家庭協(xié)議書
在不斷進步的社會中，男女老少都可能需要用到協(xié)議，簽訂了協(xié)議就有了法律依靠。那么相關(guān)的協(xié)議到底怎么寫呢？以下是小編精心整理的家庭協(xié)議書，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
家庭協(xié)議書1
委托方（甲方）：_________
承接方（乙方）：_________
工程項目：_________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.工程地址：_________
2.居室規(guī)格：房型_________層（式）_________室_________廳_________廚_________衛(wèi)，總計：施工面積_________平方米。
_________室，計_________平方米；
_________廳，計_________平方米；
_________廚房，計_________平方米；
_________衛(wèi)生間，計_________平方米；
_________陽臺，計_________平方米；
_________過道，計_________平方米；
其他（注明部位）_________，計_________平方米。
3.施工內(nèi)容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.委托方式：_________
5.工程總天數(shù)：_________天
工程開工日期：_________年_________月_________日
工程竣工日期：_________年_________月_________日
第二條 工程價款
工程價款（金額大寫）_________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
材料款_________元；
人工費_________元；
設(shè)計費_________元；
施工清運費_________元；
搬卸費_________元；
管理費_________元；
稅金_________元；
其他費用（注明內(nèi)容）_________元。
第三條 質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件（三）《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照上海市地方標(biāo)準(zhǔn)db31/t30－1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充合同。
4.質(zhì)量檢查監(jiān)督部門：_________市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。
5.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負；施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。
6.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條 材料供應(yīng)
1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。
3.甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，詳見本合同附件（四）《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10％作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負責(zé)賠償。
第五條 付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100％工程材料款和施工工費的50％；當(dāng)工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40％。剩余10％尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。（注：施工工費包括人工費）共3頁，當(dāng)前第1頁123
甲方付清工程價款，詳見本合同附件（七）《家庭裝潢工程工程結(jié)算表》，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件（八）《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件（五）《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應(yīng)簽訂補充合同，并由乙方負責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負責(zé)人。增減項目的價款，當(dāng)場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的`，每逾期一天按未付工程價款額的1％支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件（復(fù)印件）交給乙方。
第六條 工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1％作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1％作為誤工費支付給乙方_________元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3.在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。
5.施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責(zé)任。
第七條 工程驗收
1.工程質(zhì)量驗收，詳見本合同附件（六）《家庭裝潢工程質(zhì)量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責(zé)任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。
第八條 其他事項
1.甲方
必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。
二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。
如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位，應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方
應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì)；如是下屬分支機構(gòu)，也須有上級公司出具的證明；經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
指派（姓名）_________為乙方工地代表，負責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
家庭協(xié)議書2
當(dāng)事人：張某，(肇事方)男，19**年出生，漢族，身份證號：********住址：******聯(lián)系方式：******(以下簡稱甲方)。
委托代理人：(有委托代理人就寫，沒有就不用)
當(dāng)事人：李某，(受害方)男，19**年出生，漢族，身份證號：********住址：******聯(lián)系方式：******(以下簡稱乙方)。
委托代理人：
