編:
電話:電話:
傳真:傳真:
代表人(簽字):代表人(簽字):
年月日 年月日
裝飾合同 篇5
來源:大象填海:日期:20xx-12-05
答辯狀
答辯人:孫**,女,1953年2月7日出生,住所地為沈陽市沈河區(qū)青年大街**室。
答辯人就沈陽市**物業(yè)有限責任公司訴答辯人物業(yè)管理糾紛一案答辯如下:
一、原告不能按照物業(yè)合同約定提供物業(yè)服務(wù),違約在先。 原告主要存在以下違反物業(yè)服務(wù)合同的行為:
1、不履行制止并報告不法行為義務(wù)。
20xx年6月8日頒布的《物業(yè)管理條例》第四十六條規(guī)定:“對物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)違反有關(guān)治安、環(huán)保、物業(yè)裝飾裝修和使用等方面法律、法規(guī)規(guī)定的行為,物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)當制止,并及時向有關(guān)行政管理部門報告。”沈陽電業(yè)房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十八條第二、三款約定:“對業(yè)主和物業(yè)使用人違反法規(guī)、規(guī)章的行為,進行教育制止,提請有關(guān)部門處理。業(yè)主和物業(yè)使用人違法本合同的行為,根據(jù)情節(jié)輕重,采取批評、規(guī)勸、警告、制止、處罰等措施。因此,原告負有制止并報告不法行為的義務(wù)。 根據(jù)規(guī)劃審批,答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業(yè)用房,五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層,但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業(yè)經(jīng)營、模特訓(xùn)練等。模特公司的裝修改變了房屋
的'建筑主體構(gòu)造,使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是,模特公司的經(jīng)營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響,嚴重影響了原告的正常生活。根據(jù)法律規(guī)定以及合同的約定,原告應(yīng)當制止模特公司的違法行為。但是,在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下,原告敷衍塞責,拒絕履行自己應(yīng)當負擔的義務(wù)。自03年至今,模特公司已經(jīng)在答辯人的樓上經(jīng)營了4年。
2、不履行安全保衛(wèi)義務(wù)。
沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十九條第六款約定:“乙方須按下列約定,實現(xiàn)目標管理。實行保安制度,每天巡查15次,固定設(shè)崗兩個,保安設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備24小時運行。”但是,原告從沒有按照合同約定運轉(zhuǎn)監(jiān)控設(shè)備,給居民居住安全造成了隱患。
3、不履行維護公用設(shè)施的義務(wù)。
沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設(shè)施的義務(wù)。但是,原告并沒有按照合同約定履行維護義務(wù)。防盜門出現(xiàn)故障后,原告不維修。過去居民都是刷卡進門,讀卡器、防盜門出現(xiàn)故障后,原告不修復(fù),致使防盜門形同虛設(shè)。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后,原告沒有維修過,至今仍然在那里空敞著,給整個大樓的安全造成了威脅。
4、不維護消防設(shè)施,甚至破壞消防設(shè)施。
依據(jù)消防法律法規(guī)的規(guī)定和《物業(yè)管理委托合同》,原告應(yīng)當保障消防設(shè)施設(shè)備運轉(zhuǎn)正常。原告非但不履行該項法定義務(wù),甚至破壞消防設(shè)施,使整個大樓的消防安全得不到保障。
5、原告無故撤離大廈,不履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)。
根據(jù)20xx年7月的電業(yè)園大廈業(yè)主委員會與原告簽訂的《物業(yè)管理委托合同》的約定,原告提供物業(yè)服務(wù)的期限應(yīng)當截至到20xx年7月。但是,原告在20xx年7、8月份,未經(jīng)通知并取得同意,擅自撤離電業(yè)園大廈,給大廈居民生活造成了極大不便。
6、原告并未按照合同約定每年向全體業(yè)主和物業(yè)使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業(yè)主文明公約。
二、答辯人主張先履行抗辯權(quán),在原告糾正錯誤履約行為前,有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費用。
因原告不能適當履行物業(yè)服務(wù)義務(wù),給答辯人生活帶來諸多不便。根據(jù)合同法有關(guān)于先履行抗辯權(quán)的規(guī)定,在原告正確履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)之前,答辯人有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費用。
因此,請求法院駁回原告訴訟請求。
此致
沈河區(qū)人民法院
答辯人:
二〇〇七年十一月五日
裝飾合同 篇6
答辯人:xxx ,女,漢族, 身份證號:XXXX, 住址:XXXX組。 被答辯人:天津市xxx科技有限公司 地址:天津市XXXX
