建筑裝飾工程合同15篇
隨著法律法規(guī)不斷完善，人們?cè)桨l(fā)重視合同，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編精心整理的建筑裝飾工程合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
建筑裝飾工程合同1
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包方合同條例》的規(guī)定，在平等、自愿的基礎(chǔ)上，結(jié)合甲、乙雙方及本工程的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下合同條款，雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：三亞半嶺溫泉度假酒店項(xiàng)目BL-02-06地塊42#-52#別墅。
2、工程地址：
3、承包范圍：室內(nèi)木基層制作
4、承包方式：具體工程內(nèi)容及部位均以甲方簽字認(rèn)可的施工圖、實(shí)施方案及書面通知為準(zhǔn)。
5、工期：開工日期為___，完工日期為：______.
6、工程質(zhì)量：合格。
7、工程單價(jià)：詳見《工程單價(jià)表》。
二、甲方工作
1、開工前三天，向乙方提供確認(rèn)的施工圖紙及相關(guān)施工資料，并向乙方進(jìn)行安全、文明、技術(shù)交底，向乙方提供施工所需水、電的搭接點(diǎn)。
2、為乙方辦理現(xiàn)場(chǎng)所需的出入證、工作證等相關(guān)證件和登記手續(xù)。
3、對(duì)班組進(jìn)行管理、監(jiān)督、指揮、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)各單位、部門、班組間的協(xié)調(diào)配合工作。
4、合同當(dāng)月進(jìn)度款審批完成后，定期按工程進(jìn)度及工作量發(fā)放進(jìn)度款。
5、項(xiàng)目部定期舉行例會(huì)，協(xié)調(diào)解決施工現(xiàn)場(chǎng)問題。
三、乙方工作
1、理解施工圖紙及施工技術(shù)方法，有不明白的地方請(qǐng)示現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部管理人員。
2、自行配置施工所用的手動(dòng)、電動(dòng)工具、施工電纜、燈泡、工作梯等相關(guān)用具。
3、服從現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部管理，遵守施工現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)規(guī)定。
4、施工時(shí)間班組長必須在施工現(xiàn)場(chǎng)，并按時(shí)參加項(xiàng)目部召開的會(huì)議及活動(dòng)，如因事須離開現(xiàn)場(chǎng)必須向項(xiàng)目經(jīng)理請(qǐng)假，并指定一人代理自己的工作。
5、乙方應(yīng)自行處理與工人、與材料提供商及其他第三方的糾紛，不得由此影響甲方利益，否則應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的一切直接、間接損失。
6、本合同履行過程中如有新增工程內(nèi)容時(shí)，乙方接甲方代表通知后，應(yīng)立即執(zhí)行，新增工程內(nèi)容在本合同已有結(jié)算方式的，按已有結(jié)算方式執(zhí)行，如須甲乙雙方協(xié)商價(jià)格的，雙方可友好協(xié)商，但不得以新增內(nèi)容價(jià)款未協(xié)商或未確定而拒絕施工或停工。
四、關(guān)于工期、質(zhì)量、安全、違約的約定
1、工程質(zhì)量要求合格，按國家《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB50210-20xx)等裝飾工程之驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、消防工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
2、因業(yè)主要求對(duì)工期進(jìn)行協(xié)調(diào)改變的，甲乙雙方約定的工期也隨之進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整改變，以甲方書面通知為準(zhǔn)。
3、因乙方責(zé)任，不能按期開工、中途無故停工及班組人員太少影響工期，乙方接受甲方的'相應(yīng)處罰。
4、本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》以及業(yè)主、監(jiān)理、甲方所提出的質(zhì)量要求作為該工程的質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5、甲方對(duì)乙方進(jìn)行安全教育并提供現(xiàn)場(chǎng)所需安全設(shè)施和警示標(biāo)志，乙方有權(quán)利和義務(wù)對(duì)其保護(hù)，不得破壞和挪用。
6、由于乙方在施工工程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失和責(zé)任。
7、因乙方原因造成的返工、延誤工期及原材料浪費(fèi)，甲方有權(quán)作出相應(yīng)的處罰。
8、甲供材料在施工完畢后結(jié)算，若用量超過定額損耗，則超出部分由乙方負(fù)責(zé)。
9、合同期限內(nèi)，因乙方與第三方就財(cái)務(wù)和人員損失形成爭(zhēng)議，對(duì)本合同工程項(xiàng)目工程進(jìn)度、質(zhì)量和社會(huì)形象產(chǎn)生負(fù)面影響時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)在時(shí)間發(fā)生之日或甲方通知要求的時(shí)限內(nèi)解決爭(zhēng)議，消除對(duì)本項(xiàng)目的負(fù)面影響。若乙方未能解決，甲方有權(quán)代表乙方與第三人進(jìn)行磋商以解決爭(zhēng)議，乙方應(yīng)當(dāng)無條件接受處理結(jié)果，并承擔(dān)與之相關(guān)的一切費(fèi)用。
10、乙方進(jìn)場(chǎng)施工必須嚴(yán)格執(zhí)行《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》(JGJ59-99)，《四川省勞動(dòng)安全條例》及國家現(xiàn)行的安全規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、條例，必須遵守甲方現(xiàn)場(chǎng)安全管理規(guī)定，如違反上述規(guī)定及要求而發(fā)生的安全事故均由乙方自行解決，同時(shí)，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任，并承擔(dān)由此給甲方及第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任。乙方人員因自身原因或任何第三方原因所導(dǎo)致的人身傷害由乙方自行負(fù)責(zé)解決，若導(dǎo)致甲方對(duì)此人身傷害承擔(dān)任何不利，甲方有權(quán)從乙方的應(yīng)付工程款中作相應(yīng)抵扣，不足部分由乙方補(bǔ)足。
11、進(jìn)度違約：如乙方延誤工期(本條所指合同中約定的任何時(shí)間控制點(diǎn))，每延遲壹天，乙方向甲方支付人民幣貳仟元整違約金。
12、乙方應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)按時(shí)完成本工程內(nèi)容，每延遲壹天，乙方向甲方支付違約金￥20xx.00元，并承擔(dān)由此給甲方及第三方帶來的一切損失(包括直接損失、間接損失等)。若乙方延遲工期累計(jì)達(dá)15日，則甲方有權(quán)解除合同。如費(fèi)乙方原因造成的工期延誤，須經(jīng)甲方書面確認(rèn)，工期可予以順延。
13、乙方注意保護(hù)甲方的已完成品、半成品。由于乙方造成的甲方已完成品、半成品的損壞或污染，乙方應(yīng)在合同工期內(nèi)恢復(fù)，其恢復(fù)費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。由于乙方原因不能及時(shí)恢復(fù)而通過甲方另行組織恢復(fù)的費(fèi)用，由甲方從乙方工程余款中扣除，不足部分由乙方補(bǔ)足。
14、按照合同，違約方向守約方賠償損失并支付違約金。凡在合同約定的乙方應(yīng)承擔(dān)的違約金，甲方有權(quán)直接從乙方存于甲方的任何利益中直接扣除，且甲方對(duì)未扣除的部分有進(jìn)一步追償?shù)臋?quán)利。
15、因乙方原因造成工期累計(jì)延誤達(dá)到15日的，或乙方未能按合同約定的期限完善工程所涉及的相關(guān)手續(xù)而影響甲方使用，或工程質(zhì)量不合格，并經(jīng)整改后仍無法達(dá)到合同約定的質(zhì)量要求，或甲方?jīng)Q定另行組織施工單位整改，甲方有權(quán)終止本合同并停止支付合同價(jià)款，乙方同意按甲方的書面通知退場(chǎng)，并向甲方支付合同總價(jià)壹倍的違約金，并承擔(dān)由此給甲方和第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及法律責(zé)任。
五、關(guān)于工程價(jià)款支付及結(jié)算的約定
1、本工程采取單價(jià)包干的承包方式。本合同所涉及的裝修內(nèi)容均以單價(jià)包干方式結(jié)算，結(jié)算單價(jià)以附件1中所列包干單價(jià)為準(zhǔn)。該包干單價(jià)包括不但限于主輔材料費(fèi)及相應(yīng)的人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、各項(xiàng)管理費(fèi)、技術(shù)措施費(fèi)、安全文明施工措施費(fèi)、配合費(fèi)、進(jìn)場(chǎng)材料搬運(yùn)費(fèi)用、施工現(xiàn)場(chǎng)垃圾清理費(fèi)、趕工費(fèi)補(bǔ)償、等及完成本工程的所有風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任等。該包干單價(jià)為最終結(jié)算單價(jià)，結(jié)算時(shí)不再做任何調(diào)整，工程量按照現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核算。
2、甲供材料由乙方提交供貨計(jì)劃，該供貨計(jì)劃除定額規(guī)定的損耗外，乙方承擔(dān)因多報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)所發(fā)生的一切責(zé)任和費(fèi)用(若因甲方技術(shù)要求而超過定額規(guī)定的損耗，以甲方現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)核定書面簽證為準(zhǔn))
3、工程款按以下方式支付：
1)甲方驗(yàn)收合格后支付至決算的95%，余5%扣留為質(zhì)保金;
2)質(zhì)保期(兩年)滿后若無質(zhì)量問題，一次性付清尾款(質(zhì)保金無息)。
六、關(guān)于工程質(zhì)量保修的約定
1、質(zhì)保期(兩年)，質(zhì)保期從竣工移交之日起開始計(jì)算。
2、在質(zhì)保期內(nèi)因施工質(zhì)量問題需要維修，乙方在得到通知后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)及完成，由此產(chǎn)生的人工費(fèi)由乙方自行負(fù)責(zé)。如乙方包工包料施工(或承包部分材料)，維修所需的相應(yīng)材料由乙方自行購買。
3、質(zhì)保期滿后，工地需維修，由甲方向乙方支付其相關(guān)成本費(fèi)用。
七、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑裝飾工程合同2
委托人（甲方）：
住址：
設(shè)計(jì)人（乙方）：
設(shè)計(jì)證書等級(jí)：
住址：
甲方因____________________項(xiàng)目的裝飾裝修工程需要，特委托乙方進(jìn)行該設(shè)計(jì)工作，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，結(jié)合本工程的具體情況，簽訂本協(xié)議，供雙方遵照?qǐng)?zhí)行。
一、設(shè)計(jì)工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程范圍：
4、承包方式：
二、工程步驟
1、設(shè)計(jì)期限：
設(shè)計(jì)期限暫定為_________天，從乙方收到甲方支付的定金后開始計(jì)算，乙方完成全套設(shè)計(jì)圖紙并交付給甲方時(shí)截止。因甲方變更設(shè)計(jì)要求或遲延答復(fù)，其耽誤的時(shí)間應(yīng)從合同約定的設(shè)計(jì)期限中相應(yīng)扣除。
2、設(shè)計(jì)流程：
（1）甲、乙雙方簽訂本合同時(shí)，同時(shí)支付設(shè)計(jì)款的______%，作為定金。乙方收到定金后______天內(nèi)，向甲方提交裝修設(shè)計(jì)方案圖及平面功能定位圖，如乙方未提交裝修設(shè)計(jì)方案圖及平面功能定位圖，則雙倍向甲方返還定金。
（2）甲、乙雙方初步確定平面方案及初步確定設(shè)計(jì)概念后，同時(shí)支付首期設(shè)計(jì)費(fèi)______元，乙方收到設(shè)計(jì)費(fèi)后______天內(nèi)，向甲方提交較詳細(xì)裝修設(shè)計(jì)方案。
（3）甲方確認(rèn)立面方案、天花方案即支付第二期設(shè)計(jì)費(fèi)______元，乙方收到二期設(shè)計(jì)費(fèi)后______天內(nèi)，向甲方提交詳細(xì)裝修施工圖及效果圖。
（4）甲方簽字確認(rèn)設(shè)計(jì)施工圖后即支付第三期設(shè)計(jì)費(fèi)______元，乙方向甲方提供全套正式設(shè)計(jì)施工圖紙。
（5）工地開工后，設(shè)計(jì)師配合施工隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)并對(duì)業(yè)主提供材料及工程質(zhì)量咨詢服務(wù)。
三、甲方職責(zé)
1、甲方應(yīng)按合同規(guī)定及時(shí)支付設(shè)計(jì)費(fèi)。
2、甲方應(yīng)將設(shè)計(jì)要求簡明扼要的告知乙方，若甲方中途需要對(duì)所提供資料作較大修改，造成乙方設(shè)計(jì)返工，除雙方需協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同（或另訂合同），重新明確有關(guān)條款外，甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方支付相應(yīng)的費(fèi)用。
四、乙方職責(zé)
1、乙方須按合同規(guī)定的時(shí)間提交設(shè)計(jì)圖紙。
2、乙方應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神，按照甲方的要求完成設(shè)計(jì)，并不得對(duì)甲方的要求進(jìn)行較大修改，除非必要，應(yīng)與甲方協(xié)商。
3、若甲方未能按時(shí)支付設(shè)計(jì)費(fèi)，乙方有權(quán)拒絕甲方提出的下一步工作要求。
風(fēng)險(xiǎn)提示：設(shè)計(jì)費(fèi)
合同當(dāng)事人在確定設(shè)計(jì)費(fèi)時(shí)，應(yīng)遵循以下原則：
首先，設(shè)計(jì)合同或相關(guān)文件中雙方對(duì)設(shè)計(jì)費(fèi)率予以確認(rèn)的，應(yīng)尊重雙方當(dāng)事人的選擇。工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)統(tǒng)一定額并非強(qiáng)制性規(guī)范，而是發(fā)包人與設(shè)計(jì)人之間協(xié)商約；
其次，在不能證明設(shè)計(jì)合同或相關(guān)文件中雙方就設(shè)計(jì)費(fèi)率達(dá)成一致的情況下，可以根據(jù)《工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》確定設(shè)計(jì)費(fèi)，避免因無約定或者約定不明的情況下造成不必要糾紛。
五、設(shè)計(jì)費(fèi)金額與支付
1、設(shè)計(jì)費(fèi)總額：人民幣_(tái)___________元。
2、支付時(shí)間：
風(fēng)險(xiǎn)提示：定金
定金兼有成約定金和解約定金的性質(zhì)，如果當(dāng)事人雙方同意對(duì)定金額度進(jìn)行修改，該數(shù)額不能超過總設(shè)計(jì)費(fèi)的20%，超過20%的部分只能作為預(yù)付款，而不具有定金的效力。當(dāng)事人不完全履行合同時(shí)，可按比例適用定金罰則。
在發(fā)包人或設(shè)計(jì)人履行部分合同義務(wù)后要求解除合同的，應(yīng)當(dāng)按照未履行部分所占約定內(nèi)容的比例，適用定金罰則。只不過在實(shí)踐中，當(dāng)事人往往沒有注意到這一點(diǎn)，在仲裁或訴訟時(shí)也就未提出相應(yīng)的請(qǐng)求，造成自己的權(quán)利未得到全面保護(hù)，如果您對(duì)這部分還有疑問，您也可以在簽合同之前咨詢專業(yè)的律師。
（1）雙方簽訂委托設(shè)計(jì)合同時(shí)，甲方即應(yīng)向乙方支付定金，即人民幣_(tái)___________元；
（2）甲方支付第一期的設(shè)計(jì)費(fèi)即人民幣_(tái)___________元；
（3）甲方支付第二期的設(shè)計(jì)費(fèi)即人民幣_(tái)___________元；
（4）甲方支付第三期的設(shè)計(jì)費(fèi)即人民幣_(tái)___________元；
六、違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決
1、甲方在乙方提供有關(guān)設(shè)計(jì)圖紙后，未在合同規(guī)定的.期限內(nèi)支付設(shè)計(jì)費(fèi)，或乙方無故延遲交付圖紙，均視為違反合同約定。逾期一日，處以設(shè)計(jì)費(fèi)_______%的違約金。
風(fēng)險(xiǎn)提示：賠償金的確定
由當(dāng)事人協(xié)商確定賠償金金額，實(shí)踐中相當(dāng)一部分合同回避了關(guān)于賠償金的約定，或空白、或劃去、或直接刪去關(guān)于賠償金的規(guī)定。
如果發(fā)包人和設(shè)計(jì)人在合同中事先約定了損害賠償金的計(jì)算方法，應(yīng)當(dāng)按約定支付賠償金。賠償金的計(jì)算方法為實(shí)際損失的一定比例，值得注意的是，在約定的賠償金不過分高于實(shí)際損失時(shí)，法律應(yīng)當(dāng)首先尊重當(dāng)事人雙方的意思自治，承認(rèn)雙方約定的正當(dāng)性。
若當(dāng)事人約定的賠償金遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于實(shí)際損失，基于公平原則，法律應(yīng)予以必要干涉。因此，當(dāng)事人在約定賠償金時(shí)，應(yīng)充分考慮設(shè)計(jì)文件錯(cuò)誤給發(fā)包人造成的損失，慎重填寫賠償金金額。
2、合同生效后，任何一方無故要求提前終止或解除合同的，應(yīng)支付定金的雙倍賠償給無過錯(cuò)方。
3、甲、乙雙方在合同履行過程中，產(chǎn)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向合同簽訂地、合同履行地法院起訴。
七、附則
1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，自雙方義務(wù)履行完畢后終止。合同一式________份，甲乙雙方各執(zhí)________份，交給建筑單位備案________份。
2、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商達(dá)成一致的，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
甲方：
代表人：
身份證號(hào)：
聯(lián)系方式：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽訂時(shí)間：________年_______月_______日