20xx**年**月**日，在什么地區(qū)什么地段發(fā)生什么樣交通事故造成李某受傷或(死亡)，交通事故發(fā)生后，甲方立即采取超常規(guī)和積極搶救措施將乙方送到**醫(yī)院治療，經(jīng)診斷：(把診斷寫上)。在此期間乙方共花費醫(yī)療費**萬元，乙方在**醫(yī)院住院已天進行康復(fù)休養(yǎng).目前傷勢已經(jīng)基本痊愈，根據(jù)**醫(yī)院的主治醫(yī)師的意見可以回家進行調(diào)養(yǎng)。乙方病情痊愈后，多次找到甲方請求調(diào)解，并請求給予一次性處理。甲方在乙方的一再要求下，同意乙方的請求。為此甲乙雙方本著公平，自愿的原則，就交通肇事?lián)p害賠償一事，經(jīng)過雙方充分的協(xié)商，協(xié)商一致的情況下，達成如下協(xié)議：
1、乙方的傷情傷殘程度及乙方病情需要恢復(fù)的時間等基本情況，甲乙雙方均已了解和認可。
2、甲方已替乙方支付的醫(yī)療費**萬元，由甲方承擔(dān)。
3、甲方同意乙方的.要求，一次性付給乙方**萬元人民幣整(其中包括護理費用，誤工費，傷殘補償金等費用)。
4、乙方在簽訂此協(xié)議書后，自愿放棄追究甲方的一切責(zé)任的權(quán)利。
5、乙方一經(jīng)簽訂此協(xié)議，甲方給付的賠償款為乙方現(xiàn)在或?qū)怼⒅苯踊蜷g接與此次事故有關(guān)的索賠的費用最終和全部賠償數(shù)額。
6、甲方與乙方簽訂此協(xié)議后，(并且公證書下達后)應(yīng)當(dāng)立即給付乙方**萬元人民幣(如果一次性不能付清，可以分期給付) 。
7、甲方在付清錢款后，乙方應(yīng)當(dāng)將住院期間的醫(yī)療票據(jù)全部給付甲方。如果找不到原件票據(jù)應(yīng)當(dāng)出具書面說明。
8、乙方收到上述賠償金后，甲、乙雙方就此次交通事故的賠償問題已解決完畢，今后雙方互不追究由此引起的一切責(zé)任。
9、(1)本協(xié)議甲乙雙方簽定后，一方出現(xiàn)反悔或違反此協(xié)議的規(guī)定，根據(jù)<中華人民共和國合同法>的相關(guān)規(guī)定，違約方將承擔(dān)違約責(zé)任，將支付給對方違約金*元(一般不超過金錢數(shù)額的20%)。
(2)如果甲方違反此協(xié)議其不得向乙方索要已經(jīng)給付的錢款，并應(yīng)再給付乙方*元的違約金(一般不超過金錢數(shù)額的20%)。如果乙方違反此協(xié)議，應(yīng)當(dāng)將原來甲方給付的錢款全額退回，并再給付乙方*元的違約金(一般不超過金錢數(shù)額的20%)。
10、本協(xié)議一式兩份，(自公證部門公證后生效)甲乙雙方各執(zhí)一份。
雙方對未盡事宜協(xié)商解決，協(xié)商解決不成時，交由*人民裁決。
我們上述協(xié)議完全真實、合法，如果有虛假愿意承擔(dān)法律責(zé)任。
甲方：****
乙方：****
見證人(需要兩個無利害關(guān)系人)：
20xx年**月**日
家庭協(xié)議書3
男方：______________，男，______族，_______年_______月_______日生，住______________，身份證號碼____________________
女方：______________，女，______族，_______年_______月_______日生，住______________，身份證號碼____________________
男方與女方于_______年_______月_______日認識，于_______年_______月_______日在登記結(jié)婚，婚后于_______年_______月_______日生育一______________兒子(或女兒)，名。因______________男方(或女方)實施家庭暴力，惡習(xí)不改______________等致使夫妻感情破裂，已無和好可能，現(xiàn)經(jīng)夫妻雙方自愿協(xié)商達成一致意見，訂立離婚協(xié)議如下：
一、男女雙方自愿離婚。
二、子女撫養(yǎng)、撫養(yǎng)費及探望權(quán)：
三、夫妻共同財產(chǎn)的處理：
⑴存款分配。
⑵房屋：夫妻共同所有的房屋所有權(quán)歸______________女方(或男方)所有過戶費用由______________女方(或男方)負責(zé)。______________女方(男方)應(yīng)于_______年_______月_______日前一次性補償房屋差價______________元給______________男方(或女方)。
⑶其他財產(chǎn)歸各自所有：______________(以協(xié)商一致的.意見為準(zhǔn))。
四、債務(wù)的處理：(以協(xié)商一致的意見為準(zhǔn))
雙方確認在婚姻關(guān)系存續(xù)期間沒有發(fā)生任何共同債務(wù)，任何一方如對外負有債務(wù)的，由負債方自行承擔(dān)。
五、一方隱瞞或轉(zhuǎn)移夫妻共同財產(chǎn)的責(zé)任：
七、違約責(zé)任的約定：
任何一方不按本協(xié)議約定期限履行支付款項義務(wù)的，應(yīng)付違約金______________元給對方(按______________支付違約金)。
八、協(xié)議生效時間的約定：
本協(xié)議一式三份，自婚姻登記機頒發(fā)《離婚證》之日起生效，男、女雙方各執(zhí)一份，婚姻登記機關(guān)存檔一份。
九、如本協(xié)議生效后在執(zhí)行中發(fā)生爭議的，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向______人民法院起訴。
男方：簽名：______________女方：簽名：______________
_________年______月_______日_________年______月_______日
家庭協(xié)議書4
男方及男方家人：
女方：
男方與女方20xx年4月17日登記結(jié)婚，20xx年3月27日系登記離婚，在夫妻關(guān)系存續(xù)期間共同修建位于修文縣扎佐鎮(zhèn)大龍村八組的一棟3層自建房，此房屋在離婚協(xié)議中女方放棄，現(xiàn)男方及家人要求復(fù)婚，雙方對房屋的分配重新達成以下協(xié)議：
一、男方家人認可：位于修文縣扎佐鎮(zhèn)大龍村八組的一棟3層自建房屬于男方及女方婚姻關(guān)系存續(xù)期間的'夫妻共同財產(chǎn)。
二、男方自愿重新分配此房屋，男方同意位于修文縣扎佐鎮(zhèn)大龍村八組的自建房第二層歸女方個人所有，屬于女方復(fù)婚前個人財產(chǎn)。
三、此房屋的相關(guān)的土地權(quán)益、其他附屬設(shè)施權(quán)利包括通往第二層的過道、樓梯、院壩等必備的通道、水電附屬設(shè)施、第二層內(nèi)的家具家電的所有設(shè)施設(shè)備隨房屋一并轉(zhuǎn)讓。
四、若此房屋被征收或者因侵權(quán)滅失，獲得征收款或者賠償款，女方享有120平方米對應(yīng)的補償款、產(chǎn)權(quán)置換安置房屋產(chǎn)權(quán)或者侵權(quán)的款項。
五、若此房屋可以辦理產(chǎn)權(quán)證或者宅基地使用證，男方及家人應(yīng)將女方登記為共有人，共有的份額為30%。
六、男方及男方家人對此次重新分配不持任何異議，均認可此分配，并且不對此房屋提出權(quán)利主張。男方保證此房屋沒有設(shè)置抵押，保證男方家人不對此房屋提出權(quán)利主張。
七、男方及家人不遵守約定，侵害女方房屋權(quán)益，導(dǎo)致女方不能行使對房屋的所有權(quán)、收益權(quán)、使用權(quán)等，男方應(yīng)按照市場價或者評估價以現(xiàn)金形式賠償女方房屋價值。
八、男方及家人、女方均應(yīng)嚴格遵守此約定，若男方及家人違反約定，侵害女方的權(quán)益，違約者賠償女方守約金30萬元。
九、此協(xié)議經(jīng)男方及家人、女方簽字生效，各方各持一份。
男方及家人：