因答辯人與被答辯人財產(chǎn)損害賠償糾紛一案,答辯人現(xiàn)就被答辯人的訴訟請求提出答辯如下:
1、原告主體資格問題。本案受損房屋的業(yè)主是適格的當事人,被答辯人是否與此財產(chǎn)損害糾紛有利害關(guān)系,我方持有異議。
2、被告的主體不適格。本案的實際侵權(quán)人應(yīng)為涉訴房屋的實際占有、使用人即涉訴房屋的.承租方,而非涉訴房屋業(yè)主。被答辯人以常年不在本市居住的業(yè)主為被告,缺乏法律依據(jù)。
3、我們先假設(shè)本案財產(chǎn)損害存在,那么賠償責任也應(yīng)就各方在損害事件中的過錯來合理分擔。而被答辯人將受損財物“長時間浸泡”或“長時間在潮濕的空氣里”,沒有合理有效的阻止損失的擴大,在此財產(chǎn)損害上存在故意或重大過失,應(yīng)承擔大部分的責任。如今,答辯人已經(jīng)積極了“采取真正有效地施工”等補救措施,及時停止侵害,排除了妨礙,并且修理、重作、更換了吊頂,恢復(fù)了屋頂?shù)脑瓲睿⒉幌癖淮疝q人所稱未積極的履行以上義務(wù)。那么在答辯人就此損害承擔完畢大部分民事責任前提下,剩下的責任理應(yīng)由被答辯人獨自承擔。
裝飾合同 篇7
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
委托代理人(或甲方代表): 身份證號碼:
聯(lián)系地址: 聯(lián)系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
營業(yè)執(zhí)照號:
建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書號:
注冊地址(或辦公地址):
法定代表人或負責人: 聯(lián)系電話:
工程設(shè)計人: 聯(lián)系電話:
施工負責人: 聯(lián)系電話:
依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達成如下協(xié)議:
一、工程概況
(一)工程地點:
(二)工程內(nèi)容(見附表一和四)
(三)工程承包方式,采取下列第 種方式:
1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。
2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其余材料(見附表二和三)。
3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。
(六)工程期限 日。
開工日期: 年 月 日;
竣工日期: 年 月 日。
(七)工程價款(見附表一):
本合同工程造價為(人民幣) 元;
金額大寫: 。
其中:材料費: 元,人工費: 元,
設(shè)計費: 元, 垃圾清運費: 元,
管理費: 元,其他費用: 元。
(八)合同簽訂生效后,若要變更施工內(nèi)容、材料或?qū)嶋H工程量增減,工程價款按實結(jié)算。
(九)乙方提出的工程報價,不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下,竣工結(jié)算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%,超出5%的部分,由乙方承擔。
二、工程設(shè)計
(一)見重慶市住宅裝飾設(shè)計合同,其設(shè)計方應(yīng)提供施工圖紙或作法說明,應(yīng)付的設(shè)計費由甲方另行結(jié)算。
(二)設(shè)計施工圖紙應(yīng)符合國家有關(guān)設(shè)計規(guī)范要求,經(jīng)雙方簽字認可,將會審意見記載于附表四內(nèi)。
(三)施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或抵觸時,以工程報價表為準。
三、工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,由甲方與具備相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責范圍等書面通知乙方。
四、甲方義務(wù)
(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權(quán)或使用權(quán),或已取得了合法所有權(quán)或使用權(quán)人的委托,有權(quán)對該房屋進行裝飾裝修。
(二)甲方委派代表全權(quán)負責合同履行及與乙方接洽,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表,甲方應(yīng)提前三日以書面方式告知乙方。
(三) 施工前,向工程所在地物業(yè)管理單位申報登記。
(四)開工日前 天,若非乙方設(shè)計,甲方負責督促設(shè)計人向乙方提供符合國家有關(guān)設(shè)計規(guī)范要求的施工圖紙或作法說明,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
(五)為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè),或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
(六)負責提供水源、電源為乙方施工使用,并承擔其費用。
(七)負責協(xié)調(diào)裝飾公司與鄰里之間的關(guān)系,協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
(八)如確需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù),并承擔有關(guān)費用。
(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防工作。
(十)施工期內(nèi),將進戶門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時,甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖,當場由乙方安裝后交付甲方。