乙方：
負(fù)責(zé)人：
身份證號(hào)：
聯(lián)系方式：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽訂時(shí)間：________年_______月_______日
建筑裝飾工程合同3
工程地址
工程造價(jià)
發(fā)包方（甲方）
承包方（乙方）
河南省建設(shè)廳監(jiān)制
家庭居室裝飾裝修工程施工合同
甲方（房主）：
乙方（施工方）：
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《河南省建筑市場(chǎng)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，結(jié)合家庭裝飾工程交易規(guī)則及本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
一、合同主要內(nèi)容：
1、甲方將自己位于區(qū)（縣）小區(qū)（街道）樓門號(hào)室廳住宅的室內(nèi)裝飾工程以形式交給乙方承做。
2、工程總造價(jià)（大寫）：
其中設(shè)計(jì)費(fèi)（大寫）：
3、工程款付款方式列下表：工程款分四次付清付款時(shí)間付款百分比金額第一次簽合同之日500元第二次開工日前三天60%第三次工程日期過半35%第四次驗(yàn)收合格三日內(nèi)5%5、工程保修期：一年
6、甲方代表：
7、乙方代表：
8、工程內(nèi)容詳見施工圖紙及報(bào)價(jià)單，并以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)（附表一）。
9、甲方提供主要材料及設(shè)備情況詳見材料設(shè)備表（附表二）。
10、工藝做法詳見工藝質(zhì)量說明（附表三）。
11、本合同簽訂生效后，甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款，不得擅自變更或解除合同、否則違約方將付給對(duì)方工程預(yù)算總造價(jià)10%的違約金，并承擔(dān)因此造成的其它經(jīng)濟(jì)損失。
9、獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
（1）由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總價(jià)款的1‰；甲方不按合同的約定撥付款，每拖延一天，按工程總價(jià)款的1‰支付滯納金。
（2）由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款額1‰的違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工費(fèi)用外，每提前一天，甲方支付乙方工程總價(jià)款的1‰，作為獎(jiǎng)勵(lì)。
（3）甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
（4）未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的`損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
（5）未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
（6）因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
10、爭(zhēng)議或糾紛處理
（1）本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
（2）當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，可向人民法院起訴。
11、其它約定
12、附則
（1）本合同正、副本各貳份，甲方、乙方各執(zhí)一份。
（2）本合同履行完成后自動(dòng)終止。簽字（章）生效。
13、附件
（1）施工圖紙（含家俱圖紙）或作法說明
（2）工程預(yù)算書（附表一）
（3）甲方提供材料、設(shè)備清單（附表二）
（4）工藝及質(zhì)量說明（附表三，應(yīng)注明材料的型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、品牌或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）
（5）設(shè)計(jì)變更單（附表四）
（6）工程驗(yàn)收單（附表五）
（7）工程結(jié)算單（附表六）
（8）工程保修單（附表七）
（9）其他甲方：
代表人：
家庭地址：
郵政編碼：簽章：
電話：年月日
乙方：
法人代表：
代理人：
單位地址：簽章：
郵政編碼：
年月日
電話：4）由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
建筑裝飾工程合同4
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：身份證號(hào)：(以下簡稱乙方)家庭地址：
依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，簽訂以下條款，并嚴(yán)格執(zhí)行。
第一條工程概況
工程名稱：工程地點(diǎn)：結(jié)構(gòu)形式：框剪
第三條承包方式和范圍
3.1承包工程范圍：
3.2承包方式:施工范圍內(nèi)勞務(wù)承包、易耗品、電動(dòng)工具、手動(dòng)工具、所有材料水平搬運(yùn)、班組所有工人路費(fèi)及食宿費(fèi)。
第四條承包單價(jià)
甲方根據(jù)本工程施工工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及施工進(jìn)度要求情況，特與乙方制訂承包單價(jià)：詳見后附清單
第五條、工期要求：
5.1開工日期：_____年____月____日
完工期限：_____年____月____日
第六條工程質(zhì)量
6.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為:按照設(shè)計(jì)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
6.2工程驗(yàn)收以國家頒布的施工驗(yàn)收規(guī)范、施工圖紙、說明、設(shè)計(jì)要求、甲方質(zhì)量交底等為依據(jù)。
6.3乙方應(yīng)對(duì)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。因乙方原因造成工程質(zhì)量不合格而返工，則由乙方承擔(dān)一切損失與責(zé)任，因甲方原因造成返工，甲方除支付相應(yīng)人工費(fèi)外，工期相應(yīng)順延。
6.4甲方交給乙方的施工圖紙、說明、安全技術(shù)交底等簽字齊全的數(shù)據(jù)，均作為施工生產(chǎn)的有效依據(jù)，乙方應(yīng)妥善保管，并按要求，合理組織施工，對(duì)于隨便更改、自作主張、違章施工所產(chǎn)生的后果，乙方自負(fù)，并承擔(dān)一切損失。實(shí)際施工過程中，若發(fā)現(xiàn)圖紙、交底與實(shí)際情況不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知甲方并暫停施工，待甲方明確的書面答復(fù)后方可繼續(xù)施工。如乙方擅自施工，責(zé)任由乙方自負(fù)。
6.5質(zhì)量檢查程序:乙方必須保證其施工質(zhì)量達(dá)到甲方和規(guī)范的要求。每道工序開始前，必須對(duì)上道工序進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。如上道工序有質(zhì)量問題，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出，如未經(jīng)整改，擅自施工，后果有乙方負(fù)責(zé)。每道工序結(jié)束后，乙方必須進(jìn)行嚴(yán)格的檢查，并作好如實(shí)的、正規(guī)的自檢記錄及時(shí)交給甲方(作為工資結(jié)算的必備件之一)，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)修改。
第七條結(jié)算辦法
7.1結(jié)算前提:是乙方必須按時(shí)按質(zhì)完成雙方簽定的施工內(nèi)容。
7.2工程完畢后,乙方根據(jù)實(shí)際完成工程量向甲方提交結(jié)算資料(工程量計(jì)算書、質(zhì)量檢測(cè)記錄、本合同、甲方下發(fā)的各項(xiàng)獎(jiǎng)罰單具),按項(xiàng)目部結(jié)算程序進(jìn)行審核,經(jīng)專業(yè)工長、生產(chǎn)主管、安全員、質(zhì)量員、倉庫保管員、預(yù)算員、項(xiàng)目經(jīng)理、上級(jí)管理部門相關(guān)人員簽字后生效。
第八條付款辦法
8.1付款標(biāo)準(zhǔn)：勞務(wù)工資以現(xiàn)金或支票支付。每月25日前乙方將當(dāng)月完成工程量上報(bào)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部人員核實(shí)后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字。甲方結(jié)算完畢后于次月5日內(nèi)向乙方支付結(jié)算金額的80%勞務(wù)工資。
8.2乙方職工工資表由乙方編制,甲方進(jìn)行審核整理,由乙方職工和乙方負(fù)責(zé)人簽字,甲方按名單進(jìn)行發(fā)放工資,職工工資發(fā)放完畢后,乙方全部結(jié)算的人工費(fèi)中剩余的人工工資款全部歸乙方負(fù)責(zé)人所有。
8.3竣工驗(yàn)收格及甲乙雙方結(jié)算合同后，一個(gè)星期內(nèi)按照完成工程量的95%支付工程款。
8.4 5%尾款在一年內(nèi)付清。
第九條施工組織管理
9.1乙方按甲方劃分的施工部位和施工工期自行組織熟練的技術(shù)施工人員。18周歲以下，50歲以上人員不得使用。殘疾、疾病和高度近視人員不得使用。如有違反必須乙方承擔(dān)全部責(zé)任，甲方有權(quán)進(jìn)一步追究乙方責(zé)任。
9.2乙方自行配備專業(yè)管理人員以保證工程的正常施工。
9.3乙方應(yīng)對(duì)施工人員進(jìn)行遵紀(jì)守法和安全生產(chǎn)、愛護(hù)財(cái)產(chǎn)的教育，如有違反現(xiàn)場(chǎng)管理的行為，甲方有權(quán)采取必要措施，乙方應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任，并負(fù)責(zé)賠償經(jīng)濟(jì)損失。
9.4乙方作業(yè)人員要保障相對(duì)穩(wěn)定(穩(wěn)定率在90%以上)。
9.5乙方應(yīng)根據(jù)勞動(dòng)法的有關(guān)規(guī)定，在本項(xiàng)目所在地為職工辦理相應(yīng)安全生產(chǎn)保險(xiǎn)，其費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
9.6乙方在工地所派的代表為：_____，履行乙方的權(quán)利和義務(wù)。施工期間必須全天侯在工地。如有外出必須向甲方請(qǐng)假。
第十條安全生產(chǎn)
10.1乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)與甲方簽訂安全施工生產(chǎn)協(xié)議書(作為合同的補(bǔ)充件)，甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方進(jìn)場(chǎng)的全部人員進(jìn)行安全教育，監(jiān)督乙方施工人員在施工中必須遵守現(xiàn)行操作規(guī)程。
10.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。甲方安全人員有權(quán)按現(xiàn)行規(guī)章制度對(duì)乙方違反規(guī)定的施工人員實(shí)施罰款。
10.3乙方人員發(fā)生傷亡事故時(shí)，雙方應(yīng)盡力施救，同時(shí)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，以便有關(guān)部門進(jìn)行勘察、鑒定。傷亡事故定性后，屬乙方責(zé)任或乙方工人違章操作發(fā)生事故，由乙方自行按國家有關(guān)規(guī)定對(duì)傷亡職工或家屬進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，甲方不負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。因甲方原因造成的事故，甲方不直接對(duì)乙方及家屬，善后工作由乙方負(fù)責(zé)，相應(yīng)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
10.4 、在日常安全生產(chǎn)檢查中，因乙方責(zé)任受到上級(jí)主管部門的罰款，將由乙方承擔(dān)此項(xiàng)經(jīng)濟(jì)支出。
10.5、對(duì)乙方在施工場(chǎng)地以外及現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)違規(guī)產(chǎn)生的安全事故甲方不負(fù)任何責(zé)任。
10.6、乙方所自備的所有機(jī)械設(shè)備、照明設(shè)施必須符合現(xiàn)行的安全生產(chǎn)要求，違者勒令停工，工期不予順延，相應(yīng)處罰按第七條有關(guān)條款執(zhí)行。
10.7 、乙方人員進(jìn)場(chǎng)必須佩帶項(xiàng)目部統(tǒng)一發(fā)放的安全帽、胸卡等，在領(lǐng)用安全帽和胸卡時(shí)，每頂安全帽折價(jià)10元賣與乙方。
10.8 、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
10.9 、乙方承諾同意，由于乙方人員違章指揮或操作、違反消防條例等所發(fā)生的安全事故,甲方將按事故所造成的經(jīng)濟(jì)損失以同樣的金額向乙方作出罰款。并追加法律責(zé)任。
第十一條文明施工
11.1甲乙雙方均應(yīng)嚴(yán)格遵守北京市對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)管理制度的要求，在甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，相互密切配合、合理安排，保證工程的順利進(jìn)行。
11.2在施工過程中,乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行甲方有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理的有關(guān)規(guī)定,每日完工后,工完場(chǎng)清,現(xiàn)場(chǎng)施工垃圾、施工廢料堆放到甲方指定的現(xiàn)場(chǎng)某地,如不按此執(zhí)行,項(xiàng)目部將對(duì)施工組進(jìn)行處罰。
11.3在日常文明工地檢查中，因乙方責(zé)任而受到上級(jí)主管部門或其它職能部門對(duì)工地及生活區(qū)的罰款，將由乙方承擔(dān)此項(xiàng)經(jīng)濟(jì)支出。
11.4在生產(chǎn)和生活過程不得和項(xiàng)目部管理人員或其他施工班組發(fā)生打架斗毆的的.情況,如發(fā)生類似情況,項(xiàng)目部將對(duì)乙方按每次500元的處罰,群架罰乙方1000元，并承擔(dān)一切損失和經(jīng)濟(jì)支出。
11.5乙方人員必須遵守甲方所制訂的安全文明施工管理?xiàng)l例,如有違反,甲方將按相應(yīng)的規(guī)定給予處罰.
11.6在工地期間吸煙者罰款200元，在乙方施工現(xiàn)場(chǎng)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)煙頭每個(gè)扣除工程款50元;喝酒違者罰款100元;隨地大便違者罰款100元。
11.7工地現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)材料及生產(chǎn)垃圾如發(fā)現(xiàn)亂堆亂放或不按指定地點(diǎn)堆放的，每次罰款500元。
第十二條材料管理
12.1乙方必須注意節(jié)約材料,掌握好施工工序，合理化利用材料。
12.2乙方向甲方借用的所有設(shè)備、設(shè)施、材料，必須有返還計(jì)劃時(shí)間，如不按時(shí)返還，將收取每天的租賃計(jì)算，如不返還按價(jià)賠償，并收取租賃費(fèi)用。
12.3、屬項(xiàng)目部提供的材料項(xiàng)目部將按合理用料發(fā)放給乙方,超額部分由乙方負(fù)責(zé)。由于乙方質(zhì)量等責(zé)任造成返工的，乙方需向甲方賠償材料費(fèi)等損失。
12.4、甲方向乙方所發(fā)放的材料，乙方必須嚴(yán)格的妥善的保管，如發(fā)生丟失、被偷、損壞、失效、變質(zhì)等現(xiàn)象，乙方將承擔(dān)全部損失。
12.5甲方所發(fā)放的任何材料(包括廢料)和機(jī)械，乙方人員不得以任何理由帶出工地或做為非工程所用，如發(fā)生此類現(xiàn)象，甲方將按偷盜對(duì)乙方進(jìn)行處理。
第十三條雙方責(zé)任與權(quán)限
13.1甲方的責(zé)任和權(quán)限：
13.1.1為乙方創(chuàng)造良好的施工條件，滿足施工和生活的需要。
13.1.2對(duì)乙方分部、分項(xiàng)工程施工技術(shù)、安全、質(zhì)量交底進(jìn)行監(jiān)督。
13.1.3組織對(duì)工程的竣工驗(yàn)收工作進(jìn)行督促。
13.1.4如乙方在施工過程中，有不按甲方要求或規(guī)范要求進(jìn)行施工，或不服從甲方的其它合理要求的情況，甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況按相關(guān)規(guī)定對(duì)乙方進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰甚至令乙方停工退場(chǎng)，乙方必須無條件接受，不得有異議。因乙方不服從管理，造成嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，乙方負(fù)責(zé)賠償。
13.1.5甲方應(yīng)根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃提供材料。
13.1.6甲方負(fù)責(zé)提供現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)施工用水和施工用電，并負(fù)責(zé)作好其管理工作。
13.1.7甲方應(yīng)負(fù)責(zé)做好各專業(yè)工種間的施工穿插及協(xié)調(diào)管理工作。
13.1.8負(fù)責(zé)乙方在施工期間的材料使用、施工質(zhì)量、施工工期的監(jiān)理工作。
13.2乙方的責(zé)任和權(quán)限：
13.2.1積極做好分部、分項(xiàng)施工技術(shù)、安全、質(zhì)量交底工作。嚴(yán)格按施工圖、說明、技術(shù)交底進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量、按甲方的計(jì)劃完成分部、分項(xiàng)工程的施工。
13.2.2積極做好工程竣工驗(yàn)收的各項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作。
13.2.3做好料、具、周轉(zhuǎn)材料的保管工作。
13.2.4保證施工現(xiàn)場(chǎng)清潔，文明施工，符合國家、市府的有關(guān)規(guī)定。
13.2.5服從甲方管理人員的管理和安排。
13.2.6乙方對(duì)甲方的指令應(yīng)予執(zhí)行(指令以書面形式通知乙方，情況緊急時(shí)，可發(fā)出口頭指令，但口頭指令發(fā)出2天內(nèi)，必須補(bǔ)寫書面指令，無故違反指令造成后果，乙方自負(fù))。
13.2.7負(fù)責(zé)好本施工范圍內(nèi)的清理工作，所用材料按甲方要求堆放整齊。
13.2.8遵紀(jì)守法，嚴(yán)格教育施工人員遵守社會(huì)公德。
13.2.9乙方在施工前必須熟悉和理解各項(xiàng)施工規(guī)范和甲方的技術(shù)交底資料，嚴(yán)格按施工規(guī)范和技術(shù)交底資料施工。對(duì)有疑義的地方及時(shí)向甲方提出，不得隨意施工，如未得到甲方同意，隨意施工所造成的返工，材料及人工均由乙方承擔(dān)。如乙方在施工工藝上有合理的建議可以向甲方提出,經(jīng)甲方采納同意后方可施工.