女方：
年月日
家庭協(xié)議書5
立約人：
張夫：(性別、年齡、民族、單位、住址)
張妻：(性別、年齡、民族、單位、住址)
張子：(性別、年齡、民族、單位、住址)
張女：(性別、年齡、民族、單位、住址)
見證人：
高某某，陜西邦維律師事務(wù)所律師。
李某某，陜西邦維律師事務(wù)所律師。
張夫、張妻夫婦與子女張子、張女一直共同生活，現(xiàn)張子、張女均已結(jié)婚，各立約人均表示愿意分家析產(chǎn)，各立門戶。經(jīng)協(xié)商，共同簽訂以下分產(chǎn)協(xié)議，以供遵守。
一、張夫、張妻夫婦與張女一起生活。
二、現(xiàn)小院平房6間，其中北房2間供張夫、張妻夫婦居祝東房兩間歸張子，西方兩間歸張女，庭院共用。
三、家具及家用電器：索尼彩電、海爾冰箱歸張子。洗衣機、組合衣柜、沙發(fā)歸張女。
四、存款6萬元，由張子分得2萬，張女分得2萬，其余2萬留張夫、張妻夫婦自用。
五、張夫、張妻夫婦如遇重病或其它意外，由張子、張女共同負擔(dān)。
六、其它(略)
立約人：
張夫：(簽字)
張妻：(簽字)
張子：(簽字)
張女：(簽字)
見證人：
律師高某某：(簽字)
律師王某某： (簽字)
某律師事務(wù)所(蓋章)
年月日
家庭協(xié)議書6
甲方：______________________
身份證號：_________________
乙方：______________________
身份證號：_________________
甲方、乙方雙方與______年________月_______日在_____________區(qū)民政局辦理婚姻登記，現(xiàn)雙方為合法夫妻。甲乙雙方都愿共筑愛巢、白頭偕老。但為防止今后可能出現(xiàn)的財產(chǎn)糾紛，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、婚內(nèi)現(xiàn)有財產(chǎn)的約定;現(xiàn)有房產(chǎn)一處，位于__________________，現(xiàn)房屋產(chǎn)權(quán)登記人為甲方。該房屋共計____________萬由甲方支付____________萬元首付款，其余辦理按揭。裝修及家具、電器的購買由甲方出資。如果雙方離婚，該房產(chǎn)及房內(nèi)家具電器歸乙方所有，甲方負責(zé)協(xié)助辦理房屋過戶到乙方的手續(xù)，房屋過戶發(fā)生的一切費用由甲方承擔(dān)。
二、雙方父母的遺產(chǎn)分別屬于雙方個人所有，不作為雙方的共同財產(chǎn)。
三、婚姻存續(xù)期間共同債務(wù)的約定：
1.要用于家庭共同生活而向他人借錢，應(yīng)由雙方共同書面簽名方可視為夫妻共同債務(wù)，由雙方共同償還，無雙方共同書面簽名則視為個人債務(wù)，由個人承擔(dān)。
2.一方對外舉債時必須向債權(quán)人明示夫妻間的財產(chǎn)約定，該債務(wù)系一方個人債務(wù)，另一方不承擔(dān)還款義務(wù)。如無明示則產(chǎn)生的'后果由經(jīng)手一方債務(wù)人自己負責(zé)，另一方不承擔(dān)任何責(zé)任。
四、對于共同財產(chǎn)的保管約定：甲乙雙方應(yīng)當(dāng)如實通報各自的全部收入情況(包括除工資外的額外收入)，并定期將各自全部收入的95%集中存放于共同的賬戶，視為共同財產(chǎn)用于共同生活的開支。其余的5%視為個人財產(chǎn)與對方無關(guān)。共同的賬戶由女方保管進行統(tǒng)一支配，用做家庭開支，女方有定期向男方告知的義務(wù)。
五、對于離婚的約定：
1.如果男方今后有過錯(包括但不限于婚外情、婚外性、與她人同居、重婚、家庭暴力、吸毒、嚴重賭博等等越軌或違法行為)造成夫妻感情破裂而離婚的(包括協(xié)議離婚、男方或女方向法院提起離婚)，夫妻財產(chǎn)按以下約定處理：
(1)、男方自愿放棄家庭全部財產(chǎn)，凈身出戶。
(2)、現(xiàn)在夫妻共有一套房產(chǎn)歸女方所有，如果在離婚之時，房貸仍未付清，則由男方付清。
(3)、夫妻共同財產(chǎn)全部歸女方所有(包括以后再購置的房產(chǎn)以及其它大件物品)。
(4)、男方應(yīng)向女方賠償精神損失30萬元，在辦理離婚相關(guān)手續(xù)時直接以現(xiàn)金支付給女方。
2.如果女方今后有過錯按正常離婚進行分配。
3.如雙方無其它過錯的情況下財產(chǎn)分配按正常離婚進行分配。
六、簽訂本協(xié)議的目的，是為了男女雙方和睦相處，互敬互愛，衷心希望雙方能白頭偕老。所以雙方必須遵守本協(xié)議約定的內(nèi)容，如有違反則自愿按協(xié)議約定內(nèi)容執(zhí)行。
七、雙方自愿簽訂，清楚了解其協(xié)議的法律效力，并遵守約定內(nèi)容。
八、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字之日起生效。
甲方：_________________(簽名)
乙方：_________________(簽名)
家庭協(xié)議書7
武義縣郭下村民某某戶，因何某1、何某2兄弟二人均已經(jīng)成婚，準(zhǔn)備分家另過獨立生活，為劃清產(chǎn)權(quán)，避免爭議，團結(jié)和睦，經(jīng)父親、母親及妹妹何某3，以及長輩何某、吳某見證特立此分家協(xié)議書，以及父母今后的贍養(yǎng)義務(wù)。協(xié)議書條款如下：
一、房產(chǎn)分割：原有房產(chǎn)位于前宅橋頭，共計309.2平方米，包括已建90多平方米以及舊房子及空地200多平方米。已建90多平方米外加空地共計148.15平方米歸大兒子何某1，房屋位置如下：東與何某2房屋相鄰，南是自家曬場，西邊某何房屋，北靠大路(其中3.4X8部分為何某1家做正門用，不準(zhǔn)建房，影響何某2家采光)。其余的舊房子以及空地共計161.05平方米歸何某2所有，房屋位置如下：東至溪，南自家曬場，西何某1房屋，北靠大路。
二、父母的贍養(yǎng)協(xié)議：1、口糧(每月所需大米)由何某1承擔(dān)，現(xiàn)有兩塊山地歸何某1管理，所得款項均由何某1支配，如果何某1不能履行義務(wù)，山地歸還父母管理，所得款項由父母支配。2、父母的醫(yī)藥費以及其他費用由兄弟2人共同承擔(dān)(在父母用去其本人所擁有的'部分錢物之后不夠部分)，其中何某1承擔(dān)所需費用的，何某2承擔(dān)所需費用的。3、當(dāng)父母臥床不能自理時，兄弟兩人輪流照顧，輪到一方照顧時，如果需顧保姆的，費用由顧保姆方自理。4、兄弟兩人各拿出一間房子供父母居住，用于父母的養(yǎng)老。
三、本協(xié)議共2頁一式四份，父和母、何1、何2、何3各執(zhí)一份，一經(jīng)簽字按手印，兄弟雙方對以上協(xié)議均不得反悔。未盡事宜兄妹三人協(xié)商解決。
立協(xié)議人：
立協(xié)議人： (父親： 大兒子： 母親： 二兒子:)
見證人： 見證人：
郭下村村委會：
年 月 日
附：1、房屋平面圖一份：陰影部分何1所有，空白部分何2所有
2、土地證上的平面數(shù)據(jù)圖
家庭協(xié)議書8
甲方為專業(yè)從事護士崗前培訓(xùn)、護理英語培訓(xùn)的機構(gòu)，
可常年為_________地區(qū)外籍人士及其他高端客戶提供家庭護理服務(wù)，擁有成熟的培訓(xùn)機制與豐富的護理行業(yè)就業(yè)渠道；乙方為在_________生活的外籍人士及其他高端收入人士；
為了滿足乙方對家庭護理的需要，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、合作項目：家庭護理服務(wù)
二、合作時間：從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，上午_________—_________，下午_________—_________，每周休息_________天。
三、甲方權(quán)利和義務(wù)：