五、乙方義務(wù)
(一)應(yīng)當具備工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,和建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》,并不得超越其資質(zhì)證書許可的范圍承攬工程。
(二)乙方委派代表,全權(quán)負責合同履行,按設(shè)計要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責處理的各項事宜,其簽訂的文件視為乙方對有關(guān)事宜的確認。若需更換乙方代表,乙方應(yīng)提前三日以書面方式告知甲方。
(三)嚴格執(zhí)行《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(GB50327—20xx),確保工程質(zhì)量。嚴格執(zhí)行國家及地方有關(guān)防火、安全、環(huán)境保護的規(guī)定,做好施工現(xiàn)場管理,施工現(xiàn)場應(yīng)配備干粉滅火器。
(四)保護好原居室內(nèi)的'家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶(單位)的關(guān)系。
(五)保證施工現(xiàn)場的清潔,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理工作。
(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設(shè)施,不得浪費。
(七)工程竣工但未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規(guī)或物業(yè)管理等有關(guān)規(guī)定而受到罰款和引起的賠償責任,均由乙方承擔。
(九)施工工人及管理人員應(yīng)持有相關(guān)資格證或上崗證,甲方有權(quán)查驗。
(十)負責施工人員的管理及施工安全。
裝飾合同 篇8
甲方:
代表人:
乙方:
代表人:
依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合住宅裝飾工程施工的特點,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,就雙方的住宅裝飾工程的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
工程概況
1、 工程地點______________.
2、 工程內(nèi)容及做法:詳見雙方確認的工程預(yù)算表、施工圖和工程內(nèi)容。
3、 承包方式:雙方商定采取下列____種方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
4、 工程期限及保修期:
工程期限_____天。自______年____月______日起至________年_____月____日止。
保修期:_____月。自工程竣工經(jīng)甲方驗收合格,雙方簽字之日起計算,并由乙方開具工程保修單。
5、 合同價款及付款方式:
本合同總價為(大寫):_______________________(小寫)________________元,合同生效后,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:
支付時間支付金額
開工前三天支付(合同總價60%) 元
年 月 日支付(合同總價35%) 元
雙方驗收合格支付(合同總價5% ) 元
工程驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算單,并將有關(guān)資料送交甲方,由甲方在五天內(nèi)審核完畢如無異議視為同意,并在簽字同時結(jié)清工程余款,工程發(fā)票(合同總價)中所應(yīng)繳納的稅金由甲方承擔。
二、雙方應(yīng)盡的責任及義務(wù)甲方:
1、 開工前_____天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,騰空房間,清除影響施工的障礙物,對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)歸堆,遮蓋,采取保護措施;
2、 提供施工期間的水源、電源,并承擔相應(yīng)費用;
3、 負責協(xié)調(diào)施工隊和鄰里之間的關(guān)系;
4、 不得變動建筑主體或者承重結(jié)構(gòu),如確需折改原建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
5、 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應(yīng)費用;
6、 對工程質(zhì)量、施工進度進行檢查和監(jiān)督;
7、 甲方家庭成員對工程的意見,均需經(jīng)過甲方代表與乙方接觸。
乙方:
1、 根據(jù)施工圖紙,提供施工方案和進度計劃,交甲方備案認可;
2、 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
3、 負責對現(xiàn)場設(shè)施和工程成品的保護,防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發(fā)生,如有發(fā)生,應(yīng)盡快負責修復(fù);
4、 文明施工,佩證上崗,保證施工現(xiàn)場的整潔,盡量減少噪音,不擾民及污染環(huán)境,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
三、工程變更
1、 工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯(lián)系,并簽訂書面變更協(xié)議后,方能進行該項目的施工。