13.2.10乙方必須根據(jù)其施工內(nèi)容和施工工期，自行組織足夠的操作人員進(jìn)場(chǎng)施工，以保證按質(zhì)按期完成任務(wù)。
13.2.11乙方必須合理使用和節(jié)約其領(lǐng)用的施工工具和施工材料，否則甲方有權(quán)視情況對(duì)乙方進(jìn)行處罰。
13.2.12乙方必須遵守所有的國家法律，負(fù)責(zé)承擔(dān)所屬人員的保險(xiǎn)、福利、安全等，并遵守當(dāng)?shù)氐囊?guī)章管理制度以及業(yè)主、甲方的所有的現(xiàn)場(chǎng)施工管理制度。
13.2.13乙方必須保證其所屬人員身體健康無疾病、技術(shù)熟練、能勝任本職工作。
13.2.14乙方承擔(dān)其下屬人員的安全、保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利待遇。(在勞務(wù)單價(jià)中已包含了)
13.2.15乙方必須提供班組職工身份證復(fù)印件一套及編制成冊(cè)的花名冊(cè)一份，不提供按違約執(zhí)行。
第十四條合同生效與終止
14.1本合同自訂立之日起生效。
14.2完成合同約定的全部內(nèi)容并付清勞務(wù)工資價(jià)款、交付竣工工程后，本合同即告終止。
14.3本合同共二份，甲方一份，乙方一份具有同等法律效力。;
14.4未盡事宜，雙方經(jīng)友好協(xié)商后另補(bǔ)充條款。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑裝飾工程合同5
發(fā)包方：________________________（以下簡稱甲方）
法定代表人：____________________
通訊地址：______________________
聯(lián)系方式：______________________
承包方：________________________（以下簡稱乙方）
法定代表人：____________________
通訊地址：______________________
聯(lián)系方式：______________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑工程承包合同條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進(jìn)行，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程項(xiàng)目概況
1、工程名稱：_____________________________
2、工程地點(diǎn)：_____________________________
3、工程范圍：_____________________________
4、工程內(nèi)容及做法（詳見：《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》、《施工圖紙》）。
5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按國家頒布的《建筑裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
6、工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
（1）乙方包工、包料。
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（詳見《甲方提供裝飾材料明細(xì)表》、《乙方提供裝飾材料明細(xì)表》）；
（3）乙方包工、甲方包料（詳見《甲方提供裝飾材料明細(xì)表》）。
第二條合同價(jià)款及調(diào)整
1、工程造價(jià)：總承包價(jià)為____________元，大寫人民幣_(tái)_________，裝飾工程包含的項(xiàng)目詳見《工程預(yù)（結(jié)）算表》。
2、任何一方不得擅自改變合同價(jià)款，除合同另有約定或發(fā)生下列情況之一方可作調(diào)整：
（1）甲方提出設(shè)計(jì)變更、材料變更和項(xiàng)目變更；
（2）雙方書面確認(rèn)的其他因素。
第三條工期
1、工程期限_______天，開工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。
2、若因甲方原因或其他不可歸責(zé)于雙方的事由導(dǎo)致工程未能如期完成的，工期相應(yīng)順延。若因乙方原因（包括但不限于乙方未及時(shí)開工、中途無故停工、工程因質(zhì)量問題返工等）導(dǎo)致工程未能如期完成的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
第四條工程保修
1、保修內(nèi)容、范圍：工程承包范圍內(nèi)的全部內(nèi)容。
2、保修期限：按工程通過竣工驗(yàn)收合格之次日算起，保修期為壹年。保修期內(nèi)，乙方提供工程的免費(fèi)維修服務(wù)。工程保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到甲方書面或電話通知后的24小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)勘查，并在三天內(nèi)維修完畢。
第五條施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
（1）甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份（詳見：裝飾工程設(shè)計(jì)圖紙）；
（2）甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份（詳見：裝飾工程設(shè)計(jì)圖紙），設(shè)計(jì)費(fèi)__________元，由甲方支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）。
第六條工程款撥付和結(jié)算
1、甲乙雙方簽訂合同后，乙方向甲方提供《工程預(yù)算表》。甲方在收到《工程結(jié)算表》的5個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付第一筆工程款人民幣_(tái)________，大寫人民幣_(tái)________。
2、工程竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，乙方向甲方提供《工程結(jié)算表》。甲方在收到《工程結(jié)算表》并核對(duì)無誤后的5個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付第二筆工程款人民幣_(tái)___________，大寫人民幣_(tái)____________。
3、乙方指定收款賬號(hào)信息為：
戶名：_________________________________________
工行賬號(hào)：_____________________________________
開戶行：_______________________________________
若收款賬號(hào)發(fā)生變更的，乙方應(yīng)及時(shí)通過書面方式通知甲方，否則甲方將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至上述賬號(hào)，即視為乙方收到相應(yīng)款項(xiàng)。
第七條雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)向乙方支付工程款。
2、甲方有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量及施工進(jìn)度等進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出意見和建議。
3、甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)工程內(nèi)容進(jìn)行增加或者修改，乙方應(yīng)積極配合。
4、乙方提供的材料應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量要求，并在材料運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng)后及時(shí)通知甲方進(jìn)行查驗(yàn)。如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
5、乙方保證擁有承包該工程的合法資質(zhì)，并應(yīng)按相關(guān)要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，保質(zhì)保量，按期完成工程任務(wù)。
6、乙方保證嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，嚴(yán)格按照雙方約定及甲方要求進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查并留存施工記錄。
7、施工過程中，乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。若因乙方原因?qū)е鲁霈F(xiàn)人身損害或財(cái)產(chǎn)損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
8、乙方應(yīng)保護(hù)好原場(chǎng)所的辦公設(shè)施、設(shè)備，保證施工現(xiàn)場(chǎng)整潔，工程完成后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第八條工程驗(yàn)收
乙方在工程完成后應(yīng)及時(shí)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，甲方查驗(yàn)后對(duì)工程質(zhì)量提出異議的，乙方應(yīng)配合重驗(yàn)，驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在甲方限定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，并在整改完成后及時(shí)通知甲方進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。
第九條違約責(zé)任
1、任何一方違反本合同的約定或未全面承擔(dān)本合同項(xiàng)下的義務(wù)的即構(gòu)成違約，守約方有權(quán)要求違約方糾正違約行為并采取充分、有效、及時(shí)的措施消除不良影響并賠償守約方所遭致的損失。
2、若因乙方未能在約定的工期內(nèi)完成工程項(xiàng)目或遲延履行本合同約定的其他義務(wù)的，每遲延一天，乙方應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于工程總承包價(jià)百分之五的違約金；遲延超過10天的'，甲方有權(quán)單方要求解除合同，并要求乙方支付相當(dāng)于工程總承包價(jià)50%的違約金并賠償甲方遭受的損失（包括但不限于甲方因乙方違約行為而支出的賠償款、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
3、若乙方未履行或未全面履行本合同約定的其他義務(wù)的，甲方有權(quán)要求解除合同，并要求乙方承擔(dān)相當(dāng)于工程總承包價(jià)50%的違約金并賠償甲方遭受的損失（包括但不限于甲方因乙方違約行為支出的賠償款、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
第十條合同爭(zhēng)議或糾紛處理
本合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議的，雙方應(yīng)友好協(xié)商解除，協(xié)商不成的，任何一方可將爭(zhēng)議提交甲方所在地人民法院管轄。
第十一條附則
1、本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式______份，雙方各執(zhí)______份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。
4、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包方（蓋章）：__________________
承包方（蓋章）：__________________
法定代表人（簽字）：___________
法定代表人（簽字）：___________
________年______月______日
________年______月______日
建筑裝飾工程合同6
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1．1 工程名稱
1．2 工程地點(diǎn)：
1．3 承包范圍：
1．4 承包方式：
1．5 工期：本工程自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。
1．6 工程質(zhì)量：
1．7 合同價(jià)款（人民幣大寫）：
第二條 甲方工作
2．1 開工前 天，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明 份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
2．2 指派 為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2．3 委托 監(jiān)理公司進(jìn)行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命 為總監(jiān)理工程師，其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確，并將合同副本交乙方 份。
2．4 負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2．5 如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2．6 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
第三條 乙方工作
3．1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。
3．2 指派 為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3．3 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
3．4 遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的.擾民問題及與周圍單位（住戶）的關(guān)系。
3．5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3．6 工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條 關(guān)于工期的約定
4．1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4．2 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4．3 因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4．4 因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上（一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算），工期相應(yīng)順延。
第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5．1 本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（jgj73－－91）、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（gbj300－－88）等國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5．2 本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
5．3 甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工，工期順延；若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。
5．4 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
5．5 由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
5．6 工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
第六條 關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
6．1 雙方商定本合同價(jià)款采用第 種：
（1）固定價(jià)格。
（2）固定價(jià)格加 ％包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算。包干風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)容。
（3）可調(diào)價(jià)格：按照國家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià)，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6．2 本合同生效后，甲方分 次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算時(shí)一次結(jié)清。
┌───────────────┬──────────┬───────┐
│ 撥款分 次進(jìn)行 │ 撥款 ％ │ 金額 │
├───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │
└───────────────┴──────────┴───────┘
6．3 工程竣工驗(yàn)收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料 天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在 天內(nèi)，結(jié)清尾款。
第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7．1 本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備（見附表一），應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。凡約定由乙方提貨的，甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對(duì)工程造成損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料，經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，甲方應(yīng)支付材料價(jià)值 ％的保管費(fèi)。由于乙方保管不當(dāng)造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7．2 凡由乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。應(yīng)禁止使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8．1 甲方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
8．2 乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8．3 由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8．4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條 獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
9．1 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的 ％支付滯納金。
9．2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費(fèi)外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作為獎(jiǎng)勵(lì)。
9．3 乙方按照甲方要求，全部或部分工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，除按本合同5．2款增加優(yōu)質(zhì)價(jià)款外，甲方支付乙方 元，作為獎(jiǎng)勵(lì)。
9．4 乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的家具、陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價(jià)賠償。
9．5 甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9．6 未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9．7 未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9．8 因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第十條 爭(zhēng)議或糾紛處理
10．1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
10．2 當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方同意由 仲裁委員會(huì)仲裁（當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴）。
第十一條 其它約定
第十二條 附則
12．1 本工程需要進(jìn)行保修或保險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)另訂協(xié)議。
12．2 本合同正式兩份，雙方各執(zhí)一份。副本 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。
12．3 本合同履行完成后自動(dòng)終止。
12．4 附件
（1）施工圖紙或作法說明
（2）工程項(xiàng)目一覽表
（3）工程預(yù)算書
（4）甲方提供貨物清單
（5）會(huì)議紀(jì)要
（6）設(shè)計(jì)變更
（7）其他
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代表人：