1、遵守本合作協(xié)議中的各項條款，誠信服務(wù)，客戶至上；
2、甲方在協(xié)議有效期內(nèi)根據(jù)乙方需求向乙方提供專業(yè)護
理人員。如因甲方派出的護理人員不能勝任乙方的`工作要求，甲方應(yīng)為乙方更換護理人員，直到乙方滿意為止。
3、甲方派出的工作人員應(yīng)該嚴守職業(yè)道德，尊重客戶隱
私，有義務(wù)為客戶保密；
今泰學(xué)院推薦文檔
四、乙方權(quán)利和義務(wù)：
1、遵守本合作協(xié)議中的各項條款，為甲方工作人員提供安全的工作環(huán)境；
2、甲方派出的護理人員如果不能滿足乙方的工作要求，乙方有權(quán)要求給予調(diào)換；
3、乙方在護理服務(wù)結(jié)束后，填寫中美家庭護理服務(wù)反饋表，對于甲方派出的工作人員給予服務(wù)評價；
4、甲方工作人員不得以任何理由向乙方索要除協(xié)議約定范圍外的任何薪金、酬勞或禮品；如系乙方自愿提供給甲方工作人員上述酬勞的，屬于乙方單方行為，甲方不因此承擔(dān)任何附加責(zé)任；
5、未經(jīng)甲方許可，不論在合同期內(nèi)或合同期結(jié)束，乙方均不得直接與甲方工作人員產(chǎn)生雇傭關(guān)系，違者甲方有權(quán)向乙方追索5000元至10000元的經(jīng)濟賠償；
6、乙方不能單方面要求甲方工作人員提供本協(xié)議范圍之外的其他服務(wù)。
五、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構(gòu)申請仲裁或到_________所在地人民法院提起訴訟。
六、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。
甲方（簽字）：_________
乙方（蓋章）：_________
代表（簽字）：_________
聯(lián)系地址：_________
聯(lián)系地址：_________
日期：_________年___月___日 日期：_________年___月___日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
家庭協(xié)議書9
甲方：
乙方：
姐弟二人均已經(jīng)成婚，準(zhǔn)備分戶另過獨立生活，為劃清產(chǎn)權(quán)，避免爭議，團結(jié)和睦，經(jīng)母親，以及村兩委見證特立此分戶協(xié)議書，以及母親今后贍養(yǎng)義務(wù)。
一、房產(chǎn)分割：
現(xiàn)有房屋一處，位于______村十組，面積：226平米，共有房間十間，姐弟二人各分五間。
二、現(xiàn)有房屋母親有居住或使用權(quán)。
三、母親的贍養(yǎng)協(xié)議：
1、口糧由甲乙共同承擔(dān)。
2、母親的'醫(yī)藥費以及其他費用由姐弟2人共同承擔(dān)（在母親用去其本人所擁有的部分錢物之后不夠部分）。
3、當(dāng)母親臥床不能自理時，姐弟2人輪流照顧時，如需保姆的，費用由雇保姆方自理。
四、本協(xié)議一式三份，母親、甲、乙各執(zhí)一份，一經(jīng)簽字按手印，姐弟雙方對以上協(xié)議均不得反悔，未盡事宜姐弟兩人協(xié)商解決。
甲方：_____年_____月_____日
乙方：_____年_____月_____日
母親：_____年_____月_____日
見證人：_____年_____月_____日
家庭協(xié)議書10
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《北京市保護消費合法權(quán)益條例》，中華人民共和國建設(shè)部（1997）92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成如下協(xié)議，共同遵守。
發(fā)包方（簡稱甲方）：（業(yè)主）_______________ 聯(lián)絡(luò)方式：______
承包方（簡稱乙方）：（施工工程隊負責(zé)人）_____________________
身份證：_____________________ 聯(lián)絡(luò)方式：__________________
家庭住址：___________________ 家庭固定電話：_______________
第一條 工程概況
1.裝潢施工地點：
2.住房結(jié)構(gòu)：鋼筋混凝土；房型____房____廳____套，建筑面積約____平方米。
3.承包方式：清包工。
4.裝飾施工內(nèi)容：甲方住房的水電改造工程，墻體改造，窗套門套的制作，地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具安裝，儲藏室、家具打造，清潔工程，搬運工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。（關(guān)于搬運工程的補充約定：甲方在采購過程中，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應(yīng)商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi)。但如遇材料供應(yīng)商堅持只負責(zé)送貨到甲方住宅樓下的情況，則乙方負責(zé)將該等裝修材料搬運到房屋內(nèi)）。
5.總價款：￥約____元（包括清潔費和搬運費），大寫（人民幣）：____________元整。
以上總價款根據(jù)乙方實地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后確定，該總價款包含所有乙方承擔(dān)的裝修工程中涉及的人工。如甲方?jīng)Q定對該房屋初定裝修工程項目進行變更，包含增加或刪減，該總價款不做變更。
6.工期：自____年____月____日開工，至____年____月_____日竣工，工期_約____天（以上規(guī)定工期為指導(dǎo)工期，為保證施工質(zhì)量，原則上不少于以上工期，也不應(yīng)超過工期15天。如遇甲方材料供應(yīng)不及時等問題， 則相應(yīng)順延竣工日期）。另，如雙方經(jīng)過協(xié)商，對工期的延長達成一致意見，則按達成的統(tǒng)一意見執(zhí)行（如延長工期后遇春節(jié)假期，甲方允許乙方春節(jié)期間停工____至____天）。
第二條 關(guān)于乙方職責(zé)的約定
1.乙方（即）在裝修期間承擔(dān)施工工程隊負責(zé)人的職責(zé)，對本次裝修工程的質(zhì)量和工期負責(zé)。乙方全面承擔(dān)聯(lián)絡(luò)甲方，提供材料需求，現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé)。如在施工過程中，產(chǎn)生質(zhì)量問題和各類應(yīng)由施工工程隊承擔(dān)的對甲方造成的損失，甲方只針對乙方（即）提出賠償。
2.乙方在裝修過程中，需保證全程在現(xiàn)場進行施工和管理（陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況，需與甲方協(xié)商并且獲得認可）。
3.乙方負責(zé)人負責(zé)組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，可以要求乙方無條件更換。
第三條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.全部工程用裝修材料均由甲方提供，裝修施工設(shè)備、工具由乙方提供。
2.甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)甲乙雙方共同驗收，由乙方負責(zé)保管并組織施工，由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的'材料損失，由乙方負責(zé)賠償。
3.乙方必須負責(zé)進行材料的搬運上樓工作。