2、 甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失,延誤工期的,還應(yīng)賠償。
四、材料、設(shè)備的供應(yīng)
1、 由甲方提供的材料設(shè)備,應(yīng)為附合設(shè)計和國家標準要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按施工進度計劃及時供應(yīng)到現(xiàn)場,并事先通知乙方,雙方對所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續(xù)后由乙方負責保管,并收取一定的保管費用,如造成損失,由乙方負責賠償。
2、 甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
3、 由乙方提供的材料、設(shè)備,必須與所供的材料明細表中的`品種、規(guī)格、型號、品種、等級、質(zhì)量、計量標準及數(shù)量相符,經(jīng)甲方簽字認可后再行使用。
4、 乙方提供的材料設(shè)備如不符合國家標準質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時,禁止使用;如已使用,其后果和損失均由乙方承擔。
五、質(zhì)量標準及驗收
1、 本工程質(zhì)量標準按20xx年1月10日發(fā)布的江蘇省《住宅裝飾質(zhì)量標準》執(zhí)行。
2、 工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分,其中對隱蔽工程和中間驗收應(yīng)由甲、乙雙方及時辦理,以便進入下道工序施工,甲方如不能按通知時間到現(xiàn)場視作同意。工程全部結(jié)束后,乙方應(yīng)通知甲方在5天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。 如甲方因故不能在5天內(nèi)參加驗收,應(yīng)及時以書面形式通知乙方,另定驗收日期,甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用,驗收合格簽字后,結(jié)清工程余款,工程保修單即行生效3、 如未經(jīng)驗收,甲方自行搬入家具或居住,則視為驗收合格。
4、 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由質(zhì)檢部門對工程質(zhì)量予以驗證,經(jīng)驗證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標準的,驗證過程支出的相關(guān)費用由乙方承擔,如符合合同約定和質(zhì)量標準的,驗證過程支出的相關(guān)費用由甲方承擔。
5、 室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質(zhì)量檢驗檢疫總局20xx年1月1日發(fā)布實施)的建筑裝飾材料。工程完工后,乙方應(yīng)根據(jù)國家質(zhì)量檢驗檢疫總局和建設(shè)部20xx年1月1日聯(lián)合發(fā)布實施的“民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范”,進行室內(nèi)環(huán)境的檢測,并提供檢測報告。檢測費用根據(jù)建設(shè)部建辦質(zhì)(20xx)17號文件精神,室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環(huán)節(jié),應(yīng)列入工程預(yù)算中,檢測結(jié)果不合格,雙方應(yīng)分析原因,明確責任,責任方應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的治理費用。
6、 甲方如有特殊施工項目和特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,并另簽補充合同。
六、工期延誤
1、 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認簽字,工期相應(yīng)順延:
(1) 工程量變化和設(shè)計變更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方同意工期順延的其他情況。
2、 因甲方未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、 甲方不按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4、 因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
七、工程監(jiān)理若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責等通知乙方。
八、違約責任
1、 合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠給對方造成的直接經(jīng)濟損失。
2、 合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同,應(yīng)按合同總造價的5%作為違約金,會付給對方,因一方擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金時,應(yīng)進行補償。如一方因故無法履行合同時,應(yīng)及時通過另一方法辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
3、 甲方責任:
(1) 未按合同規(guī)定的時間、要求提供材料、設(shè)備,應(yīng)償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。
(2) 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量的規(guī)格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔。