單位地址： 單位地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵碼： 郵碼：
開戶銀行： 開戶銀行：
戶名： 戶名：
帳號(hào)： 帳號(hào)：
年 月 日 年 月 日
建筑裝飾工程合同7
委托方（以下簡稱甲方）：
代表人：
設(shè)計(jì)方（以下簡稱乙方）：
設(shè)計(jì)證書等級(jí)：
今甲方委托乙方進(jìn)行_________________________裝飾工程設(shè)計(jì)，以國家相關(guān)法律、法規(guī)為依據(jù)，并結(jié)合本工程具體情況，甲乙雙方簽訂本協(xié)議，具體如下所示：
一、工程概況
1、項(xiàng)目名稱：
2、項(xiàng)目地址：
3、設(shè)計(jì)范圍：
4、設(shè)計(jì)造價(jià)：
5、設(shè)計(jì)質(zhì)量：符合國家及工程所在地相關(guān)規(guī)范要求，并按照本合同所附要求內(nèi)容實(shí)施。
二、設(shè)計(jì)周期
1、乙方提交深化設(shè)計(jì)方案周期：合同簽署日后________工作日；
2、乙方提交施工圖設(shè)計(jì)文本周期：甲方確認(rèn)深化設(shè)計(jì)方案后_________工作日；
3、乙方提交階段工作的局部設(shè)計(jì)調(diào)整、變更文件周期：乙方簽收甲方設(shè)計(jì)調(diào)整、變更的書面要求后__________工作日。
三、雙方職責(zé)
1、乙方提供的項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙，須甲方逐項(xiàng)確認(rèn)。
2、乙方提交的設(shè)計(jì)圖紙如不符合甲方設(shè)計(jì)要求，甲方有權(quán)要求乙方重新設(shè)計(jì)并提交圖紙。
3、經(jīng)甲、乙雙方確認(rèn)過的設(shè)計(jì)內(nèi)容，如有施工工藝、工期及造價(jià)等方面異議的，需雙方協(xié)商解決，并以書面確認(rèn)簽證為準(zhǔn)。
4、乙方設(shè)計(jì)有變動(dòng)之處須提前向甲方提請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)變更通知及情況說明，由甲方認(rèn)可，提供相關(guān)設(shè)計(jì)變更圖紙文件，經(jīng)雙方簽字同意后，以更新的階段設(shè)計(jì)文件或設(shè)計(jì)變更單形式實(shí)施。
5、由甲方提出非功能的設(shè)計(jì)變更要求，作為設(shè)計(jì)單位的乙方需滿足變更要求，且不承擔(dān)由此造成的效果損失及責(zé)任。
6、未經(jīng)甲方認(rèn)可，乙方不得擅自更改確認(rèn)過的設(shè)計(jì)內(nèi)容，因此而產(chǎn)生的損失及責(zé)任，均由乙方自行承擔(dān)。
7、甲方變更委托設(shè)計(jì)項(xiàng)目、規(guī)模、條件或作較大修改，造成乙方設(shè)計(jì)需返工時(shí)，雙方除需另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同、重新明確有關(guān)條款外，甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方付返工費(fèi)。
8、乙方需向甲方及施工單位提供針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施前的圖紙技術(shù)交底，配合設(shè)備及材料選購，負(fù)責(zé)非標(biāo)施工節(jié)點(diǎn)及制作部分的專業(yè)指導(dǎo)及監(jiān)控。
四、甲方工作
1、甲方委派____________為該項(xiàng)目甲方代表，負(fù)責(zé)辦理甲方事。
2、甲方負(fù)責(zé)向乙方提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書，進(jìn)行設(shè)計(jì)要求交底，提供該項(xiàng)目相關(guān)圖紙資料。
3、甲方所提出的設(shè)計(jì)要求應(yīng)客觀、合理，并遵循國家及地方的相關(guān)法律、法規(guī)。風(fēng)險(xiǎn)提示：設(shè)計(jì)費(fèi)
合同當(dāng)事人在確定設(shè)計(jì)費(fèi)時(shí)，應(yīng)遵循以下原則：
首先，設(shè)計(jì)合同或相關(guān)文件中雙方對(duì)設(shè)計(jì)費(fèi)率予以確認(rèn)的，應(yīng)尊重雙方當(dāng)事人的選擇。工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)統(tǒng)一定額并非強(qiáng)制性規(guī)范，而是發(fā)包人與設(shè)計(jì)人之間協(xié)商約；
其次，在不能證明設(shè)計(jì)合同或相關(guān)文件中雙方就設(shè)計(jì)費(fèi)率達(dá)成一致的情況下，可以根據(jù)《工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》確定設(shè)計(jì)費(fèi)，避免因無約定或者約定不明的情況下造成不必要糾紛。
4、甲方應(yīng)及時(shí)按合同支付合同價(jià)款予乙方，付款每逾期____日，甲方應(yīng)支付設(shè)計(jì)費(fèi)的_______%作為違約金給予乙方。
五、乙方工作
1、乙方委派___________為該項(xiàng)目乙方代表，負(fù)責(zé)辦理乙方事務(wù)。
2、乙方必須完全了解甲方的設(shè)計(jì)意圖，設(shè)計(jì)圖紙需滿足甲方的設(shè)計(jì)要求，并符合國家及地方相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范要求。
3、乙方對(duì)交付的設(shè)計(jì)文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)及時(shí)修改和補(bǔ)充。
4、乙方提供的階段過程圖紙一式_______份，施工圖紙一式_______份，超出部分圖紙費(fèi)，向甲方實(shí)報(bào)實(shí)銷。
5、乙方制作的平面設(shè)計(jì)方案甲方不認(rèn)可時(shí)，乙方應(yīng)重新制作平面方案直至客戶滿意，由此所做工作不加收任何費(fèi)用。風(fēng)險(xiǎn)提示：保密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)
發(fā)包人應(yīng)保護(hù)設(shè)計(jì)人的投標(biāo)書、設(shè)計(jì)方案、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、計(jì)算軟件和專利技術(shù)等的知識(shí)產(chǎn)權(quán)；不得要求設(shè)計(jì)人違反國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)；未經(jīng)設(shè)計(jì)人同意，發(fā)包人對(duì)設(shè)計(jì)人交付的設(shè)計(jì)資料及文件不得擅自修改、復(fù)制或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項(xiàng)目，如發(fā)生以上情況，發(fā)包人應(yīng)負(fù)法律責(zé)任，并給設(shè)計(jì)人以補(bǔ)償；
另外，設(shè)計(jì)人也應(yīng)當(dāng)保護(hù)發(fā)包人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不得向第三人泄露、轉(zhuǎn)讓發(fā)包人提交的產(chǎn)品圖紙等技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料。
六、保密條款
1、甲方應(yīng)維護(hù)項(xiàng)目中屬于乙方的設(shè)計(jì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，設(shè)計(jì)文件及資料僅限于合同約定的項(xiàng)目中使用，未經(jīng)乙方同意，不得以任何形式轉(zhuǎn)讓、復(fù)制或給予他用。
2、甲方所需設(shè)計(jì)內(nèi)容如為多重空間重復(fù)使用，須雙方在合同中明確，甲方才可多次重復(fù)使用乙方所提供的設(shè)計(jì)圖紙。
3、乙方也不得不經(jīng)甲方允許披露上述文件。
七、付款方式風(fēng)險(xiǎn)提示：定金
定金兼有成約定金和解約定金的性質(zhì)，如果當(dāng)事人雙方同意對(duì)定金額度進(jìn)行修改，該數(shù)額不能超過總設(shè)計(jì)費(fèi)的20%，超過20%的部分只能作為預(yù)付款，而不具有定金的效力。當(dāng)事人不完全履行合同時(shí)，可按比例適用定金罰則。
在發(fā)包人或設(shè)計(jì)人履行部分合同義務(wù)后要求解除合同的，應(yīng)當(dāng)按照未履行部分所占約定內(nèi)容的比例，適用定金罰則。只不過在實(shí)踐中，當(dāng)事人往往沒有注意到這一點(diǎn)，在仲裁或訴訟時(shí)也就未提出相應(yīng)的請(qǐng)求，造成自己的`權(quán)利未得到全面保護(hù)，如果您對(duì)這部分還有疑問，您也可以在簽合同之前咨詢專業(yè)的律師。
1、合同簽署日：甲方付乙方定金_______________元；
2、乙方提交該項(xiàng)目深化設(shè)計(jì)方案文本之日，經(jīng)甲方確認(rèn)，支付尾款_______________元。
八、違約責(zé)任
1、在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，乙方未開始設(shè)計(jì)工作的，不退還甲方已付的設(shè)計(jì)費(fèi)；已開始設(shè)計(jì)工作的，甲方應(yīng)根據(jù)乙方已進(jìn)行的實(shí)際工作量，不足一半時(shí)，按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的一半支付；超過一半時(shí)，按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的全部支付。
2、合同生效后，若任何一方要求提前解除合同，則視為違約，將支付給對(duì)方總設(shè)計(jì)費(fèi)的10%作為違約金。同時(shí)，定金不予返還。風(fēng)險(xiǎn)提示：賠償金的確定
由當(dāng)事人協(xié)商確定賠償金金額，實(shí)踐中相當(dāng)一部分合同回避了關(guān)于賠償金的約定，或空白、或劃去、或直接刪去關(guān)于賠償金的規(guī)定。
如果發(fā)包人和設(shè)計(jì)人在合同中事先約定了損害賠償金的計(jì)算方法，應(yīng)當(dāng)按約定支付賠償金。賠償金的計(jì)算方法為實(shí)際損失的一定比例，值得注意的是，在約定的賠償金不過分高于實(shí)際損失時(shí)，法律應(yīng)當(dāng)
首先尊重當(dāng)事人雙方的意思自治，承認(rèn)雙方約定的正當(dāng)性。
若當(dāng)事人約定的賠償金遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于實(shí)際損失，基于公平原則，法律應(yīng)予以必要干涉。因此，當(dāng)事人在約定賠償金時(shí)，應(yīng)充分考慮設(shè)計(jì)文件錯(cuò)誤給發(fā)包人造成的損失，慎重填寫賠償金金額。
3、由于乙方設(shè)計(jì)的原因，造成工程不能及時(shí)開工或者拖延工期，工期每延誤一天，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方支付相當(dāng)于設(shè)計(jì)費(fèi)_________%的賠償金。
九、附則
1、本合同自雙方簽字后生效，合同義務(wù)履行完畢后失效。
2、本合同一式________份，雙方各執(zhí)________份，并交________份到工程所在地建設(shè)單位備案。
3、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商一致簽訂的補(bǔ)充協(xié)議與本合同具體同等效力。
4、因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，雙方協(xié)商不成的，均可向合同簽訂地、合同履行地的人民法院起訴。
甲方：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：合同簽訂地：合同履行地：簽訂時(shí)間：________年____月____日
乙方：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：合同簽訂地：合同履行地：簽訂時(shí)間：________年____月____日
建筑裝飾工程合同8
一、詞語含義及合同文件
第一條詞語含義。在本合同，下列詞語除協(xié)議條款另有約定外，應(yīng)具有本條所賦予的含義：
１．合同：是指為實(shí)施工程，發(fā)包方和承包方之間達(dá)成的明確相互權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。包括合同條件、協(xié)議條款以及雙方協(xié)商同意的與合同有關(guān)的全部文件。
２．協(xié)議條款：是指結(jié)合具體工程，除合同條件外，經(jīng)發(fā)包方和承包方協(xié)商達(dá)成一致意見的條款。
３．發(fā)包方(簡稱甲方)：協(xié)議條款約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價(jià)款能力的當(dāng)事人。
甲方的具體身份、發(fā)包范圍、權(quán)限、性質(zhì)均需在協(xié)議條款內(nèi)約定。
４．承包方(簡稱乙方)：協(xié)議條款約定的具有工程承包主體資料并被甲方接受的當(dāng)事人。
５．甲方駐工地代表(簡稱甲方代表)：甲方在協(xié)議條款內(nèi)指定的履行合同的負(fù)責(zé)人。
６．乙方駐工地代表(稱簡乙方代表)：乙方在協(xié)議條款內(nèi)指定的履行合同的負(fù)責(zé)人。
７．社會(huì)監(jiān)理：甲方委托具備法定資格的工程建設(shè)監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)行的監(jiān)理。
８．總監(jiān)理工程師：工程建設(shè)監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負(fù)責(zé)人。
９．設(shè)計(jì)單位：甲方委托的具備與工程相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位。
本合同工程的裝飾或二次及以上的裝飾，甲方委托乙方部分或全部設(shè)計(jì)，且乙方具備相應(yīng)設(shè)計(jì)資質(zhì)，甲、乙雙方另行簽訂設(shè)計(jì)合同。
１０．工程：是指為使建筑物、構(gòu)筑物內(nèi)、外空間達(dá)到一定的環(huán)境質(zhì)量要求，使用裝飾裝修材料，對(duì)建筑物、構(gòu)筑物外表和內(nèi)部進(jìn)行修飾處理的工程。包括對(duì)舊有建筑物及其設(shè)施表面的裝飾處理。
１１．工程造價(jià)管理部門：各級(jí)建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)的建設(shè)工程造價(jià)管理部門。
１２．工程質(zhì)量監(jiān)督部門：各級(jí)建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)的建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。
１３．合同價(jià)款：甲、乙雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內(nèi)容的價(jià)款總額。招標(biāo)工程的合同價(jià)款為中標(biāo)價(jià)格。
１４．追加合同價(jià)款：在施工中發(fā)生的、經(jīng)甲方確認(rèn)后按計(jì)算合同價(jià)款的方法增加的合同價(jià)款。
１５．費(fèi)用：甲方在合同價(jià)款之外需要直接支付的開支或乙方應(yīng)承擔(dān)的開支。
１６．工期：協(xié)議條款約定的、按總?cè)諝v天數(shù)(包括一切法定節(jié)假日在內(nèi))計(jì)算的工期天數(shù)。
１７．開工日期：協(xié)議條款約定的絕對(duì)或相對(duì)的工程開工日期。
１８．竣工日期：協(xié)議條款約定的絕對(duì)或相對(duì)的工程竣工日期。
１９．圖紙：由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)，乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)。
２０．分段或分部工程：協(xié)議條款約定構(gòu)成全部工程的任何分段或分部工程。
２１．施工場(chǎng)地：由甲方提供，并在協(xié)議條款內(nèi)約定，供乙方施工、操作、運(yùn)輸、堆放材料的場(chǎng)地及乙方施工涉及的周圍場(chǎng)地(包括一切通道)。
２２．施工設(shè)備和設(shè)施：按協(xié)議條款約定，由甲方提供給乙方施工和管理使用的設(shè)備或設(shè)施。
２３．工程量清單：發(fā)包方在招標(biāo)文件中提供的、按法定的工程量計(jì)算方法(規(guī)則)計(jì)算的全部工程的分部分項(xiàng)工程量明細(xì)清單。
２４．書面形式：根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打英復(fù)寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協(xié)議、備忘錄、函件及經(jīng)過確認(rèn)的會(huì)議紀(jì)要、電報(bào)、電傳等。
２５．不可抗力：指因戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責(zé)任造成的瀑炸、火災(zāi)，以及協(xié)議條款約定的自然災(zāi)害等。
第二條合同文件及解釋順序。合同文件應(yīng)能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
１．協(xié)議條款；
２．合同條件；
３．洽商、變更等明確雙方權(quán)利、義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議；
４．建設(shè)工程施工合同；
５．監(jiān)理合同；
６．招標(biāo)發(fā)包工程的招標(biāo)文件、投標(biāo)書和中標(biāo)通知書；
７．工程量清單或確定工程造價(jià)的工程預(yù)算書和圖紙；
８．標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其它有關(guān)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料、要求；
當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或不一致時(shí)，由雙方協(xié)商解釋，協(xié)商不成時(shí)，按協(xié)議條款第３５條約定的辦法解決。
第三條合同文件使用的語言文字、標(biāo)準(zhǔn)和適用法律。合同文件使用漢語或協(xié)議條款約定的少數(shù)民族語言書寫、解釋和說明。
施工中必須使用協(xié)議條款約定的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時(shí)，有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，使用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；沒有國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，使用地方的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。甲方應(yīng)按協(xié)議條款約定的時(shí)間向乙方提供一式兩份約定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
國內(nèi)沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時(shí)，乙方應(yīng)按協(xié)議條款約定的時(shí)間和要求提出施工工藝，經(jīng)甲方代表和設(shè)計(jì)單位批準(zhǔn)后執(zhí)行。甲方要求使用國外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，應(yīng)負(fù)責(zé)提供中文譯本。本條所發(fā)生購買、翻譯和制定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的費(fèi)用，均由甲方承擔(dān)。
適用于合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)(含地方法規(guī))，及協(xié)議條款約定的規(guī)章。
第四條圖紙。甲方在開工日期７天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
使用國外或境外圖紙，不能滿足施工需要時(shí)，雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等的責(zé)任和費(fèi)用承擔(dān)。
二、雙方一般責(zé)任
第五條甲方代表。甲方代表按照以下要求，行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的義務(wù)：
１．甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員，行使自己部分權(quán)利和職責(zé)，并可在任何時(shí)候撤回這種委派。委派和撤回均應(yīng)提前７天通知乙方。
２．甲方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)行上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。確有必要時(shí)，甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在４８小時(shí)內(nèi)給予書面確認(rèn)，乙方應(yīng)于甲方代表發(fā)出口頭指令后７天內(nèi)提出書面確認(rèn)要求，甲方代表在乙方提出確認(rèn)要求２４小時(shí)后不予答復(fù)，視為乙方要求已被確認(rèn)。乙方認(rèn)為甲方代表指令不合理，應(yīng)在收到指令后２４小時(shí)內(nèi)提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后２４小時(shí)內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙立即執(zhí)行的指令或乙方加有異議，但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，乙方應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯(cuò)誤而發(fā)生的追加合同價(jià)款和對(duì)乙方造成的損失由甲方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