4.為了保證工程的正常進行，乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，以便甲方于周末采購材料。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤，造成的工期延誤由甲方承擔(dān)責(zé)任。乙方同時必須提供大致精確（＋/-5-10%）的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯誤過大而導(dǎo)致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔(dān)，或者由乙方負責(zé)運輸退回供應(yīng)商。
5.甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
第四條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn) 和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程由甲方聘請設(shè)計師進行設(shè)計，提供設(shè)計施工圖紙及特別要求（具體內(nèi)容見參見設(shè)計施工圖紙）。乙方負責(zé)按有關(guān)行業(yè)規(guī)定進行施工。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔(dān)。
5.在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目，須提前與乙方聯(lián)系后，方能進行該項目的施工。
6.若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝（如櫥柜防火門，臺面，ppr水管等），甲方應(yīng)事先安排時間并通知乙方，乙方應(yīng)予以配合，并避免造成整體工期的延誤。
7.工程驗收－甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。（參照北京市地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》）。
8.工程竣工：乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗收，并書面辦理驗收確認手續(xù)（見附件三《工程竣工驗收單》）。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應(yīng)承認原竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
9.工程保修期三年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題，乙方無條件地進行維修，并承擔(dān)相應(yīng)材料費用。保修期內(nèi)如屬甲方使用不當(dāng)造成損壞，直至不能正常使用，乙方可酌情收費。保修期結(jié)束后，乙方負責(zé)長期為甲方提供維修服務(wù)，直至甲方重新進行該房屋的裝修工程。
第五條 關(guān)于安全生產(chǎn)和防火的約定
1.甲方提供的施工要求（見上述第三條）及與乙方協(xié)商，且施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，遵守物業(yè)管理部門的裝修指南（見附件一），防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負責(zé)修復(fù)和賠償；屬于乙方責(zé)任的，乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。
2.施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu)，拆、改承重墻，加大樓（地）面荷載，由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商，經(jīng)確認后施工。
3.乙方應(yīng)注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各 安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方負責(zé)。
第六條 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1.工程款付款方式：經(jīng)雙方認可，工程款付款時間表如下：
工程款付款時間表
┌──────────────────────┬──────┬──────────┐
│ 付款時間 │ 付款比例 │ 金額 │
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│協(xié)議簽訂完畢，正式開工十日內(nèi) │10% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│水、電、管線隱蔽工程通過驗收 │10% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│完成木工、瓷磚鋪貼等工程，并由甲方驗收通過后│20% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│完成粉刷和油漆工程，并由甲方驗收通過后 │20% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│完成安裝，清潔工程，并由甲方驗收通過后 │10% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│竣工驗收，甲方驗收通過當(dāng)天 │20% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│保修尾款，甲方入住后3月內(nèi) │10% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│合計 │100% │ 元│
└─────────────── ───────┴──────┴──────────┘
2.雙方款項往來均應(yīng)于《工程付款確認單》簽字確認（見附件四）。
第七條 其它事項
1.甲方工作：
（1）甲方應(yīng)在開工當(dāng)天，向乙方進行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。
（2）做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
2.乙方工作：
（1）參加甲方召集的現(xiàn)場交底。
（2）全權(quán)負責(zé)協(xié)議履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。如在保證工程質(zhì)量的情況下更換人員，乙方應(yīng)提前通知甲方，并取得甲方同意。
第八條 違約責(zé)任
1.由于甲方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天甲方向乙方支付50元違約金。甲方未按協(xié)議約定時間付款的，逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天乙方向甲方支付50元違約金。
3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
5.工程未辦理驗收、結(jié)算手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責(zé)。
5.工程關(guān)鍵節(jié)點未辦理驗收，乙方提前進行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責(zé)。