(3) 工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用造成質(zhì)量問題或損壞,由甲方承擔責任。
(4) 甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。
(5) 甲方未辦理有關(guān)手續(xù),要求乙方拆除原有建筑結(jié)構(gòu)設(shè)備管線,乙方有權(quán)拒絕施工。
4、 乙方責任
(1) 工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,甲方有權(quán)要求無償修理或返工,造成的損失由乙方負責。
(2) 乙方擅自折改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。
(3) 乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的材料和設(shè)備等,如有損壞,應(yīng)予賠償。
(4) 由于乙方原因,致使工期延誤的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r款1‰的滯納金。
九、合同爭議的解決方式本合同在履行過程中產(chǎn)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門進行調(diào)解,如調(diào)解不成的,可提交蘇州仲裁委員會仲裁。
十、其它約定事項
1、 因施工而產(chǎn)生的垃圾清除和材料搬運,甲方可委托乙方負責,其費用由甲方負責。
2、 施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,交乙方保箮,工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖,由乙方當場安裝好后交付甲方使用。
十一、附則
1、 雙方另有約定,可簽訂補充合同。
2、 本合同(包括附表)經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
3、 本合同和補充合同具有同等法律效力。
4、 本合同簽訂后工程不得非法轉(zhuǎn)包。
5、 本合同一式______份,雙方各執(zhí)_____份。
甲方: 乙方:
代表人(簽章): 法定代表人(蓋章):
經(jīng)辦人:
電話或手機 電話或手機
年 月 日 年 月 日
裝飾合同 篇9
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《室內(nèi)裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
一、合同主要內(nèi)容
1、甲方將位于洪山區(qū)保利·淺水灣小區(qū)6號樓1單元1004室一套兩室兩廳住宅的室內(nèi)裝飾工程以包工,部分包料,甲方提供部分材料(見附表一:甲方提供的裝飾裝修材料明細表,附表二:乙方提供的裝飾裝修材料明細表)的形式交給乙方承做。
2、合同價款:本合同工程造價為(人民幣) 金額大寫: (頂格有效)。
3、工期 年 月 日止。
4、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定。
1)自合同生效日內(nèi),甲方付給乙方預(yù)購材料款,人民幣 元,大寫: 整。
2)水電等隱蔽工程驗收合格,甲方付給乙方人民幣元,大寫: 整。
3)工程進行到門及門套、家私造型框架驗收合格,貼面板線條之前,甲方付給乙方人民幣 ,大寫: 整。
4)工程驗工驗收合格,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方,甲方接到資料三日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(見附表四:工程結(jié)算書)并簽字,甲方應(yīng)在簽字時向乙方結(jié)清工程尾款,即人民幣 元,大寫: 整。
5)工程保修期:壹年。
6)工程內(nèi)容及設(shè)計圖樣見設(shè)計圖紙即附表三。
7)施工過程中如有特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)達成一致意見,簽訂補充合同。
8)本合同簽訂效后,甲、乙雙方應(yīng)嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款,不得擅自變更或解除合同,否則違約方將給對方工程預(yù)算總造價的5%的'違約金,并承擔因此造成的其它經(jīng)濟損失。
二、合同細節(jié)說明:
1、甲方工作
1)開工前一天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或室內(nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
2)參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、工程竣工驗收;
3)并提供施工期間的水源、電源;
4)負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
5)施工過程中甲方如中途提出更改施工方案,需經(jīng)乙方認可,根據(jù)具體情況承擔相應(yīng)的材料損失費及工程費,工期相應(yīng)變更,同時增加項目交
11、附則
1)本合同正、副本各貳份,雙方各執(zhí)一份。
2)本合同自簽訂之日起生效,保修期內(nèi)有關(guān)保修條款生效,保修期滿后全部條款終止。
甲方:身份證號:家庭地址:電話:年 月 日
乙方: 身份證號: 家庭地址: 電話: 身份證復(fù)印件: 年 月 日
【裝飾合同】相關(guān)文章:
裝飾的合同04-14
居室裝飾合同07-18
裝修裝飾合同10-01
裝飾裝修合同10-08
裝飾公司合同10-29
裝飾設(shè)計合同06-12
住宅裝飾合同09-21
裝飾公司合同07-24
裝飾購銷合同11-26
裝飾施工合同08-25