３．甲方代表應(yīng)按合同約定，及時(shí)向乙方提供所需指令、批準(zhǔn)、圖紙并履行其它約定的義務(wù)。否則乙方在約定時(shí)間后２４小時(shí)內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后４８小時(shí)內(nèi)不予答復(fù)，應(yīng)承擔(dān)由此造成的追回合同價(jià)款，并賠償乙方的有關(guān)損失，延誤的工期相應(yīng)順延。
甲方代表易人，甲方應(yīng)于易人前７天通知乙方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。
第六條委托監(jiān)理。本工程甲方委托監(jiān)理，應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。
本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。
非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。
合同履行中，發(fā)生影響甲，乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時(shí)，總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的.處理。
為保證施工正常進(jìn)行，甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對(duì)總監(jiān)理工程師的決定有異議時(shí)，按協(xié)議條款的約定處理。
總監(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時(shí)通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。
第七條乙方駐工地代表。乙方任命駐工地負(fù)責(zé)人，按以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的義務(wù)：
１．乙方的要求、請(qǐng)求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時(shí)間后生效。
２．乙方代表按甲方代表批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護(hù)人員生命和工程、財(cái)產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后２４小時(shí)內(nèi)向甲方代表送交報(bào)告。責(zé)任在甲方，由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價(jià)款，相應(yīng)順延工期；責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)費(fèi)用。
乙方代表易人，乙方應(yīng)于易人前７天通知甲方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。
第八條甲方工作。甲方按協(xié)議條款約定的內(nèi)容和時(shí)間，一次或分階段完成以下工作：
１．提供施工所需的場(chǎng)地，并清除施工場(chǎng)地內(nèi)一切影響乙方施工的障礙；或承擔(dān)乙方在不騰空的場(chǎng)地內(nèi)施工采取的相應(yīng)措施所發(fā)生的費(fèi)用，一并計(jì)入合同價(jià)款內(nèi)；
２．向乙方提供施工所需水、電、熱力、電訊等管道線路，從施工場(chǎng)地外部接至協(xié)議條款約定的地點(diǎn)，并保證乙方施工期間的需要；
３．負(fù)責(zé)本工程涉及的市政配套部門及當(dāng)?shù)馗饔嘘P(guān)部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作；
４．協(xié)調(diào)施工場(chǎng)地內(nèi)各交叉作業(yè)施工單位之間的關(guān)系，保證乙方按合同的約定順利施工；
５．辦理施工所需的有關(guān)批件、證件和臨時(shí)用地等的申請(qǐng)報(bào)批手續(xù)；
６．組織有關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審，向乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)交底；
７．向乙方有償提供協(xié)議條款約定的施工設(shè)備和設(shè)施。
甲方不按協(xié)議條款約定的內(nèi)容和時(shí)間完成以上工作，造成工期延誤，承擔(dān)由此造成的追加合同價(jià)款，并賠償乙方有關(guān)損失，工期相應(yīng)順延。
第九條乙方工作。乙方按協(xié)議條款約定的時(shí)間和要求做好以下工作：
１．在其設(shè)計(jì)資格證書允許的范圍內(nèi)，按協(xié)議條款的約定完成施工圖設(shè)計(jì)或與工程配套的設(shè)計(jì)，經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)后使用；
２．向甲方代表提供年、季、月度工程進(jìn)度計(jì)劃及相應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和工程事故報(bào)告；
３．在騰空后單獨(dú)由乙方施工的施工場(chǎng)地內(nèi)，按工程和安全需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛(wèi)。乙方未履行上述義務(wù)造成工程、財(cái)產(chǎn)和人身傷害，由乙方承擔(dān)責(zé)任及所發(fā)生的費(fèi)用；
在新建工程或不騰空的建筑物內(nèi)施工時(shí)，上述設(shè)施和人員由建筑工程承包人或建筑物使用單位負(fù)責(zé)，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。
４．遵守地方政府和有關(guān)部門對(duì)施工場(chǎng)地交通和施工噪音等管理規(guī)定，經(jīng)甲方代表同意，需辦理有關(guān)手續(xù)的，由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用。因乙方責(zé)任造成的罰款除外；
５．遵守政府和有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的一切規(guī)定和要求，承擔(dān)因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款；
６．按協(xié)議條款的約定保護(hù)好建筑物結(jié)構(gòu)和相應(yīng)管線、設(shè)備；
７．已竣工工程未交付甲方驗(yàn)收之前，負(fù)責(zé)成品保護(hù)，保護(hù)期間發(fā)生損壞，乙方自費(fèi)予以修復(fù)。第三方原因造成損壞，通過甲方協(xié)調(diào)，由責(zé)任方負(fù)責(zé)修復(fù)；或乙方修復(fù)，由甲方承擔(dān)追加合同價(jià)款。要求乙方采取特殊措施保護(hù)的分段或分部工程，其費(fèi)用由甲方承擔(dān)，并在協(xié)議條款內(nèi)約定。甲方在竣工驗(yàn)收前使用，發(fā)生損壞的修理費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。由于乙方不履行上述義務(wù)，造成工期延誤和經(jīng)濟(jì)損失，責(zé)任由乙方承擔(dān)。
三、施工組織設(shè)計(jì)和工期
第十條施工組織設(shè)計(jì)及進(jìn)度計(jì)劃。乙方應(yīng)在協(xié)議條款約定的日期，將施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)和進(jìn)度計(jì)劃提交甲方代表。甲方代表應(yīng)按協(xié)議條款約定的時(shí)間予以批準(zhǔn)或提出修改，逾期不批復(fù)，可視為該施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)和進(jìn)度計(jì)劃已經(jīng)批準(zhǔn)。乙方必須按批準(zhǔn)的進(jìn)度計(jì)劃組織施工，接受甲方代表對(duì)進(jìn)度的檢查、監(jiān)督。工程實(shí)際進(jìn)展與進(jìn)度計(jì)劃不符時(shí)，乙應(yīng)按甲方代表的要求提出措施，甲方代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十一條延期開工。乙方按協(xié)議條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時(shí)開工，應(yīng)在協(xié)議條款約定的開工日期７天前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在７天內(nèi)答復(fù)乙方。甲方代表７天內(nèi)不予答復(fù)，視為已同意乙方要求，工期相應(yīng)順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出延期開工要求，竣工工期不予順延。
甲方征得乙方同意并以書面形式通知乙方后，可要求推遲開工日期，承擔(dān)乙方因此造成的追加合同價(jià)款，相應(yīng)順延工期。
第十二條暫停施工。甲方代表在確有必要時(shí)，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后４８小時(shí)內(nèi)提出處理意見。乙方應(yīng)按甲方要求停止施工，并妥善保護(hù)已完工工程。乙方實(shí)施甲方代表處理意見后，可提出復(fù)工要求，甲方代表應(yīng)在４８小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)。甲方代表未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出處理意見，或收到乙方復(fù)工要求后４８小時(shí)內(nèi)未予答復(fù)，乙方可自行復(fù)工。停工責(zé)任在甲方，由甲方承擔(dān)追加合同價(jià)款，相應(yīng)順延工期；停工責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。因甲方代表不及時(shí)作出答復(fù)，施工無法進(jìn)行，乙方可認(rèn)為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
第十三條工期延誤。由于以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方代表確認(rèn)，工期相應(yīng)順延。
１．甲方不能按協(xié)議條款的約定提供開工條件；
２．工程量變化和設(shè)計(jì)變更；
３．一周內(nèi)，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過８小時(shí)；
４．工程未按時(shí)支付；
５．不可抗力；
６．其它非乙方原因的停工。
乙方在以上情況發(fā)生后７天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的追加合同價(jià)款向甲方代表提出報(bào)告，甲方代表在收到報(bào)告后７天內(nèi)予以確認(rèn)、答復(fù)，逾期不予答復(fù)，乙方可視為延期及要求已被確認(rèn)。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方按協(xié)議條款約定承擔(dān)違約責(zé)任。
第十四條工期提前。施工中如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議。乙方按協(xié)議修訂進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)甲方批準(zhǔn)。甲方應(yīng)在７天內(nèi)給予批準(zhǔn)，并為趕工提供方便條件。提前竣工協(xié)議包括以下主要內(nèi)容：
１．提前的時(shí)間；
２．乙方采取的趕工措施；
３．甲方為趕工提供的條件；
４．趕工措施的追加合同價(jià)款和承擔(dān)；
５．提前竣工受益(如果有)的分享。
四、質(zhì)量與檢驗(yàn)
第十五條工程樣板。按照協(xié)議條款規(guī)定，乙方制作的樣板間，經(jīng)甲方代表檢驗(yàn)合格后，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗(yàn)收的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)。制作樣板間的全部費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。
第十六條檢查和返工。乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)和樣板間標(biāo)準(zhǔn)的要求以及甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時(shí)接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗(yàn)，為檢查檢驗(yàn)提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔(dān)因自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M(fèi)用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價(jià)款，由甲方承擔(dān)。
以上檢查檢驗(yàn)合格后，又發(fā)現(xiàn)由乙方原因引起的質(zhì)量問題，仍由乙方承擔(dān)責(zé)任和發(fā)生的費(fèi)用，賠償甲方的有關(guān)損失，工期相應(yīng)順延。
檢查檢驗(yàn)合格后再進(jìn)行檢查檢驗(yàn)應(yīng)不影響施工的正常進(jìn)行，如影響施工的正常進(jìn)行，檢查檢驗(yàn)不合格，影響施工的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。除此之外影響正常施工的追加合同價(jià)款由甲方承擔(dān)，相應(yīng)順延工期。
第十七條工程質(zhì)量等級(jí)。工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的合格條件。甲方要求部分或全部工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)支付由此增加的追加合同價(jià)款，對(duì)工期有影響的應(yīng)給予相應(yīng)的順延。
達(dá)不到約定條件的部分，甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，可要求乙方返工，乙方應(yīng)按甲方代表要求返工，直到符合約定條件。因乙方原因達(dá)不到約定條件，由乙方承擔(dān)返工費(fèi)用，工期不予順延。返工后仍不能達(dá)到約定條件，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。因甲方原因達(dá)不到約定條件，由甲方承擔(dān)返工的追加合同價(jià)款，工期相應(yīng)順延。
雙方對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議，請(qǐng)協(xié)議條款約定質(zhì)量監(jiān)督部門調(diào)解，調(diào)解費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任一方承擔(dān)。
第十八條隱蔽工程和中間驗(yàn)收。工程具備隱蔽條件或達(dá)到協(xié)議條款約定的中間驗(yàn)收部位，乙方自檢合格后，在隱蔽和中間驗(yàn)收４８小時(shí)前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗(yàn)收的內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間和地點(diǎn)。乙方準(zhǔn)備驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收合格，甲方代表在驗(yàn)收記錄上簽字后，方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗(yàn)收不合格，乙方在限定時(shí)間內(nèi)修改后重新驗(yàn)收。工程符合規(guī)范要求，驗(yàn)收２４小時(shí)后，甲方代表不在驗(yàn)收記錄簽字，可視為甲方代表已經(jīng)批準(zhǔn)，乙方可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。
甲方代表不能按時(shí)參加驗(yàn)收，須在開始驗(yàn)收２４小時(shí)之前向乙方提出延期要求，延期不能超過兩天，甲方代表未能按以上時(shí)間提出延期要求、不參加驗(yàn)收，乙方可自行組織驗(yàn)收，甲方應(yīng)承認(rèn)驗(yàn)收記錄。
第十九條重新檢驗(yàn)。無論甲方代表是否參加驗(yàn)收，當(dāng)其提出對(duì)已經(jīng)驗(yàn)收的隱蔽工程重新檢驗(yàn)的要求時(shí)，乙方應(yīng)按要求進(jìn)行剝露，并在檢驗(yàn)后重新隱蔽或修復(fù)后隱蔽。檢驗(yàn)合格，甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價(jià)款，賠償乙方損失并相應(yīng)順延工期。檢驗(yàn)不合格，乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，工期也予順延。
五、合同價(jià)款及支付方式
第二十條合同價(jià)款與調(diào)整。合同價(jià)款及支付方式在協(xié)議條款內(nèi)約定后，任何一方不得擅自改變。發(fā)生下列情況之一的可作調(diào)整：
１．甲方代表確認(rèn)的工程量增減；
２．甲方代表確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更或工程洽商；
３．工程造價(jià)管理部門公布的價(jià)格調(diào)整；
４．一周內(nèi)非乙方原因造成停水、停電、停氣累計(jì)超過８小時(shí)；
５．協(xié)議條款約定的其它增減或調(diào)整。
雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定調(diào)整合同價(jià)款的方法及范圍。乙方在需要調(diào)整合同價(jià)款時(shí)，在協(xié)議條款約定的天數(shù)內(nèi)，將調(diào)整的原因、金額以書面形式通知甲方代表，甲方代表批準(zhǔn)后通知經(jīng)辦的銀行和乙方。甲方代表收到乙方通知后７天內(nèi)不作答復(fù)，視為已經(jīng)批準(zhǔn)。
對(duì)固定價(jià)格合同，雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定甲方給予乙方的風(fēng)險(xiǎn)金額或按合同價(jià)款一定比例約定風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，同時(shí)雙方約定乙方在固定價(jià)格內(nèi)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)范圍。
第二十一條工程款預(yù)付。甲方按協(xié)議條款約定的時(shí)間和數(shù)額，向乙方預(yù)付工程款，開工后按協(xié)議條款約定的時(shí)間和比例逐次扣回。甲方不按協(xié)議條款約定預(yù)付工程款，乙方在約定預(yù)付時(shí)間７天內(nèi)后向甲方發(fā)出要求預(yù)付工程款的通知，甲方在收到通知后仍不能按要求預(yù)付工程款，乙方可在發(fā)出通知７天后停止施工，甲方從應(yīng)付之日起向乙方支付應(yīng)付款的利息并承擔(dān)違約責(zé)任。
第二十二條工程量的核實(shí)確認(rèn)。乙方按協(xié)議條款約定的時(shí)間，向甲方代表提交已完工程量的報(bào)告。甲方代表接到報(bào)告后７天內(nèi)按設(shè)計(jì)圖紙核實(shí)已完工程數(shù)量(以下簡稱計(jì)量)，并提前２４小時(shí)通知乙方。乙方為計(jì)量提供便利條件并派人參加。
乙方無正當(dāng)理由不參加計(jì)量，甲方代表自行進(jìn)行，計(jì)量結(jié)果視為有效，作為工程價(jià)款支付的依據(jù)。甲方代表收到乙方報(bào)告后７天內(nèi)未進(jìn)行計(jì)量，從第８天起，乙方報(bào)告中開列的工程量視為已被確認(rèn)，作為工程款支付的依據(jù)。甲方代表不按約定時(shí)間通知乙方，使乙方不能參加計(jì)量，計(jì)量結(jié)果無效。
甲方代表對(duì)乙方超出設(shè)計(jì)圖紙要求增加的工程量和自身原因造成的返工的工程量，不予計(jì)量。
第二十三條工程款支付。甲方按協(xié)議條款約定的時(shí)間和方式，根據(jù)甲方代表確認(rèn)的工程量，以構(gòu)成合同價(jià)款相應(yīng)項(xiàng)目的單價(jià)和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出工程價(jià)款，經(jīng)甲方代表簽字后支付。甲方在計(jì)量結(jié)果簽字后超過７天不予支付，乙方可向甲方發(fā)出要求付款通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在發(fā)出通知７天后停止施工，甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
經(jīng)乙方同意并簽訂協(xié)議，甲方可延期付款。協(xié)議需明確約定付款日期，并由甲方支付給乙方從計(jì)量結(jié)果簽字后第８天起計(jì)算的應(yīng)付工程價(jià)款利息。
六、材料供應(yīng)
第二十四條材料樣品或樣本。不論甲乙任何一方供應(yīng)都應(yīng)事先提供材料樣品或樣本。經(jīng)雙方驗(yàn)收后封存，作為材料供應(yīng)和竣工驗(yàn)收的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)。甲方或設(shè)計(jì)單位指定的材料品種，由指定者提供指定式樣、色調(diào)和規(guī)格的樣品或樣本。