第九條 糾紛處理方式
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)盡量協(xié)商。或若協(xié)商不成時，可以按照本協(xié)議約定向：
-北京仲裁委員會申請仲裁；
-人民法院提起訴訟。
第十條 協(xié)議的變更和解除
1.協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充條款。
2.施工過程中任何一方提出終止協(xié)議，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止協(xié)議協(xié)議，解除本協(xié)議。
3.如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方可以無條件提出中止協(xié)議，而無需獲得乙方的認可。
第十一條 附則
1.工程開工前，甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙__把交乙方 施工隊負責(zé)人保管。工程竣工驗收時，甲方負責(zé)提供新鎖__套，由乙方當(dāng)場負責(zé)安裝交付使用。
2.本協(xié)議簽訂后，工程不得轉(zhuǎn)包。
3.本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分，具有同等的法律效力。
第十二條 協(xié)議附件
附件一物業(yè)管理部門的裝修指南（略)
附件二設(shè)計施工圖紙及要求（略)
附件三工程竣工驗收單
附件四工程付款確認單
甲方（簽字）：______ 乙方（簽字）：______
住址：______________ 住址：______________
電話：______________ 電話：______________
郵編：______________ 郵編：______________
簽訂日期：__________
簽訂地點：北京
附件三
工程竣工驗收單
甲方：__________________
乙方：__________________
注：（1）分項檢驗評定：合格打√，不合格打×，補驗合格打√并簽名。
_______年_______月_______日
附件四
工程付款確認單
甲方：________________________
乙方：________________________
家庭協(xié)議書11
為了家庭生活的美滿幸福，夫妻恩愛。本著互商互諒，互相體貼，和睦共處的原則。甲方：______ 與乙方：_______ 特定此協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容如下：
一、共同條款：
1.1 家庭是由甲乙雙方組成的，家庭的名譽雙方有責(zé)任共同維護，不得私自與第三人詆毀對方名譽。
1.2 為維護家庭榮譽，集體外出或聚會時，在外男方為主，在內(nèi)女方為大。
1.3 甲乙是小家，父母長輩是大家，必須尊老愛幼，體現(xiàn)年輕人優(yōu)秀的`品質(zhì)。
1.4 家務(wù)活由雙方共同承擔(dān)，一方不得因工作或忙為由拒絕義務(wù)勞動。
1.5 情人節(jié)、七夕、生日、圣誕必須送對方禮物，以示恩愛。
1.6 家庭財務(wù)金賬戶，由甲乙雙方共同建立，將每月收入存入該賬戶，統(tǒng)一由女方承擔(dān)管理義務(wù)。大筆金額(暫定1000元以上)支出，須通過雙方表決同意，有一方不同意，則該支出項目取消。家庭金賬戶為甲乙雙方共有，任何一方不得占為已有。
1.7 每年組織二次以上旅游，可攜帶父母長輩。費用統(tǒng)一由金賬戶中支出。
1.8 家庭重大事件，由雙方表決同意，一方不得私自決定。時刻本著家庭第一，事件第二的原則。任何事件，對方都有知情權(quán)
1.9 任何一方不得做出有損家庭健康、和睦的事情，嚴守情感道德觀。
2.0 公共條款(待加)
二、男方條款：
2.1 雙方不聯(lián)系不得超過24小時，男方有義務(wù)主動發(fā)信息、打電話聯(lián)系對方。
2.2 男方不得抽煙喝酒賭博，應(yīng)酬時少喝點。平時雪碧、可樂少喝甚至不喝。玩游戲每天不得多于3小時。
2.3 男方必須注重個人整潔，勤換衣物。不得邋里邋遢，不講衛(wèi)生。
2.4 家庭鬧矛盾時，男方需主動認錯。不得私自離開家，不管女方。
2.5 小事件上都要聽取女方意見或由女方做主，大事件上男方有發(fā)言和表決的權(quán)利。
2.6 經(jīng)常夸獎女方，或?qū)ε接兴硎荆坏美涞瓕Ψ剑焕韺Ψ健?/p>
2.7 女方要求出去逛街買衣服，男方必須主動就位，不得找借口推脫。
2.8 補充條款(待加)
2.9
3.0
三、女方條款：
3.1 女方對家庭的和睦、整潔、快樂起到關(guān)鍵性作用，必須做好帶頭作用。女方在家庭里享有一定的決定和差遣權(quán)利。
3.2 雙方不聯(lián)系不得超過24小時，男方主動發(fā)信息、打電話聯(lián)系時，必須及時回復(fù)。
3.3 愛美之心人皆有之，女方在家庭中必須注重個人良好形象，不得邋里邋遢，并須注重個人的清潔衛(wèi)生。
3.4 女方對男方的著裝打扮有義務(wù)進行設(shè)計和規(guī)劃。不得放任不管。
3.5 家庭鬧矛盾時，女方不得一直鬧情緒，不得體罰對方。更不得離家出走或蓄意買醉。本著和睦共處，互商互諒的原則解決家庭矛盾。
3.6 補充條款(待加)
公共條款有一條各方執(zhí)行不到位時，對方有權(quán)即刻解除此協(xié)議。男女方條款若有違背，可由對方做出相應(yīng)懲戒批示，懲戒執(zhí)行后，此協(xié)議仍有家庭效力。此協(xié)議自簽訂之日起生效。
甲方： 日期： 年 月 日
乙方： 日期： 年 月 日
家庭協(xié)議書12
甲方：劉男身份證號：
乙方：李女身份證號：
鑒于甲乙雙方已于XX年3月6日辦理結(jié)婚登記結(jié)為夫妻，為兌現(xiàn)雙方百年好合之承諾，互相督促履行夫妻忠實義務(wù)，經(jīng)雙方平等協(xié)商，自愿訂立以下協(xié)議：
一、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)互相忠實、互相尊重，在家庭生活中互相幫助，共同維護平等、和睦、文明的家庭關(guān)系
二、甲乙雙方有下列行為之一，則視為對另一方的不忠實，應(yīng)承擔(dān)本協(xié)議第三條所約定之責(zé)任：
1、與某一異性的電話、郵件、短信、msn、qq等方式的聯(lián)絡(luò)過度頻繁，每天往來超過十次，每周超過五十次。能說明因工作原因等正常交往的除外。
2、與某一異性的通信聯(lián)絡(luò)中出現(xiàn)明顯的情感流露詞匯超過一定次數(shù)，收到的信息超過三次（含），發(fā)出的信息中超過一次（含）能說明惡意騷擾的除外
3、與某一異性的親密照片一次以上（含），能說明系正常的同學(xué)或同事交往除外。但若配有親密的通信聯(lián)絡(luò)記錄的，不能以正常的同學(xué)或同事關(guān)系相推脫。
4、無正當(dāng)理由在晚上超過十二點回家。一周應(yīng)酬時間超過三次的，不能作為正當(dāng)理由，仍應(yīng)受處罰。
5、任何一方接到對方的親密異性朋友的信息的（信息形式不限，包括但不限于：電話、短信、郵件、書信、包裹等）。惡作劇除外。
6、出現(xiàn)以上五種情形之外，在一般的倫理道德所不能接受的情形的。
三、出現(xiàn)本協(xié)議第二條所列情形之一的，過錯方應(yīng)向另一方支付精神補償費人民幣二萬元。補償應(yīng)從個人財產(chǎn)中支付。從共同財產(chǎn)中支付的，應(yīng)為四萬元，并視為共同財產(chǎn)中的四萬元約定為個人所有。
處罰可以溯及既往，也即事后發(fā)現(xiàn)以前曾有過違反情形的.，可以累加處罰。
四、本協(xié)議第二條所列明的情形，雖并不必然表明違反一方有出軌情節(jié)。但足以說明違反一方未能正確處理好人際交往關(guān)系，未能注意到配偶的特殊情感需求最新夫妻協(xié)議書范本最新夫妻協(xié)議書范本。仍應(yīng)受到處罰。