第二十五條甲方提供材料。甲方按照協(xié)議條款約定的材料種類、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、質(zhì)量等級(jí)和提供時(shí)間、地點(diǎn)的清單，向乙方提供材料及其產(chǎn)品合格證明。甲方代表在所提供材料驗(yàn)收２４小時(shí)前將通知送達(dá)乙方，乙方派人與甲方一起驗(yàn)收。無論乙方是否派人參加驗(yàn)收，驗(yàn)收后由乙方妥善保管，甲方支付相應(yīng)的保管費(fèi)用。發(fā)生損壞或丟失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。甲方不按規(guī)定通知乙方驗(yàn)收，乙方不負(fù)責(zé)材料設(shè)備的保管，損壞或丟失由甲方負(fù)責(zé)。
甲方供應(yīng)的材料與清單或樣品不符，按下列情況分別處理：
１．材料單價(jià)與清單不符，由甲方承擔(dān)所有差價(jià)；
２．材料的種類、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)與清單或樣品不符，乙方可拒絕接收保管，由甲方運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)并重新采購；
３．到貨地點(diǎn)與清單不符，甲方負(fù)責(zé)倒運(yùn)至約定地點(diǎn)；
４．供應(yīng)數(shù)量少于清單約定數(shù)量時(shí)，甲方將數(shù)量補(bǔ)齊。多于清單數(shù)量時(shí)，甲方負(fù)責(zé)將多余部分運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)；
５．供應(yīng)時(shí)間早于清單約定時(shí)間，甲方承擔(dān)因此發(fā)生的保管費(fèi)用。
因以上原因或遲于清單約定時(shí)間供應(yīng)而導(dǎo)致的追加合同價(jià)款，由甲方承擔(dān)。發(fā)生延誤，工期相應(yīng)順延，并由甲方賠償乙方由此造成的損失。
乙方檢驗(yàn)難過之后仍發(fā)現(xiàn)有與清單和樣品的規(guī)格、質(zhì)量等級(jí)不符的情況，甲方還應(yīng)承擔(dān)重新采購及返工的追加合同價(jià)款，并相應(yīng)順延工期。
第二十六條乙方供應(yīng)材料。乙方根據(jù)協(xié)議條款約定，按照設(shè)計(jì)、規(guī)范和樣品的要求采購工程需要的材料，并提供產(chǎn)品合格證明。在材料設(shè)備到貨２４小時(shí)前通知甲方代表驗(yàn)收。對(duì)與設(shè)計(jì)、規(guī)范和樣品要求不符的產(chǎn)品，甲方代表應(yīng)禁止使用，由乙方按甲方代表要求的時(shí)間運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)，重新采購符合要求的產(chǎn)品，承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用，工期不予順延。甲方未能按時(shí)到場(chǎng)驗(yàn)收，以后發(fā)現(xiàn)材料不符合規(guī)范、設(shè)計(jì)和樣品要求，乙方仍應(yīng)拆除、修復(fù)及重新采購，并承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。由此延誤的工期相應(yīng)順延。
第二十七條材料試驗(yàn)。對(duì)于必須經(jīng)過試驗(yàn)才能使用的材料，不論甲乙雙方任何一方供應(yīng)，按協(xié)議條款的約定，由乙方進(jìn)行防火阻燃、毒性反應(yīng)等測(cè)試。不具備測(cè)試條件的，可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。測(cè)試結(jié)果不合格的材料，凡款采購的應(yīng)停止采購，凡已采購運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)的，應(yīng)立即由采購方運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)，由此造成的全部材料采購費(fèi)用，由采購方承擔(dān)。甲方或設(shè)計(jì)單位指定的材料不合格，由甲方承擔(dān)全部材料采購費(fèi)用。
七、設(shè)計(jì)變更
第二十八條甲方變更設(shè)計(jì)。甲方變更設(shè)計(jì)，應(yīng)在該項(xiàng)工程施工前７天通知乙方。乙方已經(jīng)施工的工程，甲方變更設(shè)計(jì)應(yīng)及時(shí)通知乙方，乙方在接到通知后立即停止施工。
由于設(shè)計(jì)變更造成乙方材料積壓，應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)處理，并承擔(dān)全部處理費(fèi)用。
由于設(shè)計(jì)變更，造成乙方返工需要的全部追加合同價(jià)款和相應(yīng)的損失均由甲方承擔(dān)，相應(yīng)順延工期。
第二十九條乙方變更設(shè)計(jì)。乙方提出合理化建議涉及到變更設(shè)計(jì)和對(duì)原定材料的換用，必須經(jīng)甲方代表及有關(guān)部門批準(zhǔn)。合理化建議節(jié)約的金額，甲方雙方協(xié)商分享。
第三十條設(shè)計(jì)變更對(duì)工程影響。所有設(shè)計(jì)變更，雙方均應(yīng)辦理變更洽商簽證。發(fā)生設(shè)計(jì)變更后，乙方按甲方代表的要求，進(jìn)行下列對(duì)工程影響的變更：
１．增減合同中約定的工程數(shù)量；
２．更改有關(guān)工程的性質(zhì)、質(zhì)量、規(guī)格；
３．更改有關(guān)部分的標(biāo)高、基線、位置和尺寸；
４．增加工程需要的附加工作；
５．改變有關(guān)工程施工時(shí)間和順序。
第三十一條確定變更合同價(jià)款及工期。
發(fā)生設(shè)計(jì)變更后，在雙方協(xié)商時(shí)間內(nèi)，乙方按下列方法提出變更價(jià)格，送甲方代表批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款：
１．合同中已有適用于變更工程的價(jià)格，按合同已有的價(jià)格變更合同價(jià)款；
２．合同中只有類似于變更情況的價(jià)格，可以此作為基礎(chǔ)確定變更價(jià)格，變更合同價(jià)款；
３．合同中沒有適用和類似的價(jià)格，由乙方提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，送甲方代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。
設(shè)計(jì)變更影響到工期，由乙方提出變更工期，送甲方代表批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
甲方代表不同意乙方提出的變更價(jià)格及工期，在乙方提出后７天內(nèi)通知乙方提請(qǐng)工程造價(jià)管理部門或有關(guān)工期管理部門裁定，對(duì)裁定有異議，按第３５條約定的方法解決。
八、竣工與結(jié)算
第三十二條竣工驗(yàn)收。工程具備竣工驗(yàn)收條件，乙方按國家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定，向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)向甲方提交竣工圖。甲方代表收到竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，在協(xié)議條款約定的時(shí)間內(nèi)組織有關(guān)部門驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后７天內(nèi)給予批準(zhǔn)或提出修改意見。乙方按要求修改，并承擔(dān)由自身原因造成修改的費(fèi)用。
甲方代表在收到乙方送交的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告７天內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收，或驗(yàn)收后７天內(nèi)不予批準(zhǔn)且不能提出修改意見，視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已被批準(zhǔn)，即可辦理結(jié)算手續(xù)。
竣工日期為乙方送交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的日期，需修改后才能達(dá)到竣工要求的，應(yīng)為乙方修改后提請(qǐng)甲方驗(yàn)收的日期。
甲方不能按協(xié)議條款約定日期組織驗(yàn)收，應(yīng)從約定期限最后一天的次日起承擔(dān)保管費(fèi)用。
因特殊原因，部分工程或部位須甩項(xiàng)竣工時(shí)，雙方訂立甩項(xiàng)竣工協(xié)議，明確各方責(zé)任。
第三十三條竣工結(jié)算。竣工報(bào)告批準(zhǔn)后，乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定或協(xié)議條款約定的時(shí)間、方式向甲方代表提出結(jié)算報(bào)告，辦理竣工結(jié)算。甲方代表收到結(jié)算報(bào)告后應(yīng)在７天內(nèi)給予批準(zhǔn)或提出修改意見，在協(xié)議條款約定時(shí)間內(nèi)將撥款通知送經(jīng)辦的銀行支付工程款，并將副本送乙方。乙方收到工程款１４天內(nèi)將竣工工程交付甲方。
甲方無正當(dāng)理由收到竣工報(bào)告后１４天內(nèi)不辦理結(jié)算，從第１５天起按施工企業(yè)向銀行同期貸款的最高利率支付工程款的利息，并承擔(dān)違約責(zé)任。
第三十四條保修。乙方按國家有關(guān)規(guī)定和協(xié)議條款約定的保修項(xiàng)目、內(nèi)容、范圍、期限及保修金額和支付辦法，進(jìn)行保修并支付保修金。
保修期從甲方代表在最終驗(yàn)收記錄上簽字之日算起。分單項(xiàng)驗(yàn)收的工程，按單項(xiàng)工程分別計(jì)算保修期。
保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到修理通知之后７天內(nèi)派人修理，否則，甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費(fèi)用，甲方在保修金內(nèi)扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。
采取按合同價(jià)款約定比率，在甲方應(yīng)付乙方工程款內(nèi)預(yù)留保修金辦法的，甲方應(yīng)在保修期滿后１４天內(nèi)結(jié)算，將剩余保修金和按協(xié)議條款約定利率計(jì)算的利息一起退還乙方。
九、爭(zhēng)議、違約和索賠
第三十五條爭(zhēng)議。本合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決，或請(qǐng)有關(guān)部門調(diào)解。當(dāng)事人不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定由仲裁委員會(huì)仲裁。當(dāng)事人雙方未約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴。
發(fā)生爭(zhēng)議后，除出現(xiàn)以下情況的，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護(hù)好已完工程：
１．合同確已無法履行；
２．雙方協(xié)議停止施工；
３．調(diào)解要求停止施工，且為雙方所接受；
４．仲裁委員會(huì)要求停止施工；
５．法院要求停止施工。
第三十六條違約。甲方代表不能及時(shí)給出必要指令、確認(rèn)、批準(zhǔn)，不按合同約定支付款項(xiàng)或履行自己的其他義務(wù)及發(fā)生其他使合同無法履行的行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任(包括支付因違約導(dǎo)致乙方增加的費(fèi)用和從支付之日計(jì)算的應(yīng)支付款項(xiàng)的利息等)，相應(yīng)順延工期，按協(xié)議條款約定支付違約金，賠償因其違約給乙方造成的窩工等損失。
乙方不能按合同工期竣工，施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)和規(guī)范的要求，或發(fā)生其它使用合同無法履行的行為，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，按協(xié)議條款約定向甲方支付違約金，賠償因其違約給甲方造成的損失。
除非雙方協(xié)議將合同終止或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應(yīng)以書面形式通知違約方，違約方必須在收到通知之日起７天內(nèi)作出答復(fù)，超過７天不予答復(fù)視為同意中止或解除合同，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
第三十七條索賠。甲方未能按協(xié)議條款約定提供條件、支付各種費(fèi)用、順延工期、賠償損失，乙方可按以下規(guī)定向甲方索賠：
１．有正當(dāng)索賠理由，且有索賠事件發(fā)生時(shí)的有關(guān)證據(jù)；
２．索賠事件發(fā)生后１４天內(nèi)，向甲方代表發(fā)出要求索賠的意向；
３．在發(fā)出索賠意向后１４天內(nèi)，向甲方代表提交全部和詳細(xì)的索賠資料和金額；
４．甲方在接到索賠資產(chǎn)后７天內(nèi)給予批準(zhǔn)，或要求乙方進(jìn)一步補(bǔ)充索賠理由和證據(jù)，甲方在７天內(nèi)未作答復(fù)，視為該索賠已經(jīng)批準(zhǔn)；
５．雙方協(xié)議實(shí)行一攬子索賠，索賠意向不得遲于工程竣工日期前１４天提出。
十、其它
第三十八條安全施工。乙方要按有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)和防火措施，并承擔(dān)由于自身原因造成的財(cái)產(chǎn)損失和傷亡事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用。非乙方責(zé)任造成的財(cái)產(chǎn)損失和傷亡事故，由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任和有關(guān)費(fèi)用。
發(fā)生重大傷亡事故，乙方應(yīng)按規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部門并通知甲方代表。同時(shí)按政府有關(guān)部門的要求處理。甲方要為搶救提供必要條件。發(fā)生的費(fèi)用由事故責(zé)任方承擔(dān)。
乙方在動(dòng)力設(shè)備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨時(shí)交通要道附近施工前，應(yīng)向甲方代表提出安全保護(hù)措施，經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)后實(shí)施。由甲方承擔(dān)防護(hù)措施費(fèi)用。
在不騰空和繼續(xù)使用的建筑物內(nèi)施工時(shí)，乙方應(yīng)制定周密的安全保護(hù)和防火措施，確保建筑物內(nèi)的財(cái)產(chǎn)和人員的安全，并報(bào)甲方代表批準(zhǔn)。安全保護(hù)措施費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。
在有毒有害環(huán)境中施工，甲方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定提供相應(yīng)的防護(hù)措施，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
第三十九條專利技術(shù)和特殊工藝的使用。甲方要求采用專利技術(shù)和特殊工藝，須負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)的申報(bào)、審批手續(xù)，承擔(dān)申報(bào)、實(shí)驗(yàn)等費(fèi)用。乙方按甲方要求使用，并負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)等有關(guān)工作。乙方提出使用專利技術(shù)和特殊工藝，報(bào)甲方代表批準(zhǔn)后按以上約定辦理。
以上發(fā)生的費(fèi)用和獲得的收益，雙方按協(xié)議條款約定分?jǐn)偦蚍窒怼?/p>
第四十條不可抗力。不可抗力發(fā)生后，乙方應(yīng)迅速采取措施，盡量減少損失，并在２４小時(shí)內(nèi)向甲方代表通報(bào)災(zāi)害情況，按協(xié)議條款約定的時(shí)間向甲方報(bào)告情況和清理、修復(fù)的費(fèi)用。災(zāi)害繼續(xù)發(fā)生，乙方應(yīng)每隔７天內(nèi)甲方報(bào)告一次災(zāi)害情況，直到災(zāi)害結(jié)束。甲方應(yīng)對(duì)災(zāi)害處理提供必要條件。
因不可抗力發(fā)生的費(fèi)用由雙方分別承擔(dān)：
１．工程本身的損害由甲方承擔(dān)；
２．人員傷亡由所屬單位負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；
３．造成乙方設(shè)備、機(jī)械的損壞及停工等損失，由乙方承擔(dān)；
４．所需清理和修復(fù)工作的責(zé)任與費(fèi)用的承擔(dān)，雙方另簽補(bǔ)充協(xié)議約定。
第四十一條保險(xiǎn)。在施工場(chǎng)地內(nèi)，甲乙雙方認(rèn)為有保險(xiǎn)的必要時(shí)，甲方按協(xié)議條款的約定，辦理建筑物和施工場(chǎng)地內(nèi)甲方人員及第三方人員生命財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，并支付一切費(fèi)用。
乙方辦理施工場(chǎng)地內(nèi)自己人員生命財(cái)產(chǎn)和機(jī)械設(shè)備的保險(xiǎn)，并支付一切費(fèi)用。
當(dāng)乙方為分包或在不騰空的建筑物內(nèi)施工時(shí)，乙方辦理自己的各類保險(xiǎn)。
投保后發(fā)生事故，乙方應(yīng)在１４天內(nèi)向甲方提供建筑工程(建筑物)損失情況和估價(jià)的報(bào)告，如損害繼續(xù)發(fā)生，乙方在１４天后每７天報(bào)告一次，直到損害結(jié)束。
第四十二條工程停建或緩建。由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑ǎ购贤荒芾^續(xù)履行，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作，按甲方要求將自有機(jī)械設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)常甲方應(yīng)為乙方撤出提供必要條件，支付以上的費(fèi)用，并按合同規(guī)定支付已完工程價(jià)款和賠償乙方有關(guān)損失。
已經(jīng)定貨的材料、設(shè)備由定貨方負(fù)責(zé)退貨，不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。但未及時(shí)退貨造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。
第四十三條合同的生效與終止。本合同自協(xié)議條款約定的生效之日起生效。在竣工結(jié)算、甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方后，除有關(guān)保修條款仍然生效外，其它條款即告終止，保修期滿后，有關(guān)保修條款終止。
第四十四條合同份數(shù)。合同正本兩份，具有同等法律效力，由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。副本份數(shù)按協(xié)議條款約定，由甲乙雙方分送有關(guān)部門。
建筑裝飾工程合同9
委托方：_________________
承接方：_________________
工程項(xiàng)目：_______________________
分公司系_________________公司依法設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)，具有獨(dú)立的簽訂和履行合同的資格和能力。_________________有限公司系根據(jù)我國法律注冊(cè)的合法組織，具有簽訂履行本合同的資格和能力。
甲方根據(jù)通信建設(shè)需要將_________________工程發(fā)包給乙方建設(shè)施工，乙方同意作為承包方承包該項(xiàng)目工程。為明確甲乙雙方的權(quán)利、義務(wù)，保證本工程順利完成，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，本著平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條工程概況
工程名稱：______________________________。
工程地點(diǎn)：_______________________________。
總計(jì)：施工面積_____________________平方米。
施工內(nèi)容：
本工程項(xiàng)目如下：
1.拆除維修
2.建筑裝修
3.電氣照明
4.綜合布線
5.配電工程
6.消防工程及報(bào)批驗(yàn)收
7.工程開工日期：________年____月____日
8.工程竣工日期：________年____月____日
9.工程總天數(shù)：________________________________天
第二條工程價(jià)款
包括為實(shí)施和完成合同所需的勞務(wù)、材料、機(jī)械、安裝、質(zhì)檢、保修、管理、利潤、稅金、政策性調(diào)價(jià)、施工措施費(fèi)用、市場(chǎng)變化以及合同所含的所有責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)應(yīng)有費(fèi)用
工程總價(jià)款_________元。
第三條質(zhì)量要求
工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可
施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同
甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接
所有隱蔽工程必須經(jīng)甲方代表簽證認(rèn)可后方可隱蔽。
第四條材料供應(yīng)
本工程系包工包料工程，在裝修工程承包范圍內(nèi)施工所需材料或產(chǎn)品原則上由乙方采購，乙方所用裝修材料必須與設(shè)計(jì)方案要求相符，達(dá)到合格以上，其材料、產(chǎn)品品牌、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量、性能等必須符合設(shè)計(jì)要求和防火要求，嚴(yán)禁使用改制鋼材材料
在承包范圍內(nèi)施工所需的主要材料，其品牌、等級(jí)、價(jià)格等進(jìn)場(chǎng)前必須經(jīng)甲方委托的監(jiān)理簽字確認(rèn)
乙方須嚴(yán)格按照國家有在價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見本合同附件
《裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪
作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方
乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)
乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，詳見本合同附件預(yù)算單的內(nèi)容，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條付款方式
因本工程需要進(jìn)行拆除修補(bǔ)裝修，裝修工程總價(jià)款定為_________元，先預(yù)付裝修總價(jià)款的_____%，合計(jì)元，于簽定合同后____天內(nèi)支付
工程進(jìn)度款：待裝修工程完成達(dá)到_____%，經(jīng)監(jiān)理單位和發(fā)包人審核確認(rèn)后支付合同價(jià)的_____%，合計(jì)元，工程驗(yàn)收合格后再付____%，合計(jì)元，工程決算審計(jì)后___天內(nèi)按審定數(shù)留下的____%質(zhì)保金后付清余款，合計(jì)元，質(zhì)保金___%待保修期滿后支付保修期為____月合計(jì)元
第六條施工技術(shù)要求
施工工期：承包人可根據(jù)自身技術(shù)力量及施工組織的合理安排縮短工期。施工工期應(yīng)包括返工的工期在內(nèi)，發(fā)生連續(xù)停水、停電________小時(shí)，工期可順延，以當(dāng)?shù)刈詠硭㈦娏镜耐Ｋ⑼ｋ娡ㄖ獮闇?zhǔn)，雙方簽字確認(rèn)。工期延誤按延誤一天進(jìn)行________元罰款
由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變
在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
第七條工程驗(yàn)收
工程質(zhì)量驗(yàn)收，除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外，待工程全部結(jié)束后，
乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第八條其他事項(xiàng)
乙方應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)條件，合理制定施工組織設(shè)計(jì)，施工圖以外所發(fā)生的按規(guī)定非甲方原因的費(fèi)用由乙方自行負(fù)責(zé)
乙方需午間、夜間加班施工，所引起的噪音超標(biāo)費(fèi)由乙方自行承擔(dān)
乙方應(yīng)協(xié)調(diào)好當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的'關(guān)系，出現(xiàn)問題由乙方自行協(xié)調(diào)
建設(shè)單位可以根據(jù)需要增加或減少工作量
乙方不得將工程轉(zhuǎn)包或分包
本裝修工程的施工圖，由乙方按施工價(jià)的________%一次性支付設(shè)計(jì)費(fèi)，交由我公司轉(zhuǎn)交設(shè)計(jì)者，
乙方應(yīng)在接到施工通知書之日起________內(nèi)辦妥所需手續(xù)并與我公司簽定施工合同，并在約定的開工日期內(nèi)及時(shí)組織施工，否則乙方承擔(dān)一切責(zé)任，并取消施工資格，終止施工合同
嚴(yán)格履行合同，實(shí)行信譽(yù)工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處
在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起，為________個(gè)月。
第九條違約責(zé)任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的________%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十條爭(zhēng)議解決
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向甲方所在地人民提起訴訟。
第十一條合同的變更和終止
合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的________%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)
施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條合同生效
本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效
補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
第十三條補(bǔ)充改動(dòng)事項(xiàng)
甲方：________
乙方：________
簽約日期：________年____月____日
建筑裝飾工程合同10
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順法民一初字第01001號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進(jìn)行了審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書》，協(xié)議約定被告委托原告對(duì)被告自有的碧桂園彩虹一街9號(hào)房屋進(jìn)行承包裝修工程，具體內(nèi)容見工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表，總工程造價(jià)為306406元，按八折結(jié)算價(jià)為245124.8元。如有增加，另行計(jì)算。工程驗(yàn)收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進(jìn)場(chǎng)施工，在施工過程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項(xiàng)目，故房屋裝修工程結(jié)算總造價(jià)為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認(rèn)為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表中裝修項(xiàng)目已裝修完畢，故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表及清楚其內(nèi)容，故應(yīng)視為雙方已結(jié)算，被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請(qǐng)求有理，予以支持。被告認(rèn)為原告進(jìn)行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對(duì)該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi)，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費(fèi)3120元，由被告負(fù)擔(dān)。
上訴人黃某上訴稱：
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；
二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯(cuò)誤的，本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個(gè)重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項(xiàng)目，再進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù)，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題，被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價(jià)格存在爭(zhēng)議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請(qǐng)求：
1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號(hào)民事判決；
2、駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求；
3、本案的訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。
被上訴人梁某辯稱：原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，請(qǐng)求二審法院予以維持。
本院對(duì)于原審認(rèn)定的'事實(shí)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：本案的上訴爭(zhēng)議焦點(diǎn)系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭(zhēng)工程款87000元。
首先，雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時(shí)，在法律法規(guī)對(duì)建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì)，故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定，應(yīng)屬無效合同，不受法律保護(hù)。原審對(duì)該合同效力定性正確，本院予以維持。
其次，關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭(zhēng)工程款87000元的問題。上訴人在一審?fù)忂^程中，明確確認(rèn)了以下事實(shí)：其一，訟爭(zhēng)工程已經(jīng)完工，且其已經(jīng)入住使用；其二，訟爭(zhēng)工程總價(jià)款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭(zhēng)工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認(rèn)，該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確，上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請(qǐng)求，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予支持。
至于訟爭(zhēng)工程的質(zhì)量問題，在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下，上訴人明確表示就質(zhì)量問題，另案解決。原審法院對(duì)于訟爭(zhēng)工程質(zhì)量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請(qǐng)書》是要求法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問題進(jìn)行處理，因原審法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問題不作相應(yīng)審查，故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟(jì)。綜上，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，依法應(yīng)予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費(fèi)3120元，由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
建筑裝飾工程合同11
__________(以下簡稱甲方)
__________(以下簡稱乙方)
一、 工程概況：
1. 工程地點(diǎn)：巫溪縣司法局綜合辦公樓
2. 建筑面積：400平方米
3. 使用性質(zhì)：辦公室
4. 房屋結(jié)構(gòu)：框架
二、 設(shè)計(jì)程序：
1.甲乙雙方經(jīng)協(xié)商設(shè)計(jì)費(fèi)按建筑面積__________400M2，元/M2計(jì)取。
2.設(shè)計(jì)協(xié)議簽訂后，即由甲方付與乙方方案設(shè)計(jì)定金為總設(shè)計(jì)費(fèi)的，即3.乙方在收到甲方提供的有關(guān)圖紙，對(duì)工程進(jìn)行實(shí)地勘測(cè)后在構(gòu)想，形成設(shè)計(jì)方案平面圖，創(chuàng)意透視草圖，由甲方審閱。
4.在甲方確認(rèn)平面方案圖并支付施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)即總設(shè)計(jì)費(fèi)的元后，乙方在_____天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì)，包括平面布置圖，天花平面圖，效果圖(共公區(qū)域效果圖一張)，立、剖面圖等。
5.施工圖由甲方負(fù)責(zé)確認(rèn)，確認(rèn)后甲方在索取圖紙時(shí)，須支付尾款，即設(shè)計(jì)費(fèi)的元。
6.甲方如需乙方提供2個(gè)區(qū)域以上的效果圖應(yīng)事先說明，并應(yīng)于方案設(shè)計(jì)前付清效果圖成本費(fèi)(效果圖_____元/張)。現(xiàn)甲方要求繪制部位效果圖_____張，總計(jì)______元。
7.施工圖由甲方簽字確認(rèn)后，并由乙方蓋好公司公章后，施工圖才算正式有效。否則應(yīng)為無效，乙方不對(duì)所有施工圖負(fù)責(zé)。
8.其它約定：
三、 雙方責(zé)任：
甲方責(zé)任：
1. 甲方保證提交的資料真實(shí)有效，若提交的資料錯(cuò)誤或變更，引起設(shè)計(jì)修改，須另付修改費(fèi)。
2. 在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，甲方應(yīng)書面通知乙方，乙方未開始設(shè)計(jì)工作的，不退還甲方已付的定金已開始設(shè)計(jì)的，甲方應(yīng)根據(jù)乙方已進(jìn)行的實(shí)際工作量，不足一半時(shí)，按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的一半支付超過一半時(shí)，按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的全部支付。
3. 事先經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相應(yīng)增加設(shè)計(jì)費(fèi)。
4. 對(duì)未經(jīng)甲方確認(rèn)的，或未付清設(shè)計(jì)費(fèi)的`圖紙均不能外帶。
5. 施工中，甲方要求更改設(shè)計(jì)圖紙必須經(jīng)乙方同意。如甲方提出的修改圖紙影響房屋結(jié)構(gòu)或裝修內(nèi)部結(jié)構(gòu)，乙方不同意修改，而甲方執(zhí)意要改的，其一切后果均由甲方自負(fù)。
6. 甲方有責(zé)任保護(hù)乙方的設(shè)計(jì)版權(quán)，未經(jīng)乙方同意，甲方對(duì)乙方交付的設(shè)計(jì)文件不得向第三方轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項(xiàng)目，如發(fā)生以上情況，乙方有權(quán)按設(shè)計(jì)費(fèi)雙倍收取違約金。
7. 負(fù)責(zé)承擔(dān)要求設(shè)計(jì)師外出考察或選料時(shí)所需的出差費(fèi)用。
8. 凡甲方在設(shè)計(jì)圖紙上簽字或付清全部設(shè)計(jì)費(fèi)后三天內(nèi)未提出異議者均作為甲方對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的簽收和確認(rèn)。
乙方責(zé)任：
1. 乙方按本合同約定向甲方交付設(shè)計(jì)文件。
2. 乙方對(duì)設(shè)計(jì)文件出現(xiàn)的錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改。由于乙方設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成工程質(zhì)量事故損失，乙方除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)。
3. 合同生效后，乙方要求終止或解除合同，乙方應(yīng)雙倍返還設(shè)計(jì)定金。
4. 乙方負(fù)責(zé)向甲方施工時(shí)解釋圖紙和協(xié)助解決技術(shù)上的疑難問題。
四、 其它：
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議履行完后自行終止。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________
法定代表人(簽字)：__________ 法定代表人(簽字)：__________
__________年__________月__________日 __________年__________月__________日
建筑裝飾工程合同12
發(fā)包單位：(簡稱甲方)
承包單位：(簡稱乙方)
依照有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就甲方不銹鋼推拉門、不銹鋼刷卡平開門工程施工等事宜協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程承包范圍及工期
工程范圍：不銹鋼推拉門、不銹鋼刷卡平開門工程
工期：___年4月21日——___年4月30日完成。
二、材料和質(zhì)量要求及單價(jià)
1、不銹鋼推拉門，用304不銹鋼，如圖主管直徑76mm，壁厚1.5mm，橫管站管為51mm，壁厚為1.4mm，小管直徑為38mm，壁厚為1.4mm(承包價(jià)6000. 00元);
2、不銹鋼刷卡平開門，用304不銹鋼，如圖門框?yàn)?0*50方管，壁厚1.5mm，門扇為40*40方管，壁厚1.4mm，豎管為32mm圓管(承包價(jià)3900. 00元);
3、以上價(jià)格含稅金，不包含受檢檢測(cè)費(fèi)超出費(fèi)用。
三、結(jié)算方式
乙方完成本合同全部工作，履行本合同所有義務(wù)后的全部最終結(jié)算價(jià)格。
四、付款方式：
合同簽訂之日起，付給乙方工程款的30%(預(yù)付金)工程完工，乙方提供合同總價(jià)款的全額發(fā)票后，工程款付清。
五、乙方責(zé)任
1、編制施工組織設(shè)計(jì)和施工組織方案，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作;
2、嚴(yán)格按施工方案施工，并配合土建施工單位做好安裝施工、中間交接及其后的封堵等工作;
3、擬定本工程的質(zhì)量保證措施，并交甲方認(rèn)可;
4、按合同約定的分工范圍，做好符合質(zhì)量要求的材料和設(shè)備的采購供應(yīng)和管理工作，乙方采購的物資采購前必須事先通知甲方代表參加，并經(jīng)甲方認(rèn)可后方可采購，材料必須經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，國家質(zhì)量檢督部門出具合格證明后方可使用;
5、及時(shí)向甲方提供開工申請(qǐng)隱蔽工程驗(yàn)收通知、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程質(zhì)量事故報(bào)告;
6、根據(jù)工地現(xiàn)狀自行鋪設(shè)臨時(shí)道路;
7、根據(jù)國家和行業(yè)現(xiàn)行的'驗(yàn)收、施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照施工圖進(jìn)行施工;在合同工期內(nèi)及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)和交付合格工程，并在工程竣工后一個(gè)月內(nèi)提交竣工資料;確保工程質(zhì)量按合同規(guī)定的分段時(shí)間如期完工。
8.工程施工合同簽訂后，若使用水電，由甲方提供。
9.工程質(zhì)量保修必須符合中華人民共和國國務(wù)院建設(shè)工程管理?xiàng)l例的規(guī)定;
10、乙方在合同履行期間提供和使用的設(shè)備、工具、材料等全部由乙方自行負(fù)責(zé)保管及看護(hù)，若發(fā)生丟失一切責(zé)任和損失全部由乙方自負(fù)。
六、工程交工驗(yàn)收
l、本工程的竣工驗(yàn)收，以施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的現(xiàn)行施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù);
2、工程完工后，乙方須向甲方提交書面竣工報(bào)告，同時(shí)提交工程竣工技術(shù)資料、竣工結(jié)算等作為驗(yàn)收依據(jù)。甲方及時(shí)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后簽章驗(yàn)收證書，辦理本工程結(jié)算手續(xù)。
七、合同效力及糾紛解決
1、本合同經(jīng)雙方簽章后生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決;
2、合同發(fā)生糾紛，雙方歿時(shí)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，可由人民法院裁決。
八、組成合同的文件
1、本工程施工合同;
2、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件;
3、圖紙、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分;
九、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份;
十、補(bǔ)充條款：工程變更必須經(jīng)甲方認(rèn)可后方可施工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑裝飾工程合同13
發(fā)包方(甲方)：_________________
承包方(乙方)：_________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)...