五、接受處罰后，能夠虛心承認錯誤，并積極改善夫妻關(guān)系的，可以酌情退回處罰，但不返還給個人，而是作為家庭度假基金。此條約定，并不表示鼓勵犯錯，只是表明雙方對婚姻的珍惜態(tài)度。
六、處罰超過三次的（含三次），視為雙方自愿將全部夫妻共同對產(chǎn)約定為另一方所有。此條約定，不以離婚為前提，只是雙方認為違反一方已無管理好夫妻共同財產(chǎn)的自律能力。并且，不因相關(guān)財產(chǎn)未交付或未辦理產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)而影響夫妻共同財產(chǎn)歸另一方所有的約定。財產(chǎn)未交付或未辦理產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)，視為雙方同意暫時由違反一方保管。
七、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。自雙方簽字之日起生效。
甲方（簽字）：乙方（簽字）：
年月日年月日
家庭協(xié)議書13
甲方：_______________
乙方：________________
為推動城鄉(xiāng)發(fā)展，倡導(dǎo)生態(tài)文明，促使市民選擇健康的生活方式，體驗農(nóng)耕樂趣，探索新的生態(tài)休閑方式，根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方就土地認租達成如下協(xié)議：
一、甲方將位于百菇園家庭農(nóng)場內(nèi)編號為號種植單___________元土地提供給乙方種植使用，面積㎡，期限個______月(______年______月______日——______年______月______日)，乙方認租地塊的'費用為人民幣___________元/______年。乙方可以另行交納___________元/份、______年的費用，雇傭公司專業(yè)農(nóng)民為其打理作物。
二、甲方提供給乙方必要的勞動工具和規(guī)定菌種。
三、甲方責(zé)任：
(一)按時向乙方交付種植地塊。
(二)尊重乙方的種植權(quán)，不得干涉乙方依法進行正常生產(chǎn)種植活動。
(三)每周將菌菇的長勢和成熟情況以短信的方式告之乙方，以便合理安排時間進行管理和采收。
四、乙方責(zé)任：只得種植規(guī)定菌種，合理使用土地，不應(yīng)拋荒棄耕，不得給土地造成永久性損害。
五、乙方種植過程中對菌菇錯誤操作，甲方采取補救措施后，菌菇仍死亡的，甲方不負責(zé)任。
六、在菌菇成熟時，乙方可收獲菌菇，并可要求甲方餐廳代為加工制作，以親自品嘗自己的勞動成果。收獲的菌菇事先以電話形式通知，約定日期甲方負責(zé)將菌菇送至________________________。收獲的菌菇乙方不能消化的，甲方可以代為銷售，銷售款在收獲季結(jié)束后結(jié)算給乙方。
七、政策因素及不可抗力條款：由于無法預(yù)見的不可抗力事件及因國家和地方政府政策、法規(guī)、法令等原因，造成本協(xié)議無法履行或中斷履行，導(dǎo)致一方不能履行本協(xié)議約定的部分或全部義務(wù)時，免除對方責(zé)任，已收取費用，未實際履行部分甲方予以退還給乙方。不可抗力消失時，雙方可以協(xié)商是否繼續(xù)履行。
八、違約責(zé)任：發(fā)生違約時，所受損失由違約方負責(zé)。
九、爭議解決：生爭議時，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可向甲方所在地法院申請裁決。
十、本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份，具有同等法律效力。
十一、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：______________________
簽訂日期：______年______月______日
乙方：______________________
簽訂日期：______年______月______日
家庭協(xié)議書14
原告：王______，女，漢族，________年______月______日生，住______________________________號，身份證號碼______________________________，聯(lián)系電話：_________________________。
被告：李______，男，漢族，________年______月______日生，住______________________________號，身份證號碼______________________________，聯(lián)系電話：_________________________。
訴訟請求：
1、請求判決原告與被告離婚;
2、請求將雙方婚生女李___判歸原告撫養(yǎng)，被告每月支付撫養(yǎng)費人民幣________元整，直至女兒能獨立生活為止;
3、請求本著照顧女方及無過錯方的原則對共計價值________元夫妻共同財產(chǎn)依法進行分割;
4、請求判決被告給予原告精神損害賠償________元;
5、本案訴訟費由被告承擔(dān)。
事實和理由：
原告與被告于________年初認識并確立戀愛關(guān)系，________年______月______日在______民政局登記結(jié)婚，結(jié)婚證號為“___________________”，隨后雙方在父母及親友的操辦下按民間習(xí)俗舉行了婚禮，并于________年______月______日生育了女兒李___。目前雙方的共同財產(chǎn)包括房子、車子及共同存款共計________元，無共同債務(wù)。
原告與被告結(jié)婚以來，由于被告不關(guān)心原告甚至毆打原告，導(dǎo)致夫妻關(guān)系惡化。原告認為雙方夫妻感情已經(jīng)破裂，請求人民法院判決準(zhǔn)予離婚。
一、夫妻感情已經(jīng)破裂，符合我國《婚姻法》第32條規(guī)定的離婚條件
1、被告的家庭暴力行為深深傷害了原告，原告已經(jīng)失去了和被告共同生活的信心
________年______月______日，被告在面對原告關(guān)于第三者的質(zhì)問時，竟然對原告實施家庭暴力，對原告進行毆打，致原告右耳鼓膜穿孔。受傷后，原告在大理醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院做了鼓膜修補手術(shù)(有醫(yī)院的病歷證明)，之后留下嚴重的后遺癥，至今頻繁會耳內(nèi)疼痛、聽力下降、心慌，以及由此引發(fā)的`頭痛，給原告的生活帶來很大的痛苦，心理上也有很大的創(chuàng)傷。
________年______月，這次事件發(fā)生后不到一個月，被告又動手打過原告一次。婚后幾年間，被告頻繁找各種借口與原告吵鬧，有時甚至?xí)钜箖扇c將原告從熟睡中拉起來吵鬧。幾年來，原告一直在提心吊膽中度過，原告已經(jīng)失去了和被告共同生活的信心。
2、原被告頻繁因為家庭瑣事發(fā)生爭吵，夫妻感情已經(jīng)破裂
(1)________年初原告懷孕之后，因妊娠反應(yīng)大，身體無法適應(yīng)，被告讓原告辭了工作，在家料理家務(wù)。孩子出生前一個月，被告不顧原告的反對，對其置之不理，讓原告獨自生活，這期間是原告的母親來陪伴和照顧原告一直至今。
(2)在孩子出生后不到一個月時，原告因膽結(jié)石病情嚴重住院一周，醫(yī)生建議立即手術(shù)，因考慮要給孩子喂奶并且孩子小需要原告照看，雙方商量等孩子三、四歲時再做手術(shù)。之后原告頻繁在深夜發(fā)病，發(fā)作時疼痛劇烈，嚴重時無法站立，需要有人陪護才能去醫(yī)院就診。原告因此曾多次向被告說明，不能讓原告一個人留在家中，要是病發(fā)時沒人陪我去醫(yī)院，可被告根本不理會。這兩年間，原告發(fā)病多次，需要被告陪同前往醫(yī)院時，被告總是罵罵咧咧，原告只好一個人去醫(yī)院就診。
(3)原告聽從被告的安排，近兩年一直在家?guī)Ш⒆樱黾覄?wù)，沒有工作和收入，被告因此頻繁罵原告吃他的用他的。我們?yōu)榇祟l繁吵架，孩子出生幾月后至今，原告已經(jīng)找過好幾份工作，但被告卻百般阻攔。在今年七月份被告強行將我留在大理后，原告便在大理找了一份工作做，可被告卻回來和我大吵大鬧，并提出要和我離婚，理由是被告去上班就不能很好的照顧孩子。
(4)結(jié)婚以后，原告提議隔兩年回娘家過次春節(jié)，眾所周知，這是探望父母的傳統(tǒng)節(jié)日，可結(jié)婚以來被告從未陪我回老家過過春節(jié)和中秋節(jié)，我們因諸類情況也引發(fā)多次吵架。
二、請求人民法院判決被告給予原告精神損害賠償并本著照顧女方及無過錯方的原則對夫妻共同財產(chǎn)依法進行分割;(共同財產(chǎn)清單附后)
鑒于被告對原告實行家庭暴力，屬于過錯方，原告請求人民法院依據(jù)《中華人民共和國婚姻法》照顧無過錯方及照顧女方的原則對共同財產(chǎn)進行分割;此外，原告請求人民法院依據(jù)《中華人民共和國婚姻法》第46條之規(guī)定，判決被告給予原告精神損害賠償。
三、請求將雙方婚生女_________判歸原告撫養(yǎng)，被告每月支付撫養(yǎng)費人民幣________元整，直至女兒能獨立生活為止;
由于原告具備以下有利于子女健康成長的有利條件，懇請人民法院根據(jù)最高人民法院《關(guān)于人民法院審理離婚案件處理子女撫養(yǎng)問題的若干具體意見》第一條之規(guī)定，將婚生女李___判歸原告撫養(yǎng)，理由如下：
1、婚生子_________還未滿兩周歲;
2、孩子出生至今一直由原告及母親照看，熟悉她的生活習(xí)慣;
3、原告是大專學(xué)歷，被告是小學(xué)學(xué)歷，原告對孩子有更好的撫養(yǎng)和教育能力;
4、被告的工作性質(zhì)頻繁出差且頻繁應(yīng)酬，沒有時間照顧孩子，而原告的工作則固定在一個城市，有時間照顧孩子;
5、被告有吸煙、喝酒、賭博的習(xí)慣，并且煙癮及大，每天自己一人要抽兩至三包煙，對孩子的成長極其不利
關(guān)于孩子的撫撫育費，根據(jù)最高人民法院《關(guān)于人民法院審理離婚案件處理子女撫養(yǎng)問題的若干具體意見》第7條的規(guī)定，由被告按每月固定收入的___%承擔(dān)，即每月________元。合同范本
綜上所述，由于被告的所作所為，致使夫妻感情徹底破裂，雙方恩已斷、情已絕，已無和好可能。原告無奈，只有起訴到人民法院，請求人民法院查明事實，主持公道，判如訴請。
此呈
_________人民法院
起訴人：王______
________年______月______日
家庭協(xié)議書15
立約人： 男方：(性別、年齡、民族、單位、住址) 女方：(性別、年齡、民族、單位、住址) 見 證人 ： 高某某， 律師 事務(wù)所律師。 李xx，律師事務(wù)所律師。 _________(男)與_________(女)自________年 結(jié)婚 以來，長期感情不合，雙方經(jīng)協(xié)調(diào)決定 離婚 。現(xiàn)就家庭 財產(chǎn)分割 的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議：
1、夫妻關(guān)系存續(xù)期間財產(chǎn)包括_________，存款_________元，以及家庭日常用具若干。由于女方 撫養(yǎng) 孩子，家里的財物_________只取走自己的衣物、書籍，其余均歸女方所有。
2、_________，_________ 婚前財產(chǎn) 仍歸各自所有，雙方對各自所有物并無爭議。
3、_________，_________現(xiàn)住房，系男方單位所有。_________待離婚申請批準(zhǔn)后自動搬出。 以上協(xié)議是_________(男方單位)工會主持下，本著平等、自愿原則進行的，希望民政機關(guān)予以認可。 本家庭財產(chǎn)分割協(xié)議書范本一式四份，男女雙方各一份，見證人一份。 男方(簽字)：_________ 女方(簽字)：_________ ________年____月____日 ________年____月____日 離婚財產(chǎn)分割 有哪些處理辦法
一、夫妻約定財產(chǎn)制，離婚財產(chǎn)的處理方法 “約定優(yōu)于法定”是民事法律中很重要的一條原則。《 婚姻法 》第19條規(guī)定：夫妻可以約定婚姻關(guān)系存續(xù)期間所得的財產(chǎn)以及婚前財產(chǎn)歸各自所有、共同所有或部分各自所有、部分共同所有。
1、書面形式的約定財產(chǎn)分割 《婚姻法》第19條規(guī)定：前項約定應(yīng)當(dāng)采用書面形式。采用書面形式的好處是雙方事先達成了協(xié)議，事后即使反悔，也必須按前述協(xié)議處理，因此，書面形式是最有效的約定形式。建議擬達成財產(chǎn)協(xié)議的夫妻或準(zhǔn)夫妻能夠盡量采取書面形式，草擬一份內(nèi)容明確清晰、格式符合法律規(guī)定的. 夫妻財產(chǎn) 協(xié)議。為了使協(xié)議能夠真正體現(xiàn)雙方的協(xié)商意見，必要時可以聘請律師幫助起草協(xié)議，并見證協(xié)議。 夫妻以書面協(xié)議的方式約定婚姻關(guān)系存續(xù)期間的財產(chǎn)權(quán)利歸屬的方式，在中老年婚姻、 再婚 婚姻、夫妻雙方財產(chǎn)差距較大的婚姻等可能發(fā)生財產(chǎn)爭議的 婚姻家庭 中采用較多。
2、口頭形式的約定財產(chǎn)分割 不采用書面形式的約定，是否也可以呢回答是肯定。如果事先有口頭協(xié)議，只要在分割財產(chǎn)時雙方能達成一致意見，法律的規(guī)定就可以不予考慮。 但口頭協(xié)議的一方當(dāng)事人一旦不認帳，就只能認定沒有約定或約定無效，依據(jù)法律規(guī)定進行分割。
二、夫妻的 共同財產(chǎn) ，離婚分割的處理方法 夫妻共同財產(chǎn) 的范圍 夫妻共同財產(chǎn)具體主要指：夫妻關(guān)系存續(xù)期間一方或雙方的各項合法收入以及由該收入轉(zhuǎn)化而成的各項財產(chǎn)和財產(chǎn)性權(quán)利。夫妻關(guān)系存續(xù)期間自 結(jié)婚登記 之日起至 離婚登記 或離婚判決生效。具體的應(yīng)包括：
(一) 工資 、獎金
(二)生產(chǎn)、經(jīng)營的收益
(三) 知識產(chǎn)權(quán) 的收益
(四) 繼承 或贈與所得的財產(chǎn)，但本法第十八條第三項規(guī)定的除外
(五)其他應(yīng)當(dāng)歸共同所有的財產(chǎn)。 夫妻對共同所有的財產(chǎn)，有平等的處理權(quán)。 夫妻共同財產(chǎn)在離婚時的處理原則 《婚姻法》第39條規(guī)定：離婚時，夫妻的共同財產(chǎn)由雙方協(xié)議處理協(xié)議不成時，由人民法院根據(jù)具體情況，按照顧子女和女方權(quán)益的原則，以均等分割的方式判決，同時，也考慮生產(chǎn)、生活的實際需要和財產(chǎn)的來源等情況，具體處理時可以有所差別。 以夫妻共同財產(chǎn)的投資，在離婚時的處理方法 夫妻關(guān)系存續(xù)期間，共同財產(chǎn)可能會進行一定的投資，例如購買國債或股票、發(fā)起成立公司、與他人合伙經(jīng)營、購 買房 產(chǎn)進行出租出售等等
【家庭協(xié)議書】相關(guān)文章：
家庭房屋協(xié)議書06-17
家庭分家協(xié)議書06-18
家庭房屋協(xié)議書10-01
家庭寄養(yǎng)協(xié)議書11-11
重組家庭協(xié)議書07-11
家庭房產(chǎn)協(xié)議書10-18
家庭協(xié)議書范本05-27
家庭糾紛調(diào)解協(xié)議書05-11
家庭分戶協(xié)議書06-09