建筑裝飾工程施工合同(乙種本)國家工商行政管理局中華人民共和國建設(shè)部制定__________省工商行政管理局監(jiān)制部門：_________________
__________省建設(shè)廳建筑裝飾工程施工合同發(fā)包方(甲方)：_________________承包方(乙方)：_________________按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第1條工程概況
1.1、工程名稱：_________________
1.2、工程地點(diǎn)：_________________
1.3、承包范圍：_________________
1.4、承包方式：_________________
1.5、工期：_________________
1.6、工程質(zhì)量：_________________合格
1.7、合同價(jià)款(人民幣大寫)：_________________
第2務(wù)甲方工作
2.1、開工前7天，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明貳份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備，并說明注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
2.2、指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損失，并承擔(dān)所相應(yīng)費(fèi)用。
2.4、如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)申批手續(xù)。
2.5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
第3條乙方工作為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期
3.1、指派完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收、編制工程結(jié)算。
3.3、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.4、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2、因甲方為按約定完成工作。影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)工期相應(yīng)順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的.約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JG73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)負(fù)擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。
5.4、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承擔(dān)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
第6條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
6.1、雙方商定本合同價(jià)款采用第(3)種：_________________
(1)固定價(jià)格(2)固定價(jià)格(3)可調(diào)價(jià)格：_________________
6.2、合同生效后，甲方每月按乙方完成工程量的80%進(jìn)行付款。
6.3、工程竣工驗(yàn)收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在10天內(nèi)，結(jié)清尾款
第7條全生產(chǎn)和防火的約定
7.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
7.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
7.3、由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例防火設(shè)計(jì)規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
7.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第8條獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
8.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方__________元。甲方不按合同約定撥付款，每拖期一天，按付款額的__________%支付滯納金。
8.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方__________元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費(fèi)外，每提前一天，甲方支付乙方__________元，作為獎(jiǎng)勵(lì)。
8.3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價(jià)款外，甲方支付乙方/__________元，作為獎(jiǎng)勵(lì)。
8.4、甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
8.5、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包有關(guān)安__________%包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算。包干風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)容。括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
8.6、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
第9條爭(zhēng)議或糾紛處理
9.1、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或清有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
第10條附則
10.1、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本
10.2、本合同履行完成后自動(dòng)終止。
10.3、附件
(1)施工圖紙或作法說明(
2)工程項(xiàng)目一覽表
(3)工程預(yù)算書
(4)會(huì)議紀(jì)要
(5)設(shè)計(jì)變更
(6)其他份，
甲乙雙方各執(zhí)一份。簽定之日起生效。
甲方(蓋章)：_________________
法定代表人：_________________
代理人：_________________
單位地址：_________________
電話：_________________
傳真：_________________
郵碼：_________________
開戶銀行：_________________
戶名：_________________
帳號(hào)：_________________
年月日乙方(蓋章)：_________________
法定代表人：_________________
代理人：_________________
單位地址：_________________
電話：_________________
傳真：_________________
郵碼：_________________
開戶銀行：_________________
戶名：_________________
帳號(hào)：_________________
建筑裝飾工程合同14
合同編號(hào)：
需方(以下稱甲方)：
簽訂日期：年 月 日
供方(以下稱乙方)：
簽訂地點(diǎn)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。
一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物：
1：不銹鋼地腳線及修邊線2：信報(bào)箱3：電梯門套
二、數(shù)量、單價(jià)及合同預(yù)算金額
備注：
1．以上表格所涉及的數(shù)量、尺寸、規(guī)格依據(jù)甲方所提供的加工
圖紙為準(zhǔn)，此圖紙將作為附件一附于此份合同后。
2．此報(bào)價(jià)包括為成品加工價(jià)，已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費(fèi)用。同時(shí)此報(bào)價(jià)已含貼膜、包裝及到廣州運(yùn)費(fèi)。不含稅，如需含稅則另加5％。
3．以上三類產(chǎn)品中，地腳線、修邊線及信報(bào)箱僅供材料，不包安裝。電梯門套為包工包料。
四、加工及驗(yàn)收：甲方須在合同簽訂之日起3天內(nèi)提供完整，尺寸
準(zhǔn)確無誤并由甲方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質(zhì)按304執(zhí)行，所有供貨不銹鋼板的板材材質(zhì)及厚度必須符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等國家及行業(yè)標(biāo)。包裝采用保護(hù)膠紙保護(hù)、紙皮（或泡沫紙）包裝（運(yùn)輸途中產(chǎn)品保護(hù)由乙方負(fù)責(zé)。貨物經(jīng)甲方驗(yàn)收后，交由甲方負(fù)責(zé)保管。
五、驗(yàn)收手續(xù)：供貨方貨到現(xiàn)場(chǎng)，甲方或其工作人員只對(duì)外觀可視
面進(jìn)行有無表面保護(hù)膜破損導(dǎo)致劃傷或擠壓變形驗(yàn)收及對(duì)數(shù)量進(jìn)行核對(duì)簽收，甲方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)存在工藝質(zhì)量問題時(shí)通知乙方后，乙方須在8小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行鑒定，情況屬實(shí)的情況下乙方需無條件對(duì)存在問題的產(chǎn)品進(jìn)行更換。
六、乙方送到現(xiàn)場(chǎng)之貨物，甲方授權(quán)為指
定簽收人，若授權(quán)有變更，以甲方書面函告為準(zhǔn)。七、付款及結(jié)算方式
（1）自合同簽訂之日起三天內(nèi)甲方應(yīng)支付合同總金額的10℅即人民幣訂金給乙方，定金最后一批貨款沖抵結(jié)清。
（2）乙方在發(fā)貨前把發(fā)貨數(shù)量清單傳真給甲方確認(rèn)，甲方在確認(rèn)后簽字回傳給乙方，乙方在收到發(fā)貨單確認(rèn)的當(dāng)天發(fā)貨。貨到工地后經(jīng)甲方抽樣驗(yàn)收后，如送材料為本合同第一條款中第1、2項(xiàng)材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項(xiàng)材料，那么乙方需安裝完畢，甲方驗(yàn)收合格后結(jié)算貨款。
（3）甲方付款方式可為支票或網(wǎng)銀結(jié)算，收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現(xiàn)金的收取人必須出具乙方授權(quán)委托、收款并須加蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結(jié)算的金額時(shí)，必須提供等額的相應(yīng)票據(jù)，否則甲方有權(quán)拒付材料款項(xiàng)。
九、乙方責(zé)任及違約責(zé)任：按時(shí)保證質(zhì)量交貨，提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證及產(chǎn)品質(zhì)量保證書，乙方的產(chǎn)品在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題均視為該產(chǎn)品不合格，甲方有權(quán)保留追究乙方相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失及相關(guān)法律責(zé)任之權(quán)力。乙方產(chǎn)品不能按時(shí)交貨的，每逾期一日按合同暫定價(jià)款的1%向甲方支付違約金，違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%；乙方產(chǎn)品若連續(xù)出現(xiàn)批量或嚴(yán)重不合格及供貨逾期超過十天嚴(yán)重滯后的，甲方有權(quán)解除本合同，且乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的`損失。
十、甲方責(zé)任及違約責(zé)任：負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場(chǎng)的數(shù)量清點(diǎn)驗(yàn)收。按合同規(guī)定日期支付貨款，否則每日按逾付金額的1%償付乙方違約金，違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%；
十一、不可抗力：甲、乙雙方任一方由于不可抗力（如嚴(yán)重自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、瘟疫）不能履行或不能完全履行合同時(shí)，應(yīng)盡快向?qū)Ψ酵▓?bào)理由，經(jīng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明后，可允許延期履行、部分履行規(guī)定的，不以違約論。對(duì)這些貨物的處理方法，可由甲、乙雙方協(xié)商決定。十二、圖紙及責(zé)任：
1、甲方負(fù)責(zé)提供該單項(xiàng)工程所有圖紙，乙方需安排設(shè)計(jì)到現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量出圖，在接到甲方要求一天內(nèi)到場(chǎng)，在每批加工圖紙上須經(jīng)甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。
2、甲方確定的加工圖紙需變更時(shí)應(yīng)在乙方未生產(chǎn)前以書面形式提出，否則，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此承受的實(shí)際損失（當(dāng)乙方收到甲方書面指令時(shí)，乙方已經(jīng)開始生產(chǎn)的，應(yīng)立刻停止生產(chǎn)，否則甲方不予以承擔(dān)責(zé)任及損失）。
3、因甲方確定的加工圖紙不清楚，經(jīng)乙方審查（須在收到圖紙后二個(gè)工作日完成）書面通知仍不能修改，致使乙方無法生產(chǎn)的，乙方供貨期順延，乙方無需承擔(dān)由此造成逾期交貨之賠償責(zé)任。 4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術(shù)要求加工的，乙方須對(duì)此承擔(dān)一切相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業(yè)主方索賠等費(fèi)用(如有)]及相關(guān)法律責(zé)任，由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關(guān)條款執(zhí)行。十三、雙方主要職責(zé)
(1)甲方：提供所需鋁板的規(guī)格、尺寸、數(shù)量、并確定加工圖紙及加工技術(shù)要求、貨到現(xiàn)場(chǎng)后的驗(yàn)收、保管和按合同約定付款等。
（2)乙方：根據(jù)甲方確認(rèn)的圖紙及加工技術(shù)要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。
十四、產(chǎn)品的圖紙變更：在執(zhí)行合同過程中，產(chǎn)品加工圖紙變更需雙方確認(rèn)。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，則該批量交貨期起始時(shí)間以甲乙雙方最終確認(rèn)后的不可變更的尺寸圖紙之日起計(jì)。
十五、爭(zhēng)議解決：基于本合同產(chǎn)生任何爭(zhēng)議由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程所在地的人民法院依法裁決。
十六、合同生效：本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效，乙、甲雙方各執(zhí)兩份，每份均具同等法律效力。經(jīng)雙方確認(rèn)的附件為合同正文組成部分，與本合同具相同效力。
甲方：（簽章）
乙方：（簽章）
代表人：（簽章）
代表人：（簽章）
開戶銀行:
開戶銀行：
帳號(hào)：
帳號(hào)：
建筑裝飾工程合同15
甲方：________________________
乙方：________________________
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：_________;工程地點(diǎn)：_________;承包范圍：_________;承包方式：_________。
1.2 開工日期：_________;竣工日期：_________;總?cè)諝v工期天數(shù)：_________。
1.3 質(zhì)量等級(jí)：_________。
1.4 合同價(jià)款：_________。
第二條 合同文件及解釋順序
_________。
第三條 合同文件使用的語言和適用標(biāo)準(zhǔn)及法律
3.1 合同語言：_________。
3.2 適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范：_________。
3.3 適用法律、法規(guī)：_________。
第四條 圖紙
4.1 圖紙?zhí)峁┤掌冢篲________;
4.2 圖紙?zhí)峁┨讛?shù)：_________;
4.3 圖紙?zhí)厥獗Ｃ芤蠛唾M(fèi)用：_________。
第五條 甲方代表
5.1 甲方代表姓名和職稱(職務(wù))：_________;
5.2 甲方賦予甲方代表的職權(quán)：_________;
5.3 甲方代表委派人員的名單及責(zé)任范圍：_________。
第六條 監(jiān)理單位及總監(jiān)理工程師
6.1 監(jiān)理單位名稱：_________;
6.2 總監(jiān)理工程師姓名、職稱：_________;
6.3 總監(jiān)理工程師職責(zé)：_________。
第七條 乙方駐工地代表
_________。
第八條 甲方工作
8.1 提供具備開工條件施工場(chǎng)地的時(shí)間和要求：_________;
8.2 水、電、電訊等施工管線進(jìn)入施工場(chǎng)地的時(shí)間、地點(diǎn)和供應(yīng)要求：_________;
8.3 需要與有關(guān)部門聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作的內(nèi)容及完成時(shí)間：_________;
8.4 需要協(xié)調(diào)各施工單位之間關(guān)系的工作內(nèi)容和完成時(shí)間：_________;
8.5 辦理的證件、批件的名稱和完成時(shí)間：_________;
8.6 會(huì)審圖紙和設(shè)計(jì)交底的時(shí)間：_________;
8.7 向乙方提供的設(shè)施內(nèi)容：_________。
第九條 乙方工作
9.1 施工圖和配套設(shè)計(jì)名稱、完成時(shí)間及要求：_________;
9.2 提供計(jì)劃、報(bào)表的名稱、時(shí)間和份數(shù)：_________;
9.3 施工場(chǎng)地防護(hù)工作的要求：_________;
9.4 施工現(xiàn)場(chǎng)交通和噪音控制的要求：_________;
9.5 符合施工場(chǎng)地規(guī)定的要求：_________;
9.6 保護(hù)建筑物結(jié)構(gòu)及相應(yīng)管線和設(shè)備的措施：_________;
9.7 建筑成品保護(hù)的措施：_________。
第十條 進(jìn)度計(jì)劃
10.1 乙方提供施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)和進(jìn)度計(jì)劃的時(shí)間：_________;
10.2 甲方代表批準(zhǔn)進(jìn)度計(jì)劃的時(shí)間：_________。
第十一條 延期開工
_________。
第十二條 暫停施工
_________。
第十三條 工期延誤
_________。
第十四條 工期提前
_________。
第十五條 工程樣板
15.1 對(duì)工程樣板間的要求：_________。
第十六條 檢查和返工
_________。
第十七條 工程質(zhì)量等級(jí)
17.1 工程質(zhì)量等級(jí)要求的追加合同價(jià)款：_________;
17.2 質(zhì)量評(píng)定部門名稱：_________。
第十八條 隱蔽工程和中間驗(yàn)收
18.1 中間驗(yàn)收部位和時(shí)間：_________。
第十九條 驗(yàn)收和重新檢驗(yàn)
_________。
第二十條 合同價(jià)款及調(diào)整
20.1 合同價(jià)款形式(固定價(jià)格加風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)合同、可調(diào)價(jià)格合同等)：_________;
20.2 調(diào)整的方式：_________。
第二十一條 工程預(yù)付款
21.1 預(yù)付工程款總金額：_________;
21.2 預(yù)付時(shí)間和比例：_________;
21.3 扣回時(shí)間和比例：_________;
21.4 甲方不按時(shí)付款承擔(dān)的違約責(zé)任：_________。
第二十二條 工程量的核實(shí)確認(rèn)
22.1 乙方提交工程量報(bào)告的時(shí)間和要求：_________。
第二十三條 工程款支付
23.1 工程款支付方式：_________;
23.2 工程款支付金額和時(shí)間：_________;
23.3 甲方違約的責(zé)任：_________。
第二十四條 材料樣品或樣本
_________。
第二十五條 甲方供應(yīng)材料設(shè)備
25.1 甲方供應(yīng)材料、設(shè)備的要求(附清單)：_________。
第二十六條 乙方采購材料設(shè)備
_________。
第二十七條 材料試驗(yàn)
_________
第二十八條 甲方變更設(shè)計(jì)
_________。
第二十九條 乙方變更設(shè)計(jì)
_________。
第三十條 設(shè)計(jì)變更對(duì)工程的影響
_________。
第三十一條 確定變更價(jià)款
_________。
第三十二條 竣工驗(yàn)收
32.1 乙方提供竣工驗(yàn)收資料的內(nèi)容：_________;
32.2 乙方提交竣工報(bào)告的時(shí)間和份數(shù)：_________。
第三十三條 竣工結(jié)算
33.1 結(jié)算方式：_________;
33.2 乙方提交結(jié)算報(bào)告的時(shí)間：_________;
33.3 甲方批準(zhǔn)結(jié)算報(bào)告的時(shí)間：_________;
33.4 甲方將撥款通知送達(dá)經(jīng)辦的'銀行時(shí)間：_________;
33.5 甲方違約的責(zé)任：_________。
第三十四條 保修
34.1 保修內(nèi)容、范圍：_________;
34.2 保修期限：_________;
34.3 保修金額和支付方法：_________;
34.4 保修金利息：_________。
第三十五條 爭(zhēng)議
35.1 爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。
協(xié)商不成時(shí)，雙方同意由_________仲裁委員會(huì)仲裁(雙方不在合同中約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又未達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。
第三十六條 違約
36.1 違約的處理：_________;
36.2 違約金的數(shù)額：_________;
36.3 損失的計(jì)算方法：_________;
36.4 甲方不按時(shí)付款的利息率：_________。
第三十七條 合同生效與終止
37.1 合同生效日期：_________年_________月_________日
第三十八條 合同份數(shù)
38.1 合同副本份數(shù)：_________;
38.2 合同副本的分送責(zé)任：_________;
38.3 合同制訂費(fèi)用：_________。
甲方(蓋章)：__________________乙方(蓋章)：____________________
代表(簽字)：__________________代表(簽字)：____________________
__________年_______月________日___________年_______月_______日
【建筑裝飾工程合同】相關(guān)文章：
建筑裝飾工程合同03-07
建筑裝飾工程合同(15篇)04-12
建筑裝飾工程施工合同02-27
建筑裝飾工程施工合同09-07
建筑裝飾工程合同范本05-06
建筑裝飾工程合同書03-14
建筑裝飾工程設(shè)計(jì)合同04-14
建筑裝飾工程施工合同15篇04-21
建筑裝飾工程施工的合同范本06-06